资源描述
一级建造师法规知识考试试题强化复习题及参考答案答题时间:120分钟 试卷总分:100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据建设工程安全生产管理条例,出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。A.生产企业资质证明B.生产企业执业执照C.生产许可证D.第三方检测合格证明【正确答案】C2.下列与工程建设有关的规范性文件中,由国务院制定的是()A.安全生产许可证条例B.建筑企业资质管理规定C.安全生产法D.工程建设项目施工招标投标办法【正确答案】A3.对于实行开工报告制度的建设工程,因故不能按期开工超过6个月的,应当()。A.申请延期开工B.重新核验C.重新办理批准手续D.备案【正确答案】C4.使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的,必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B5.当事人订立合同时,一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信【正确答案】A6.【真题】关于知识产权的说法,正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类,一类是邻接权,一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【正确答案】A7.【真题】在建设单位要求赶工的情形下,隐蔽工程未通过监理单位验收,施工单位继续施工,由此发生质量问题所产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【正确答案】A8.关于劳动争议及其解决,说法正确的是()A.劳动者工资争议适用劳动仲裁?B.劳动争议当事人必须签订仲裁协议,向约定的仲裁机构申请仲裁?C.劳动者对劳动仲裁裁决不服的,不得起诉?D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【正确答案】A9.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B10.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人()。A.可以拒绝承担保证责任B.应当承担保证责任C.只对主债权承担责任D.免除保证责任【正确答案】A11.【真题】公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以单独申请行政复议的情形是()。A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.不服地方人民政府颁布的规章【正确答案】B12.甲、乙双方签订了成套设备采购合同,合同总价为200万元人民币。合同订立后,甲方向乙方支付了30万元人民币定金,乙收取定金后拒不发货,则甲可以要求乙返还()万元人民币。A.30B.40C.60D.200【正确答案】C13.以下事项中,不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【正确答案】C14.如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩,符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2【正确答案】A15.建筑工程一切险的保险责任范围不包括()A.因自然磨损产生的损失B.因地震产生的损失C.因地面下陷下沉产生的损失D.因火灾、爆炸产生的损失【正确答案】A16.工程建设中如果采用国际标准或者国外标准,而我国现行强制性标准未作规定的,()应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督机构【正确答案】A17.【真题】根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定,人民法院采取的证据保全措施不包括()。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【正确答案】A18.?建设单位在申请施工许可证时,需落实的资金最低不得少于()万元。A.900?B.600?C.1500D.3000【正确答案】C19.投标人串通投标的,中标无效,对投标人及其负责人分别处以罚款,情节严重的,依法()。A.追究刑事责任B.没收非法所得C.取消12年内参加投标的资格,直至吊销营业执照D.赔偿他人损失【正确答案】C20.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利,称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【正确答案】B21.【真题】下列安全生产条件中,属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【正确答案】A22.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。A.全国人大常委会B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A23.【真题】关于仲裁开庭和审理的说法,正确的是()。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决【正确答案】C24.【真题】被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。A.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任【正确答案】A25.建筑施工总承包特级资质企业,应至少配备()名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【正确答案】B26.以下合同类型,不属于合同法有名合同的是()。A.建设工程施工合同B.建设工程勘察设计合同C.房地产项目贷款合同D.房地产项目合作开发合同【正确答案】D27.【真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【正确答案】C28.下列关于格式条款的说法中,正确的是()A.格式条款和非格式条款不一致的,应以格式条款为准B.只要合同中写明,提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款C.对格式条款的理解发生争议的,应当按通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的,应作出有利于条款起草方的解释【正确答案】C29.甲是乙的债务人,乙是丙的债务人,由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务,则下列说法正确的是()A.丙可以行使代位权,代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权,直接向丙偿还债务【正确答案】A30.某施工单位为工程项目投保工程险时,对保险公司提供的格式条款提出以下看法,其中正确的是()A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的,该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时,以非格式条款为准【正确答案】D31.对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C32.?总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产()A.不承担责任B.各自承担责任C.承担适量的责任D.承担连带责任?【正确答案】D33.【真题】施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的,将由()负责强制执行。A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【正确答案】B34.工程保险中属于强制保险的是()A.安装工程一切险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险【正确答案】D35.抵押担保的范围包括()。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【正确答案】C36.甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计,由乙公司设计师丙负责具体设计工作;对于设计图纸的著作权归属没有约定,则该施工图设计的著作权属于()。A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D.乙、丙共有【正确答案】B37.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同,则该合同自()时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【正确答案】A38.中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的()分包给他人完成。A.全部工作B.主体工作C.部分非关键性工作D.肢解部分【正确答案】C39.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告,建设单位因故不予组织竣工验收;同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工程,则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【正确答案】A40.【真题】根据合同法,关于定作人权利和义务的说法,正确的是()。A.定作人有权随时解除承揽合同,造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的,定作人应当先行预付C.报酬约定不清的,定作人有权拒付D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的,定作人与承揽人承担连带责任【正确答案】A41.某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A42.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行),下列属于转包的情形的是()A.麓工总承包单位将工程分包后,未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员,并未对该工程的施工活动进行组织管理的B.施工总承包单位将承包工程再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的D.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位的【正确答案】A43.下列关于承揽合同中的规定,正确的是()A.承揽合同属于完成工作成果的合同B.承揽合同的标的物具有普遍性C.定作人可以随时解除承揽合同,且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后,可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成【正确答案】A44.某工程项目完工后,施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收,工程于2016年3月18日通过验收,建设单位于2016年3月28日履行了备案手续,后于2016年4月2日工程交付建设单位使用,则该工程质量保修期的起始日是()A.2016年3月5日B.2016年3月18日C.2016年3月28日D.2016年4月2日【正确答案】B45.某开发商与施工企业签订合同,约定双方如在合同履行过程中发生争议,则提交北京仲裁委员会进行裁决,并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷,现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉,也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B46.下列关于招标投标人的说法正确的是()。A.投标人应当具备承担招标项目的能力B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源,可以不在招标文件中载明C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标,不受任何地区或部门的限制D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织【正确答案】A47.在下列担保方式中,只能由第三方担保的方式是()。A.质押B.抵押C.留置D.保证【正确答案】D48.某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A49.根据民法通则,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】B50.根据建设工程安全生产管理条例,施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止【正确答案】B51.【真题】在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【正确答案】A52.经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【正确答案】D53.某建设工程于2012年9月1日开工,由于设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定,建设单位最迟应当于()前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日【正确答案】B54.?根据我国有关法律规定,下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?()A.原始证据的证明力大于传来证据B.直接证据的证明力大于间接证据C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证D.书证的证明力一般大于鉴定结论?【正确答案】C55.【真题】关于民事诉讼中简易程序的说法,正确的是()。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件,当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【正确答案】B56.工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托,按照合同约定,代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.监理单位【正确答案】A57.【真题】对被诉的具体行政行为,人民法院可以变更的情形是()A.行政行为超越职权B行政行为B.被告不履行或迟延履行法定职责C.行政处罚显失公平查看试题解析进入焚题库【正确答案】58.【真题】安全生产许可证的有效期为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C59.按照特种设备法规定,特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】D60.?甲、乙两公司,甲给乙1000元,委托其代买1台设备。在代买过程中1000元钱被小偷偷走。则1000元钱的损失应由()承担。A.甲?B.乙C.甲、乙共同?D.甲承担大部门,乙承担小部分?【正确答案】A61.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】B62.甲向乙发出要约后,因发生了重大变故,甲又向乙发出一个通知,声明前一个要约的内容无效,则()。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效【正确答案】D63.依据民事诉讼法的规定,合议庭组成人员确定后,应当在()日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10【正确答案】A64.?下列合同中不可以留置的是()。A.运输合同?B.买卖合同C.加工承揽合同?D.保管合同?【正确答案】B65.施工中,施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖,后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求,则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B66.下列关于注册建造师信用档案的表述中,错误的是()。A.信用档案信息,主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录,以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【正确答案】C67.建设工程在保险范围和保修期内发生质量问题的,()应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。A.建设单位?B.施工单位C.总承包商?D.建设单位和施工单位?【正确答案】B68.注册商标有效期满,可以提出续展申请,续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【正确答案】C69.实行开工报告制度的建设工程,其开工报告是指()。A.施工单位向监理工程师提交的开工报告B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告D.施工单位项目部向公司总部提交的报告【正确答案】B70.关于法的形式和效力层级,下列说法中正确的是()A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规,高于地方性法规D.地方性法规的效力低于法律和行政法规【正确答案】D71.甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标,甲、乙是存在控股关系的两个公司,丙因自身原因,不再具备招标文件规定的资格条件,甲、丁相互串通投标,在招标文件要求提交投标文件的时间截止前,经招标人同意,戊修改了投标文件,以下投标有效的是()。A.甲B.乙C.丙D.戊【正确答案】D72.【真题】根据物权法,不能设定权利质权的是()A.专利权中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权【正确答案】D73.用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日【正确答案】A74.某建筑工程竣工验收移交使用后,局部横梁出现变形和裂纹,施工单位应建设单位要求,进行了抢修处理,后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致,则维修费应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设单位和设计单位【正确答案】B75.下列生效的文书中,不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【正确答案】C76.根据招标投标相关法律的规定,在投标有效期结束前,由于出现特殊情况,招标人要求投标人延长投标有效期时()A.投标人不得拒绝延长,并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长,并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长,但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长,但无权收回其投标保证金【正确答案】B77.建设工程因故中止施工一年者,恢复施工时,该建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【正确答案】A78.某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2015年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2016年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()A.2015年10月10日?B.2015年10月20日?C.2015年12月1日?D.2016年5月1日【正确答案】C79.唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位,下列说法中,正确的是()。A.唐某属于未成年人,与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为唐某从事的是临时工作,甲施工单位可以不签劳动合同C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动,但必须保证安全【正确答案】C80.【真题】根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质【正确答案】B81.我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权【正确答案】B82.根据消防法,对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程,其消防验收方式是()A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收,由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D83.按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规定的规定,建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的,由有关主管部门责令限期整改,逾期未改正的,可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级【正确答案】A84.【真题】根据招标投标法,开标的主持者()。A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【正确答案】C85.?公民、法人或者其他组织单独就损害赔偿提出请求,应先由()解决。A.协商调解?B.行政机关?C.人民法院?D.仲裁委员会【正确答案】B86.甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定:“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告,2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用,但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉,要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息,则该工程欠款的利息应当从()计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日【正确答案】C87.【真题】根据建设工程安全生产管理条例,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿,降低资质等级C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书D.责令停业整顿,并处5万以上10万以下的罚款【正确答案】D88.【真题】根据建设工程质量管理条例,建设单位在申领许可证之前,应当按照有关规定办理()A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续【正确答案】D89.运输合同中托运人的义务是()。A.告知的义务B.提货验收的义务C.货物毁损、灭失的赔偿义务D.特殊情况下拒运的义务【正确答案】A90.根据招标投标法实施条例,履约保证金不得超过中标合同金额的()A.2B.5C.10D.20【正确答案】C91.某大学建设教师公寓项目,未经竣工验收,校方就投入使用;使用过程中,又发现5层结构混凝土横梁出现裂纹,这一质量缺陷,承担责任的说法正确的是()A.大学自己承担责任?B.大学负责维修?C.施工方承担质量保修责任?D.大学和施工方共同承担责任【正确答案】C92.【真题】某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同,承担该合同付款责任的是()A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人【正确答案】B93.某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同,并提供了制作叉管的钢板。依据合同法,该合同属于()合同。A.承揽B.委托C.信托D.施工承包【正确答案】A94.【真题】根据节约能源法,用能产品的生产者、销售者,按照国家有关节能产品认证的规定,向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请,所依据的原则是()。A.自愿原则B.强制原则C.限制原则D.申请原则【正确答案】A95.在施工合同履行过程中,当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸,导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏,导致工期拖延C.因为发生洪灾,建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延,建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地【正确答案】C96.某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为()A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A97.下列可以分两段进行招标的项目是()。A.技术复杂的项目B.潜在投标人较多的项目C.潜在投标人较少的项目D.精确拟定技术规格的项目【正确答案】A98.关于无权代理人签订的合同,下列说法中错误的是()A.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认C.被代理人未作表示的,视为同意追认D.合同被追认之前,善意相对人有撤销的权利【正确答案】C99.受建设单位委托,承包企业按照合同约定,对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包的,属于()A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【正确答案】D100.根据刑法第137条,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。A.1B.2C.3D.5【正确答案】D二.多选题(共70题)1.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历【正确答案】ABCD2.下列关于复代理的表述中,正确的有()。A.复代理就是转委托B.复代理基于本代理而产生C.复代理人由本代理人选择D.复代理人由被代理人选择E.本代理人转委托一般须经被代理人同意【正确答案】ABCE3.某开发商与建筑公司达成延期付款协议,协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项,后开发商未付款,在建筑公司一再催促下,开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项,关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A.诉讼时效自2012年5月2日起算B.诉讼时效自2012年8月2日起算C.诉讼时效期间为2年,适用于中止和中断D.如建筑公司提起诉讼,则时效从法院立案之日起中断E.如建筑公司签订债权转让,则时效从签订转让协议之日起算【正确答案】BCDE4.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时,竣工日期确定的说法,正确的有()。A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之白为竣工日期【正确答案】BCE5.【真题】施工企业乙经建设单位甲同意,将部分非主体工程分包给施工企业丙,丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格,甲欲索赔。关于责任承担的说法,正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后,有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后,有权向丁追偿【正确答案】ABDE6.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD7.某项目负责人带班生产时,因其他事务需离开施工现场,在离开之前应做的工作包括()A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【正确答案】AE8.【真题】根据劳动法,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【正确答案】ACE9.根据民事诉讼法规定,民事诉讼的执行根据主要有()。A.人民调解委员会制作的调解书B.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书C.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【正确答案】BCDE10.【真题】施工企业的主要责任人,对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【正确答案】ABCD11.?建设工程总承包单位将部分工程分包给其他单位,当分包单位不服从总承包单位的安全生产管理而导致安全事故,正确处理应该是()。A.总承包单位和分包单位承担连带责任B.建设单位负责上报事故C.施工单位负责人应当立即如实报告建设单位D.分包单位应当为事故承担主要责任E.事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人?【正确答案】ADE12.【真题】建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法,正确的有()。A.由于建设单位擅自提前使用,施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任【正确答案】CE13.建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的话说法,正确的有()A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期l可D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【正确答案】BC14.下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件C.分阶段招标的项目,在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准【正确答案】ABDE15.下列可以进行抵押的财产包括()。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.集体所有土地使用权E.抵押人依法有权处理的土地使用权【正确答案】ABE16.【真题】当事人另有约定的除外,承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作。A.设备B.技术C.材料D.资金E.劳力【正确答案】ABE17.某建设工程由于涉及深基坑工程,总包单位依法分包给专业工程公司,对于编制专项施工方案,下列说法正确的是()A.该专项方案应当由施工总包单位组织编制?B.该专项方案可由专业工程公司组织编制?C.该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字?D.该专项方案应当组织专家论证?E.该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施【正确答案】ABD18.目前我国实行的强制性标准包含()。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.发布时未明确为强制性标准,但其编号中不带/TC.自2000年后批准发布,未明确为强制性标准,但其中有必须严格执行的强制性条文(黑体字),编号也不带/TD.国际标准或者国外标准,而我国现行强制性标准未作规定的E.发布标准中使用宜、不宜等用词的条文的【正确答案】ABC19.关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法,符合建设工程文件归档整理规范的有()A.在施工合同中,建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求B.建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷,并及时向建设单位移交C.在组织工程竣工验收前,建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收D.未取得工程档案验收认可文件,建设单位不得组织竣工验收E.建设工程实行总承包的,各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交【正确答案】ACD20.【真题】注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业,技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【正确答案】ABCE21.若建设单位将建筑工程肢解发包,容易产生的弊端有()。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包人管理的成本E.减少发包的成本?【正确答案】ABCD22.【真题】申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后,被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求,则仲裁委员会应()。A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【正确答案】CE23.【真题】当事人对法院管辖权有异议,应当在()提出?A.第一次开庭时?B.提交答辩状期时?C.被告收到起诉状副本之日起15日内?D.法庭辩论终结前?E.第一审判决作出前?【正确答案】BC24.施工企业职工发生的下列纠纷,属于劳动争议的是()。A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让B.乙因除名与单位发生的纠纷C.丙不服单位罚款产生的纠纷D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷【正确答案】BCE25.下列关于相关单位的安全责任的表述中,正确的是()。A.为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由检验机构人员现场监督C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,在设备交付使用时,应当出具检测合格证明E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患,应当及时告知施工单位,并立即向特种设备安全监督管理部门报告【正确答案】ACE26.【真题】关干施工许可证的法定批准条件说法,正确的有()A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金己经落实D.按照规定需要委托监理的工程己经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告【正确答案】ABCD27.买卖合同中,出卖人的主要义务包括()A.交付标的物B.对标的物进行检验和及时通知C.转移标的物的所有权D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料【正确答案】ACDE28.【真题】根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行),施工企业有转包、违法分包违法行为,应承担的法律责任有()。A.给予警告,期限整改B.责令改正,没收违法所得C.并处工程合同价款一定比例的罚款D.责令停业整顿,降低资质等级E.情节严重的,吊销资质证书【正确答案】BCE29.【真题】根据环境噪声污染防治法,关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法,正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位,拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位,限期治理D.产生环境噪声污染的单位,应当采取措施进行治理,并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定【正确答案】ACD30.建筑法规定,违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的()。A.吊销营业执照B.降低资质等级C.责令停止施工D.可以处以罚款E.责令停业整顿【正确答案】CD31.以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是()。A.人民法院对判决的上诉案件,应在第二审立案之日起六个月内审结B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状C.人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉E.当事人申请再审,应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出【正确答案】BCD32.某工程项目招标人的下列行为中,属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件E.以特定奖项作为加分或中标条件【正确答案】BCDE33.【真题】关于电子招标投标的说法。正确的有()。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标的文件,电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,但不可补充、修改投标文件【正确答案】ABD34.【真题】下列施工项目中,属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂,仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【正确答案】ADE35.【真题】企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。A.向企业调解委员会申请调解B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁C.向约定的仲裁委员会申请仲裁D.直接向人民法院起诉E.直接向人民法院申请支付令【正确答案】ABE36.【真题】下列情形中,属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。A.对拘役不服的B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【正确答案】CD37.下列关于仓储合同的表述中,正确的有()A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【正确答案】ABDE38.某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂,并由其负责安装保养工作,按照建设工程安全生产管理条例规定,该塔吊使用前,必须由()共同进行验收,验收合格方可进行施工使用。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.分包单位E.建筑设备厂【正确答案】ADE39.行政复议期间具体行政行为不停止执行,但是有下列()情形之一的,可以停止执行。A.行政复议机关认为需要停止执行B.法律规定停止执行C.申请人认为需要停止执行D.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行E.被申请人认为需要停止执行【正确答案】ABDE40.【真题】根据安全生产许可证条例,企业取得安全生产许可证,应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保
展开阅读全文