资源描述
购房合同集锦十篇随着时间的推移,能够利用到合同的场合越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同书的格式,你驾驭了吗?以下是我帮大家整理的购房合同10篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友。购房合同 篇1出卖人(以下简称甲方):_身份证号码:_ _ 甲方为_ _省_ _市_ _区/镇_ _居民 甲方配偶:_身份证号码:_ _ 房屋地址:_ _ 农村集体土地运用证号码:_ _ 买受人(以下简称乙方):_身份证号码:_ 乙方为_省_市_区/镇_居民依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国土地管理法及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循同等、自愿、公允、诚恳信用、遵守法律的原则,经协商一样,达成如下条款:第一条 房屋状况该房屋农村集体土地运用证号:_ 房屋座落:_市_区_村。设计用途 居民自住用房 ,建筑结构 ,建筑层数为(转 载 于:wWw.cssYQ.COm 书 业 网:农村买房协议书范本)_层。建筑面积_平方米。该房房土地来源为: 农村集体土地划拨 ,房屋建于_年运用至今为_年。其次条 该房屋价款规定该房屋根据协商以总价计算,价款为30万元,计叁拾万元(大写)第三条 房屋交付日期经双方签订合同后,乙方付清甲方房款_5_日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不行抗力(如自然灾难及其他不行抗力)时,且不能履行合同,双方同意按下列第_2_种方式处理:1、 变更合同2、 解除合同3、 _。第四条 乙方付款形式及付款时间如甲方无异议,乙方将在合同签订_5_日内按一次性付款形式付款。第五条 甲方逾期交付商品房的处理:如超过上述约定期限的,乙方有权根据下述约定,追究甲方违约责任,约定为:合同接着履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。第六条 乙方逾期付款的处理如超过上述约定期限的,甲方有权根据下述约定,追究乙方违约责任,约定为:合同接着履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。第七条 房屋质量及保修责任甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(特殊是房屋主体结构的质量须要达到国家关于房屋居住的要求),未达到国家规定标准和承诺的,甲方应担当责任。乙方在房屋主体结构完好状况下,担当修理责任。第八条 房屋及其土地运用权力延长的规定该房屋及其土地运用权利由甲方保证为本人全部,且甲方于_年_月_日根据合同规定将所属房屋售于乙方。乙方作为购买者享有该房屋及其土地运用的一切权利,且双方需声明乙方在购买该房屋后,拥有对于房屋及与其不行分割的土地的任何处置权利(包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得,与甲方无任何关系,且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿)。该合同由双方所在村委会赐予认可,甲方应将该房屋的农村集体土地运用证转交于乙方,乙方在法律规定和适当机会下将其作废,并在村委会的证明和市/区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体运用证。第九条 公证人的规定本合同在_省_市_区_村村委会的公证下签订,双方对于村委会的公证给与确定和赞成。公证人(签章):甲方: 乙方:_年_月_日 _年_月_日购房合同 篇2(合同编号:)立房地产买卖合同人出卖人(甲方):买受人(乙方):依据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公允和诚恳信用的原则,经协商一样订立本合同,以资共同遵守。第一条甲乙双方,由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地运用权(以下简称房地产),房地产详细状况如下:(一)甲方依法取得的房地产权证号为:,(二)房地产座落:(部位:)。房屋类型:;结构:;(三)房屋建筑面积:平方米,另有地下附属面积平方米。该房屋占用范围内的土地运用权:平方米。(四)房屋平面图和房地产四至范围(附件一);(五)该房屋占用范围内的土地全部权为;国有土地运用权以方式获得。(六)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰状况见附件二。(七)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件五。甲方保证已照实陈述房地产权属状况、设备、装饰状况和相关关系,乙方对甲方上述转让的房地产详细状况充分了解,自愿买受该房地产。其次条甲、乙双方经协商一样,同意上述房地产转让价款为(人民币)为元,(大写):元整。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议(附件三)中约定明确。乙方交付房价款后,甲方应开具符合税务规定的收款凭证。第三条甲方转让房地产时,土地运用权按下列第款办理。(一)该房屋占用的国有土地运用权的运用年限从年月日起至年月日止。甲方将上述房地产转让给乙方后,出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。(二)根据中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定,乙方应当办理土地运用权出让手续并缴纳土地运用权出让金。(三)第四条甲、乙双方同意,甲方于年月日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备状况进行查验。查验后为房屋转移占有的标记。第五条甲方承诺,自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间,凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的,应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设施向乙方支付违约金。第六条甲、乙双方确认,在年月日之前,向房地产交易中心申请办理转让过户手续。上述房地产权利转移日期以房地产登记处准予该房地产转移登记之日为准。甲方承诺,在乙方或者托付他人办理转让过户时,主动赐予帮助。由于甲方有意拖延或者不刚好供应相关材料的,乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。甲、乙双方同意,自本合同签订后,甲乙双方或其中一方均有权向房地产登记机构办理预报登记。第七条上述房地产风险责任自该房地产之日起转移给乙方。第八条本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。在上述房地产转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用,按本合同附件四约定支付。第九条乙方未按本合同约定期限付款的,甲乙双方同意按下列第款内容办理。(一)每预期一日,乙方应向甲方支付逾期未付款的%的违约金,合同接着履行。(二)乙方逾期未付款,甲方应书面催告乙方,自收到甲方书面催告之日起的日内,乙方仍未付款的,甲方有权单方解除合同,并书面通知乙方,自收到通知之日起的日内乙方未提出异议,合同即行解除。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之起日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。(三)第十条甲方未按本合同约定期限交接房地产的,甲、乙双方同意按下列第款内容办理。(一)每逾期一日,甲方应向乙方支付逾期已收款%的违约金,合同接着履行。(二)甲方逾期未交付房地产,乙方应书面催告甲方,自收到乙方书面催告之日起的日内,甲方仍未交付房地产的,乙方有权单方解除合同,并书面通知乙方,自收到通知之日起的日内甲方未提出异议,合同即行解除。甲方除应在收到书面通知之日起日内向乙方返还已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,还应按已收款的%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。(三)第十一条经甲、乙双方协商一样,在不违反有关法律、法规的前提下,订立的补充条款或补充协议,为买卖合同不行分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一样的,以补充条款为准。第十二条本合同自之日起生效。第十三条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,按下列第项解决。(一)提交上海仲裁委员会仲裁;(二)向人民法院提起诉讼。第十四条本合同一式份,甲、乙双方各执份,、和房地产交易中心各执一份。买房签合同留意事项汇总在现今房价越来越贵的状况下,买房子可以说是一件大事儿,在签订购房合同是肯定要谨慎细致。那么买房签合同留意事项有哪些呢?请阅读下面的文章进行具体的了解。买房签合同留意事项:1、首先看开发商是否具备“五证”五证,一个是建设用地规划许可证,其次是建设工程规划许可证,第三是建设工程开工证,第四是国有土地运用证,第五是商品房预售许可证,简称叫“五证”。其中前两个证是由市规划委员会核发的,开工市是由市建委核发的,国有土地运用证和商品房预售许可证是由市土地资源和房屋管理局核发的。那么怎么样看待“五证”?交给您一种方法,这五证最主要的应当看两证,一个是国有土地运用证,一个是预售许可证,这两种要核发,看精确了,一般原则上就没有问题,特殊是预售许可证。特殊要提示的是,购房者在查看五证的时候肯定要看原件,复印件很简单作弊。签合同前,要看清晰您所预购的房屋是不是在预售范围之内,以确保将来顺当的办理产权证。2、运用规范的合同文本肯定要参照最好是采纳且不要随意修改文本,并根据文本中所列条款仔细填写,了解各项详细内容。不要随意去签订开发商自己定的定购协议书还交一笔订金。就算许多人都这样做,但这并非购房的必经程序。且这种合同肯定是权利义务不同等的,对自己尤其不利。最好能够干脆与开发商签预售合同就好。这个步骤,肯定不能马虎啊!否则到时吃大亏就惨了。3、查验有关证明文件买期房要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内,买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和新建住宅交付运用许可证。4、买期房要留意建筑面积的约定在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外,还要填上套内面积和公用分摊面积。5、买期房要约定条件和时限所谓交房有两层含义:一层是房屋运用权即实物交付;另一层是房屋全部权转移即产权过户。6、签约时要留意房屋质量问题购房者在签约时,应仔细推敲商品住宅质量保证书和住宅运用说明书两书的内容,并将质保书作为合同的附件。7、签约时明确物业管理事项合同中要确定前期物业管理公司,以及双方约定的物业管理范围和收费标准。8、留意合同文本中补充协议的内容购房者应谨防有些开发商,将示范合同文本中爱护交易公允的条款,通过补充协议加以取消,以减轻卖方的责任。9、留意约定违约责任这里指的违约包括:签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房,不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。买房签合同补充协议留意事项:在买卖的时候一个是签订认购书,其次个签订购房合同,购房合同有一个补充协议,这个补充协议往往是房屋购买合同里没有约定的事项通常在补充条款里进行约定。须要提示购房者留意的是,补充条款在某种程度上,它约定的事项比房屋购销合同里约定的还重要,因为补充条款是依据不同的项目的不同详细状况来约定的。所以,在补充条款签订的时候应当把握几个问题。1、应当明确的把售楼书和其他广告的内容写进补充协议里去,这是维护购房者合法权益的一个很重要的方式。2、明确房屋全部权证办理的时间。因为购销合同里通常没有说多长时间把产权证办下来,这通常在补充条款里约定。3、要明确按揭办不下来的话,双方的责任。现在买房通常须要按揭,的确有的状况下按揭没有办下来,没有办下来的缘由比较困难,有购房者的缘由,也可能有房地产开发商的缘由,甚至也有一些是银行方面的缘由,也有一些是综合的。要明确,假如按揭办不下来,双方各自的责任是什么。4、明确关于公摊建筑面积。现在面积争议最多的就是公用面积的分摊问题,而且有些开发商常常在公摊上做文章,所以要和开发商约定清晰,不仅要有一个笼统的公摊面积的数字,而且要约定公摊的是哪一部分,要确定公摊的位置。现在有许多赠与这个,赠与那个,事实上有的时候是公用的面积。5、应当明确装修标准。以后渐渐的房地产开发项目是精装修,那么就必需对装修的标准明确。比如说装修的标准不要笼统的想运用进口材料、高级材料等这种不明确、模糊的表述,肯定要明确运用什么品牌,甚至包括颜色等。6、明确退房的责任。购房者接到入住通知之后,常常拿出一些资金装修房屋,比如说买家电什么的,但是一旦退房是由于开发商的缘由,必需写明开发商是什么样的责任,写名在确定的日期内把开发商退还,甚至包括银行的利息、罚金等。买房签合同留意事项就和大家共享到这里了,买房是比较重要的一件事情,会花费我们大量的精力财力投入,所以大家肯定要谨慎对待,买房签合同的时候肯定要清晰明确里面的内容,这可都关系到大家的切身利益,要留意条款细微环节以免损害自身利益。希望以上我整理的买房签合同留意事项能够帮助到您,让您在买房签合同时避开许多不必要的损失。婚前购买按揭房,婚后还款,离婚怎么分割?家住东城华丽苑小区的张某在婚前按揭购买了一套150平米的商品房,产权登记在张某自己名下,每月按揭2500元,10年还清。20xx年,张某便与杨某结婚,张某与杨某结婚后,每月按揭房子。20xx年8月,张某与杨某因性格不和离婚。张某提高房产是自己在结婚前购买,属于个人财产,而杨某认为房子是结婚后共同按揭,是夫妻共同财产,那么该商品房是否可以作为夫妻共同财产进行分割?婚前购买商品房结婚后按揭,离婚该如何分割呢?律师说法:依据我国20xx年8月13日起施行的婚姻法司法说明三第10条规定:“夫妻一方婚前签订不动产买卖合同,以个人财产支付首付款并在银行贷款,婚后用夫妻共同财产还贷,不动产登记于首付款支付方名下的,离婚时该不动产由双方协议处理。依前款规定不能达成协议的,人民法院可以判决该不动产归产权登记一方,尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分,离婚时应依据婚姻法第三十九条第一款规定的原则,由产权登记一方对另一方进行补偿。”综上所述,在张某不同意根据夫妻共同财产进行分割的状况下,该商品房不能根据夫妻共同财产进行分割,其产权仍旧归属于张某。双方婚后共同还贷的8年款项及房子财产增值部分,张某应对杨某进行合理补偿,尚未归还的贷款由张某自己担当。贷款购买二手房的流程有哪些 ?购买二手房也会存在贷款的状况。对于贷款购买二手房流程,由于许多人对其中的门道不了解,导致了在二手房交易过程中出现了不少纠纷。那么,贷款购买二手房的流程有哪些 ?为避开您在贷款购买二手房时走冤枉路。以下365编辑为您具体介绍贷款购买二手房流程以及须要留意的问题。步骤/方法1、对房子的产权进行调查审定房屋产权的完整性、真实性、牢靠性,要留意产权证上的业主姓名与售房者是否相符,有无抵押或共有人等。这对买家来说最为关键,否则有可能导致后面所做的一切都成了无用功。2、订二手房买卖合同买卖双方商谈房价、付款方式、违约责任、交付时间,并立约下定金。买卖双方可以到房管部门相关网站上下载格式化合同文本,也可以去中介公司索要合同文本。3、评估公司做评估这个过程一般来说要57个工作日。4、款的房子要办理相关按揭业务假如是公积金贷款和商业贷款组合的,则要向公积金中心和银行同时申请。这是整个二手房DIY过程中最耗时间的阶段,通常要40个工作日左右。按揭办理下来后,要留意注销该物业的他项权证。5、合同交到房管部门产权交易中心相关办事窗口,拿受理单。凭受理单到农税中心缴纳相关税费,拿完税契证。6、完税契证到房管部门办理房产证。7、完税契证到土管部门办理土地证。365我提示您,近期准备购买二手房的业主,买房之前肯定要先了解银行贷款政策的细则,奇妙避开雷区,以免签了合同贷不了款。相关链接:购买商品房须要担当的费用有哪些,比例是多少防范开发商卖房欺诈的方法有哪些,应当留意什么房屋过户时须要打算的材料有哪些啊?二手房交易税的计算方式是什么?二手房交易在现在房地产市场也是特别旺盛的。在二手房交易中,有许多相关的特地政策和相关法律规定。二手房交易也是须要缴纳相关税费的。那么二手房买卖须要缴纳的税费怎么计算?计算方法买方:1、契税成交价或评估价(高者)1.5% (商用用房或大于144平米的税率为3%)2、交易服务费建筑面积(平方米)3元3、交易印花税成交价或评估价(高者)0. 05%4、产权转移登记费50元1 (每增加1人加10元,买家为单位的80元)卖方1、交易服务费建筑面积(平方米)3元2、交易印花税成交价或评估价(高者)0. 05%3、土地出让金成交价或评估价(高者)1%4、解困房成交价或评估价(高者)1%5、商品房土地出让金按基准地价 3% 未交土地出让金的建筑面积6、分摊费用成交价/总面积分摊面积10%(10楼以下)成交价/总面积分摊面积20%(10楼以上)7、个人所得税:成交价或评估价(高者)1%(房改房自用满五年,且是唯一生活用房的免征)8、营业税及附加税:成交价或评估价(高者)5.5% (房产证或购买时契税完税证未满五年)二手房交易缴纳的税种(一)契税符合住宅小区建筑容积率在1.0(含)以上、单套建筑面积在140(含)平方米以下(在120平方米基础上上浮16.7%)、实际成交价低于同级别土地上住房平均交易价格1.2倍以下等三个条件的,视为一般住宅,征收房屋成交价的1.5%的契税。反之则按3%。新政策下的契税:普宅:90平米以下:1%、90-140平米:1.5%、非普宅:3%、商业房或公司产权:3%(二)城建税营业税的7%;教化费附加税;营业税的3%。(三)个人所得税一般住宅2年之内:售房收入-购房总额-(营业税+城建税+教化费附加税+印花税)20%;2年以上(含)5年以下的一般住宅:(售房收入-购房总额-印花税)20%。出售公房:5年之内,(售房收入-经济房价款-土地出让金-合理费用)20%,其中经济房价款=建筑面积4000元/平方米,土地出让金=1560元/平方米1%建筑面积。5年以上一般住宅免交。(四)土地出让金成本价:城八区内:15.6元每平米 城八区外:12.9元每平米 经转商:10% 按经管理 3%(按成交价)(五)交易手续费3元每平方米建筑面积(六)合同印花税房屋成交总额0.05%(七)营业税20xx年1月27日新通知规定:个人将购买不足5年的住房对外销售的,全额征收营业税;个人将购买超过5年(含5年)的非一般住房对外销售的,根据其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税;个人将购买超过5年(含5年)的一般住房对外销售的,免征营业税。1、非一般住宅2年内:房屋成交总额5.55% 2年或2年以上:差额 5.55% ;2、个人所得税:一般住宅房屋成交总额的1%或利润部分20%;非一般住宅房屋成交总额的2%或利润部分20%;3、土地增值税:一般住宅免征,非一般住宅3年内:房屋成交总额0.5% ,3年至5年:房屋成交总额0.25% 5年或5年以上:免征;4、买卖合同公证费:(买卖合同须要公证时才须缴纳) 房屋成交总额0.3%;5、契税是应由买方交纳的,交税比例是: 一般住宅应当交纳成交价或是评估价的1.5%的契税。非一般住宅应当交纳成交价或是评估价的3%的契税。6、过户费用。(八)工本费80元,共有权证:20元。365我为您整理,希望你在购买二手房或者出售二手房时,能够遵循法律的相关规定。主动并且按时缴纳相关税费。相关阅读:二手房贷款流程是怎样的二手房过户的流程有哪些,须要的材料是什么二手房按揭留意事项有哪些,须要打算哪些材料借名买房的法律风险及防范借用他人名义购买房屋是一种特别具有风险的行为,那么什么是借名买房?借名买房又 有什么法律风险?借名买房应如何防范风险?针对以上问题,我在下文会为大家解答。一、何为“借名买房”“借名买房”,是指房屋的实际出资人借用他人名义购房,并以他人名义登记房屋全部权的行为,房屋的实际出资人为事实购房人或者真正购房人,被借名之人为登记购房人。借名买房具有以下几种含义:(一)事实购房人借用他人名义购房;(二)事实购房人以他人名义登记房屋全部权;(三)事实购房人出资购买房屋;(四)事实购房人行使对房屋的权利。二、“借名买房”的法律风险(一)假如登记购房人反悔,事实购房人若不能证明双方之间的托付代理关系和支付购房款的事实,要想取得房屋产权或收回购房款都很困难;(二)假如登记购房人有对外债务,债权人可以要求法院查封并拍卖该房产;(三)假如名义产权人意外死亡,该房屋可能会因为继承关系而被其他人继承;(四)假如银行最终查实实际购房人与借款人不是同一个人,银行也可以依据贷款合同的有关规定,要求提前解除贷款合同。三、针对“借名买房”律师支招(一)“借名买房”风险大,建议慎用我国实行不动产物权取得实行登记公示制度,除法律另有规定以外,未经过依法登记,不能取得不动产物权,这些规定对于实际出资人存在巨大的法律风险。若借名人反悔诉诸于法律,实际出资人面临着房财两空的不利结局。事先协议约定避风险(二)选好“借用之名”“借名买房”并非肯定不行,但肯定要有事先防范其法律风险的意识。顾名思义,“借名买房”,先有“借名”再有“买房”,那么先要选好“借用之名”,比如:母亲、亲戚、挚友等亲近之人,这样可大大降低其法律风险。(三)签订好“借名协议”选好“借用之名”,建议先不用急于“买房”,事实购房人与名义购房人最好签订一份“借名协议”,把双方的权利义务明确在书面上,就可能降低法律风险的发生,即使发生也不会令自己陷入特别被动的境地。(四)发生争议刚好找专业人士“借名买房”双方一旦发生争议纠纷,建议您刚好找专业人员询问:争议方在纠纷中的地位及如何解决;若发生诉讼,如何组织证据材料以证明已方观点等专业问题。购房合同 篇3甲方(卖方):姓名_身份证号:_电话_地址:_乙方(买方):姓名_身份证号:_电话_地址:_甲、乙双方在同等自愿、协商一样的基础上,就位于_房屋(地址暂以甲方所签定的商品房买卖合同为准,以下简称该物业)转让事宜达成协议如下,并愿共同遵守之。一、物业状况:1、甲方承诺已就该物业在杭州铭雅房地产开发有限公司办理了合法的购买手续,并签订了商品房买卖合同,合同编号为_,甲方是该物业的唯一购买人,甲方保证该物业产权清楚、权属明确,无第三人异议状况出现,且无自身缘由办理不出房产证、土地证、契证的状况出现,否则由甲方担当违约责任。2、依据该物业商品房买卖合同约定:建筑面积为_平方米。二、意向内容:1、甲方同意在取得该物业房产证、土地证契证的条件下,以人民币_元整(大写_元整)购买该物业,甲方负有出售该物业给乙方的义务,不得将该物业出售与其他方,否则担当违约责任,向乙方支付违约金人民币_元整(大写_元整)。2、乙方同意在甲方取得该物业房产证、土地证、契证的条件下,以人民币_元整(大写_元整)。的价格购买甲方该物业,否则担当违约责任,向甲方支付违约金人民币_元整(大写:_元整)。3、本意向书确定的房款价格为甲方将此物业售于乙方的最终价格,甲、乙任何一方不得擅自提价、降价,否则视为违约,向守约一方支付违约金人民币_元整(大写:_元整)。4、甲,乙双方于甲方取得该物业之房产三证之日起工作日内签定正式的房屋转让合同,双方应主动办理该物业之过户手续。三、甲方权利义务:1、甲方于收到乙方定金之日将该物业交付乙方。2、甲方在收到房地产公司供应的办理房屋三证资料后,应于2个工作日内告知乙方,并去银行办理尾款还清事项四、乙方权利义务:1、乙方于之日支付定金人民币_元整(大写:_元整)定金于甲乙双方签订该物业之房屋子转让合同之日转为首付款的一部份。2、乙方于甲乙双方签订该物业之房屋转让合同之日,向甲方支付首付款人民币元整(大写:_元整)。余款人民币_元整(大写:_元整)办理银行商业按揭年。在签订本意向书之日支付购房定金人民币_元整(大写:_元整)于甲方。五、违约责任:1、如甲方在签定该物业之房屋转让合同之前违约不卖的,则甲方需向乙方双倍返还定金人民币_元整(大写:_元整),并赔偿乙方对该物业所投入的装修费用以及损失。如乙方在签定物业之房屋转让合同之前违约不买的,则乙方定金由甲方没收不予返还,甲方无须就乙方对该物业所投入的装修费用及损失予以赔偿。2、如该物业因甲方自身缘由导致该物业之房产三证不能过户至乙方名下的,则甲方应担当违约责任,甲方须向乙方支付违约金人民币_元整(大写:_元整)。六、其他约定:1、甲、乙双方各自担当在办理该物业的过户手续中产生的税费。2、乙方情愿担当该物业的物业修理基金及物业管理费。3、该物业全部真实状况,甲、乙双方已清晰明确,风险预见。4、双方在履行本协议过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的向法院提起诉讼。5、本意向书一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方:_乙方:_代理人:_代理人:_日期:_日期:_购房合同 篇4卖 方: (以下简称甲方)买 方: (以下简称乙方)见证方: (以下简称丙方)甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:第一条 甲方对产权的声明甲方依据国家规定,已依法取得XX市_区(县) 的房屋全部权证书,全部权证书_字第_号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为 _,建筑面积为_平方米。其次条 甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及XX市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来担当。第三条 乙方对购买权的声明乙方情愿在本合同第一条款及其次条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。第四条 房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币 元,价款合计为人民币 元。(大写_佰_拾_万_仟_佰_拾元整)第五条 付款方式(一) 无须银行贷款1、乙方应在签订XX市房屋买卖合同时,支付相当于总房款的10%的定金。2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付剩余90%房款。(二) 银行贷款1、 乙方应在签订XX市房屋买卖合同时,支付相当于总房款的10%的定金。2、 乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付首期房款。 3、 银行贷款部分房款按银行规定由银行干脆支付。第六条 违约责任1。 甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方全部。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。2。 乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0。4作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。3。 甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0。4向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。第七条 房屋交付 甲乙双方就房屋交付达成以下细目:1) 没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、取暖费等;2) 没有固定不行移动装修物品的破坏;3) 房屋本身没有影响房屋运用或美观的破坏;4) 其它:第八条 关于产权办理的约定 本协议签订后,甲乙双方应向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋全部权证。 办理上述手续时产生的税费及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。办理过程当中由丙方先行垫付,在物业交验时供应相应票据。第九条 有关争议 本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不行分割的组成部分,具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。第十条 生效说明 本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋所在区(县)交易所留存一份,见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。甲 方: 经办人: 电 话:乙 方: 经办人: 电 话:丙 方:经办人: 电 话:_年_月_日购房合同 篇5出卖方(甲方):地址:邮政编码:电话:法定代表人:职务:购买方(乙方):地址:邮政编码:电话:法定代表人:职务: 依据国家有关法律的规定,甲乙双方经协商一样,签订本合同,以资共同信守执行。第一条 乙方购买甲方坐落在 市 街 巷 号的房屋 栋间,建筑面积为 平方米。其次条 上述房产的交易价格:第三条 付款时间与方法:1.2.第四条 甲方应于 年 月 日前将交易的房产全部交付给乙方运用。第五条 税费分担1.甲方担当房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的 %的交易费,担当公证费、协议公证费。2.乙方担当房产交易中房产局应向乙方征收的交易额的 %的交易费,担当房产交易中国家征收的一切其他税费。第六条 违约责任1.乙方必需按期向甲方付款,否则,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款 %的违约金。2.甲方必需按期将房产交付乙方运用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款 %的违约金。第七条 本合同主体1.乙方是 共 人,托付代理人 即乙方代表人。2.甲方是 单位,代表人是 。第八条 本合同经国家公证机关 公证处公证。第九条 本合同发生争议的解决方式:本合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成时,按下列第 种方式解决:1.向 仲裁委员会申请仲裁;2.依法向人民法院起诉。第十条 本合同一式 份。甲方产权人各执一份,乙方执一份, 房产管理局、公证处各执一份。甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:购房合同 篇6甲方:乙方:1、甲方的房屋座落在闵行区碧江路x弄x号x室,建筑面积x平方米。2、甲乙双方协商一样同意上述房地产转让价格为¥460000元(大写:人民币肆拾陆万元正)。3、双方约定房屋定金数额为¥10000元正(大写:人民币壹万元正)于定金协议签定当天支付,定金支付后本协议生效。4、甲方在收到定金后在双方签定房屋买卖合同前将房屋出售给他人,视为甲方违约,双倍返还定金。5、乙方必需在定金支付后x天内于x日前签定房屋买卖合同,同时支付首期房款¥x 元(大写:人民币 x )其次期房款为x元(大写:人民币 x )于x 前支付,余款为按揭xx方式支付,并在买卖合同签定后一周内起先办理,一月内办理完毕。超出时间视为乙方违约,定金不退还。6、修理基金由乙方付给甲方,详细数额看修理基金发票。7、乙方的按揭xx由乙方自行办理,但甲方必需帮助。8、如有未尽事宜,可双方协商解决。甲方: 乙方:地址: 地址:身份证号码: 身份证号码:时间: 时间:购房合同 篇7?出卖人(以下简称甲方):_注册地址:_营业执照注册号:_企业资质证书号:_法定代表人:_联系电话:_邮政编码:_托付代理人:_联系电话:_地址:_邮政编码:_托付代理机构:_注册地址:_法定代表人:_联系电话:_邮政编码:_买受人(以下简称乙方):_姓名:_国籍:_:地址:_邮政编码:_联系电话:_姓名:_国籍:_地址:_邮政编码:_电话:_甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方购买甲方出售的_商品房事宜,订立本合同。第一条 甲方通过土地运用权方式取得_区/市(县)_地块土地运用权,并依法进行了土地运用权登记取得房地产权证,证书号为:_,土地面积为:_,土地用途为:_.甲方经批准,在该地块上投资建立_商品房,主体建筑物的建筑结构为_结构;建筑物地上层数为_层,地下层数为_层。乙方购买的商品房为。预售商品房批准机关为_,商品房预售许可证号为_.现房产权登记备案号为_.其次条 乙方向甲方购买_路_幢(号)_层_室(以下简称该房屋),政府批准的规划用途为_.该商品房阳台是,是。据甲方暂测该房屋建筑面积为_平方米,其中套内建筑面积为_平方米、公用分摊建筑面积为_平方米。该房屋建筑层高为_米。该房屋建筑设计及平面图见本合同附件2;该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件3;该房屋相关状况说明(抵押关系、资料关系、相邻关系及小区平面布局)见本合同附件4;该房屋前期物业管理服务合同、运用公约或有关承诺书见本合同附件5.第三条 乙方购买该房屋,每平方米房屋建筑面积单价为人民币_元。(大写):_.依据甲方暂测的房屋建筑面积,乙方购买该房屋的总房价款暂定为人民币_元。(大写):_.第四条 乙方购买该房屋的总房价款(含附件3中装修、设备价格)是指该房屋和相应比例的土地运用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一样的缘由外,不再作变动。第五条 在该房屋交付时,房屋建筑面积以XX市国土资源与房屋管理局认定的测绘机构实测面积为准,如甲方暂测面积与实测面积不一样时,除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理:1、按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补;2、甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+_%(包括_%),不向乙方收取超过部分的房价款;甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+-_%(包括+-_%),乙方有权单方面解除本合同。乙方行使上述解除权时,必需在双方签署房屋交接书之时或之前提出,否则视为放弃该项权利。第六条 签订本合同时,该房屋建设工程(形象进度)已建设到_.乙方应当按本合同约定时间如期、足额将房款交付于甲方的预售款监管帐户(预收款监管机构:_、帐户名称_、帐号:_)。预收款按政府规定监管运用。乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在附件1中约定明确。第七条 乙方若未按本合同约定的时间足额付款,应当向甲方支付违约金,违约金按逾期未付款额的日万分之_计算,违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过_天后,甲方有权选择下列第_种方案追究乙方责任:1、甲方有权单方面解除本合同,乙方应当担当赔偿责任。赔偿金额为总房价款的_%,甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额,剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的,甲方有权追索。甲方如行使上述解除合同权的,应当自合同约定之乙方应交付房款期限届满止的30日内书面通知乙方,没有通知或逾期通知的,视为放弃权利。2、_.第八条 签订本合同后,甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计(见附件2),确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准,在获得批准之日起_天内与乙方签订本合同变更协议。甲方未征得乙方同意擅自变更该房屋的建筑设计,乙方有权单方面解除本合同。乙方解除合同的,甲方应当向乙方支付总房价款的_%违约金。第九条 甲方不得擅自变更已经与乙方约定的小区平面布局(见附件4),确需变更的应当征得乙方书面同意。甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局,乙方有权要求甲方复原,如不能复原的,甲方应当向乙方支付总房价款的_%违约金。第十条 甲方应当在_年_月_日前,依照国家法律、法规、规章等规定将取得的商品房综合验收备案证明以及符合本合同约定的商品房交付乙方运用。如遇下列特别缘由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期:1、遭受不行抗力,且甲方在不行抗力发生时实行了适当救援措施,并在_日内书面告知乙方的;2、_;3、_.第十一条 甲方如未在本合同第十条约定期限内将该房屋交付乙方,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已支付的房价款日万分之_计算,违约金自本合同第十条约定的最终交付期限之其次天起算至实际交付之日止。逾期超过_天,乙方有权选择下列第_种方案追究甲方责任:1、乙方有权单方面解除本合同。2、_.第十二条该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后,甲方应在交付之日前_天通知乙方办理交付该房屋的手续。乙方应在收到该通知之日起_天内,会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标记为_.在验收交接时,甲方应出示符合本合同第十条约定的房屋交付条件的证明文件,甲方应向乙方供应商品房质量保证书和商品房运用说明书。同时,甲方应当依据乙方要求供应实测面积的有关资料。甲方如不出示和不供应前款规定的材料,乙方有权拒绝接收该房屋,由此所产生的延期交房的责任由甲方担当。由于乙方缘由,未能按期交付的,双方同意按第_种方式处理:1、乙方未按期接收房屋,从甲方通知的乙方应当接收房屋之日起担当该房屋的物业管理费,并担当该房屋毁损灭失的全部风险;假如由此导致甲方担当其他连带责任,甲方除根据担当连带责任的实际损失进行追讨外,另可以按日追究乙方合同总价款_%的违约金。2、_第十三条甲方应当在商品房交付运用后_日内,将办理权属登记需由甲方供应的资料报产权登记机关备案。如因甲方的责任,乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_项处理:1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_日内将乙方已付房价款退还给乙方,并按已付房价款的_%赔偿乙方损失。2、乙方不退房,甲方按已付房价款的_%向乙方支付违约金。3、_.甲方在产权登记中应当履行的义务成就的,应当向乙方发出办理产权登记的书面通知,自乙方接受通知之日起_日内,若乙方不履行其在办理产权登记中所应履行的义务,导致产权登记拖延办理或无法办理,则甲方不担当任何责任。第十四条该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移至乙方。如乙方未按约定日期办理该房屋的验收交接手续的,甲方应当发出书面催告书一次。乙方接收催告书后,未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之其次日起该房屋的风险责任转移至乙方担当。第十五条甲方保证在向乙方交付该房屋时该房屋没有甲方设定的抵押权,也不存在其它产权纠纷和财务纠纷。如房屋交付后出现与甲方保证不相一样的状况,由甲方担当全部责任,并根据中华人民共和国消费者权益爱护法第四十九条的规定赔偿乙方。第十六条甲方交付的该房屋系验收合格的房屋。如该房屋的装修、设备标准达不到本合同附件3约定的标准,乙方有权要求甲方按实际的装修、设备与约定的装修、设备差价_倍赐予补偿。如主体结构不符合本合同附件3约定的标准,乙方有权单方面解除本合同,同时甲方应当根据中华人民共和国消费者权益爱护法第四十九条的规定赔偿乙方。双方商定对标准的认定产生争议时,应当共同托付本市(或者国内)有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定看法为处理争议的依据。一方向另一方发出共同检测的书面看法后_日内,另一方不作答复的,视为同意对方可以单独托付建设工程质量检测机构检测,并同意该机构做出的书面鉴定看法。第十七条该房屋交付后,房屋权属证明办妥前,乙方认为主体结构质量不合格的,可以依照第十六条其次款的方式托付本市有资质的建筑工程质量检测机构检测。经核验,确属主体结构质量不合格的,乙方有权单方面解除本合同,同时甲方应当根据中华人民共和国消费者权益爱护法第四十九条的规定赔偿乙方。第十八条乙方行使本合同条款中约定的单方面解除本合同权利时,应书面通知甲方,甲方应当在收到乙方的书面通知起_天内将乙方已支付的房价款(包括利息,利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算)全部退还乙方,并担当赔偿责任,赔偿金额为总房价款的_%,在退还房价款时一并支付给乙方。前款及本合同其他条款所称已支付的房价款是包括乙方干脆支付的和通过贷款方式支付的房价款。第十九条自该房屋验收交接之日起,甲方对该房屋负责保修。保修范围和保修期由甲乙双方参照国务院颁布的建筑工程质量管理条例之规定,在本合同附件5中约定。其次十条甲方已选聘_物业公司对该房屋进行前期物业管理,并与其签订了前期物业管理服务合同(见附件五)。因该房屋规划用途为_用房,甲乙双方已签订了_运用公约(见附件5)。其次十一条乙方购买的房屋及其相应占有的土地运用权不行分别。自该房屋的房地产权利转移之日起,甲方与_订的编号为 _的_地块的土地运用权出让/转让合同中约定的(本合同甲方的)与该房屋相关的权利、义务和责任转移给乙方。其次十二条本合同项下乙方享有的权益(房屋期权),乙方可以依法转让、抵押。乙方依法行使上述权利时,甲方应予帮助。其次十三条本合同一方根据本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其他任何联系,必需采纳用书面形式,且首先采纳干脆送达方式送达,干脆送达不能、或者另一方在省外、国外的可采纳挂号邮寄的方式,送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如以干脆送达的方式送达,则于另一方签收时视为已送达;如以挂号邮寄的方式,在投邮后(以寄出的邮戳为准)第_日将被视为已送达另一方;若邮件被退回的,可以运用我国法律所允许的其他方式送达。其次十四条该房屋买卖过程中所发生的税费根据法律、法规、规章的相关规定由甲、乙双方各自担当。其次十五条本合同的补充条
展开阅读全文