二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化训练卷含答案（第9卷）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是()。A.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备B.具有先进的自有机械设备C.具有较高的完好率、利用率和使用效率D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备【正确答案】A2.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7天B.14天C.15天D.28天【正确答案】B3.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B4.施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据民法典的规定，其转移债务的必要条件是()。A.通知设备租赁公司乙B.须经设备租赁公司乙同意C.与开发商达成转让协议D.要为设备租赁公司提供担保【正确答案】B5.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行维修之后应向（）主张维修费用。A.建设单位B.设计单位C.物业管理单位D.大楼使用者【正确答案】A6.由于张三对李四的委托书授权不明确，给王五造成了一定的经济损失。根据我国法律有关代理的规定，王五的损失应当由（）承担。A.张三B.李四C.王五D.张三和李四连带【正确答案】D7.根据民法典，应当采用书面形式的合同是()。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【正确答案】B8.建设工程质量管理条例规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A.业主现场代表B.总监理工程师C.项目经理D.专业监理工程师【正确答案】B9.根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是()。A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修【正确答案】B10.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【正确答案】A11.某建筑公司濒临破产，在2013年1月20日进入法定整顿期间，赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员，在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是()。A.2013年2月20日B.2013年4月20日C.2013年7月20日D.2014年1月20日【正确答案】C12.根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是（）。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金【正确答案】A13.【真题】某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写全权代理而无具体授权事项，则该律师有()的权利。A.提出管辖权异议B.代为承认、放弃诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或者上诉【正确答案】A14.根据我国的建设工程质量监督管理体制，负责对国家重大技术改造项目实施监督检查的机构是()。A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展计划部门C.国务院经济贸易主管部门D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门【正确答案】C15.【真题】关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同事提交全部证据【正确答案】C16.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A.建筑节能合格B.建筑节能达标C.竣工验收合格D.能耗验收合格【正确答案】C17.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，乙应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【正确答案】D18.某开发公司聘请王某做销售员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作表现确定劳动合同期限。对此下列选项表述正确的是()。A.开发公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B.王某的工作不满1年，试用期不得超过1个月C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以王某的试用期是成立的D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限【正确答案】D19.甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的最低标准【正确答案】B20.2012年4月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任【正确答案】D21.【真题】根据绿色施工导则在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A.1.5米B.0.5米C.2米D.1米【正确答案】A22.【真题】根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为()日。A.5B.10C.15D.20【正确答案】D23.【真题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【正确答案】C24.【真题】仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关【正确答案】A25.某住宅建筑工地夜间进行混凝土施工作业，施工场界噪声经测试为70dB，严重影响了周围居民的休息。该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民。对此，下面说法错误的是()。A.施工单位违反了有关夜间施工作业的法律规定B.该施工单位的夜间作业不属于抢修、抢险作业C.该施工单位排放的建筑施工噪声没有超过建筑施工场界环境噪声排放限值D.该施工单位应当接受市环境保护行政主管部门责令改正并处罚款的行政处罚【正确答案】C26.下列合同债务中，可以转移的债务是（）。A.提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务B.必须采取施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务C.委托监理合同中监理单位的主债务D.施工合同中关于主体结构施工的债务【正确答案】A27.【真题】禁止投标人低于成本竞价，其中成本是指（）。A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本【正确答案】C28.按照注册建造师执业工程规模标准规定（试行）的规定，二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A.12层以上的房屋建筑工程B.高度50米以上的建筑物或构筑物C.单跨跨度21米以上的房屋建筑工程D.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程【正确答案】D29.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B30.节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由()责令限期改正;逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【正确答案】A31.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【正确答案】C32.某建筑工程由于连续作业需要夜间施工，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A.15dB(A)B.20dB(A)C.25dB(A)D.30dB(A)【正确答案】A33.根据合同法，下列合同为无效合同的是（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同【正确答案】D34.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【正确答案】A35.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条件是()。A.具有初级工以上技能等级B.具有3年以上相应工作经历C.善于传、帮、带D.成绩突出【正确答案】A36.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。A.每五年B.每三年C.每年D.每半年【正确答案】B37.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，负责进行裁决的机构是（）。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【正确答案】D38.下列关于保险合同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.受益人由被保险人或投保人指定D.保险合同仅以财产为保险标的【正确答案】C39.【真题】用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于()劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定工作任务为期限D.短期【正确答案】C40.根据民法典，下列财产作为担保物时必须进行登记的有（）。A.生产设备、原材料、半成品B.建设用地使用权C.汽车D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】B41.下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。A.冻结某建筑公司的银行账号B.限制某项目经理的人身自由C.某市建设行政主管部门对民事纠纷作出的调解D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准【正确答案】C42.【真题】关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取得了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【正确答案】D43.在建设工程的代理行为中，第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由()。A.第三人承担责任B.行为人承担责任C.被代理人承担责任D.第三人与行为人承担连带责任【正确答案】D44.根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。A.6个月B.12个月C.36个月D.60个月【正确答案】D45.根据仲裁法，以下关于仲裁的表述正确的是()。A.仲裁委员会是国家机关B.限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定C.当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制D.仲裁委员会是按照行政区划设立的【正确答案】C46.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某【正确答案】B47.投标人的下列行为中，除()以外都属与违法行为。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.与资质等级比自己高的企业联合投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。【正确答案】C48.关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是（）。A.买卖合同是实践合同B.买卖合同是双务合同C.买卖合同是有偿合同D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同【正确答案】A49.某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是()。A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉B.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁C.该仲裁员与本案有利害关系D.该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请【正确答案】A50.按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列属于施工单位资质不良行为的是()。A.相互串通投标B.允许他人以本单位名义承揽工程C.不履行保修义务D.转让安全生产许可证【正确答案】B51.【真题】建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人需要人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（）中级人民法院办理。A.仲裁协议签订地B.某仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【正确答案】B52.【真题】甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A.应按乙、丙的意见做出仲裁裁决B.应该按甲的意见做出仲裁书C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁裁决，裁决书中如实记载乙、丙的意见【正确答案】A53.以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决【正确答案】C54.某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下()。A.应正常开标B.应重新招标C.可以进行议标D.可改为邀请招标【正确答案】B55.【真题】“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电【正确答案】B56.【真题】根据节约能源法，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理【正确答案】B57.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B58.【真题】劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同最低期限为()。A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】C59.根据劳动合同法，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是()。A.职工患病，在规定的医疗期内B.职工非因工负伤，伤愈出院C.女职工在孕期内D.女职工在哺乳期内【正确答案】B60.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.15C.10D.30【正确答案】B61.根据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定，对于认定承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个或两个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，被派遣单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，被指派单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，个人为承担工伤保险责任的单位【正确答案】A62.关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权B.地役权合同应采取书面形式订立C.地役权自地役权合同登记时设立D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件【正确答案】B63.建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【正确答案】C64.【真题】某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（）。A.应当自行委托监理单位B.应当招标选择监理单位C.可不委托监理单位D.应当由建设主管部门指定监理单位【正确答案】C65.公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【正确答案】C66.【真题】仲裁当事人达成仲裁和解协议的，一方当事人撤回仲裁申请后反悔的，另一方当事人（）。A.可申请仲裁机构强制执行B.可申请法院判决C.可申请仲裁庭恢复审理D.不得再就同一事项申请仲裁【正确答案】C67.【真题】下列选项中，属于监理单位安全责任的事项有()。A.编制安全施工大纲B.制定安全技术措施C.监督施工企业对安全事故隐患进行整改D.确定建设工程安全费用【正确答案】C68.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或者其有关主管部门的证明A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府C.省级以上人民政府D.国务院【正确答案】A69.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A70.下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是()。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带/T的C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带/T的D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带/T的【正确答案】C71.违反有关危险废弃物污染环境防治的规定，不按规定缴纳危险废物排污费的，处危险废物排污费金额（）罚款。A.23倍B.25倍C.1倍以上2倍以下D.1倍以上3倍以下【正确答案】D72.我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.招标监管机构D.招标人【正确答案】D73.在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般不超过()。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【正确答案】D74.下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是（）。A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B.施工图纸未经审查批准不得使用C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续【正确答案】D75.【真题】甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺【正确答案】A76.工伤保险条例的规定，申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。A.5日B.10日C.15日D.30日【正确答案】C77.实行开工报告批准制度的建设工程，其开工报告是指()。A.施工单位向监理工程师提交的开工报告B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告D.施工单位项目部向公司总部提交的报告【正确答案】B78.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元?B.以合同违法为由申请合同无效?C.以重大误解为由请求撤销合同?D.法院只能判决甲乙双方解除合同【正确答案】A79.【真题】某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据劳动合同法，该企业应当给予李某经济补偿（）。A.6000元B.12000元C.15000元D.18000元【正确答案】C80.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【正确答案】A81.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后()。A.60年B.50年C.40年D.30年【正确答案】B82.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，对于工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的行为，下列关于相应的行政处罚的表述，正确的是()。A.责令改正，并处50万元以上100万元以下的罚款或者没收违法所得B.降低资质等级，并处50万元以上100万元以下的罚款C.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款并吊销资质证书D.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书【正确答案】D83.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()。A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A84.职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后一段时间内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付。照发工资的时间不超过事故发生后的()个月。A.2B.3C.4D.6【正确答案】B85.【真题】根据文物保护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【正确答案】D86.某工地施工人员欲将用于承重结构的混凝土试块见证取样和送检，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A.20%B.25%C.30%D.40%【正确答案】C87.【真题】关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【正确答案】D88.根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证【正确答案】D89.关于建筑业企业资质申请，下列表述正确的是()。A.企业首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级B.企业增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内的工程业绩C.已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可以高于现有的工程设计资质等级D.已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别建筑业企业资质，不可将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报【正确答案】A90.以下材料中，施工单位在工程施工中可以不进行见证取样和送检的是（）。A.地下防水材料B.承重钢筋连接接头C.分隔墙的混凝土小型砌块D.砌筑砂浆的水泥【正确答案】C91.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（）内向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时B.24小时C.作业人员救出后1小时D.作业人员救出后24小时【正确答案】A92.全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【正确答案】D93.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将下列除()以外的资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除工程可能危及毗邻建筑的说明C.拆除工程的施工组织方案D.废弃物利用措施【正确答案】D94.房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位B.建筑施工企业C.建设监理单位D.政府安监部门【正确答案】B95.【真题】下列合同中，由合同法调整的是（）合同。A.婚姻B.收养C.买卖D.行政【正确答案】C96.【真题】下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【正确答案】A97.根据工程建设行业标准管理办法规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审，复审的结论不包括()。A.继续有效B.予以修订C.另行制定D.予以废止【正确答案】C98.关于勘察、设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.指定建筑材料、专用设备、工艺生产线的生产广、供应商以保证材料的供应C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限D.依法联合施工单位进行安全技术交底【正确答案】A99.根据建设工程质量检测管理办法规定，检测机构出具的检测报告生效应具备的条件不包括()。A.检测人员签字B.检测机构法定代表人签署C.加盖检测机构公章D.工程监理单位盖章确认【正确答案】D100.【真题】施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门【正确答案】D二.多选题(共70题)1.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE2.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【正确答案】BE3.建筑市场诚信行为公告，在下列()情况下可修正或变更。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议或行政执法监督而被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销【正确答案】ABCE4.行政复议与行政诉讼是解决行政纠纷的基本方式，对于二者关系说法错误的有（）。A.除规定必须先申请行政复议的以外，当事人可以选择申请行政复议或是提起诉讼B.行政复议是提起行政诉讼的必经程序C.当事人对行政复议决定不服的，除规定为最终裁决的，可以向人民法院提起行政诉讼D.当事人对行政复议决定不服的，不可以再提起行政诉讼E.对人民法院判决不服，可以申请行政复议【正确答案】BDE5.下列情形中，评标委员会应当否决的投标有()。A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标文件未按招标文件要求进行密封的D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价E.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人签章【正确答案】ABDE6.【真题】关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议应当是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在争议发生前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权【正确答案】ADE7.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。A.建设用地征用情况B.资金到位情况C.投资项目市场预测D.设计图纸是否满足施工要求E.施工现场是否具备三通一平等要求【正确答案】BCDE8.施工单位一般应当提交的档案资料有()。A.工程竣工验收报告B.工程质量保证资料C.工程技术档案资料D.竣工图E.工程检验评定资料【正确答案】BCDE9.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列选项中属于专项应急预案的内容有()。A.本单位的应急组织机构及其职责B.危险性分析C.可能发生的事故特征D.应急处置程序E.应急保障【正确答案】BCDE10.货运合同的法律特征有（）。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE11.施工单位的（）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。A.垂直运输机械作业人员B.安全生产管理人员C.起重信号工D.安装拆卸工E.爆破作业人员【正确答案】ACDE12.房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有()。A.双方的购销合同解除B.双方的装饰材料质量争议消灭C.二审法院判决不具有强制执行力D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结【正确答案】BDE13.下列关于证据保全的说法，正确的是()。A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据B.人民法院接受证据保全申请后，必须在48小时内作出裁定C.当事人申请证据保全，不必提供担保D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场【正确答案】ABE14.某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务有()。A.支付价款的义务B.瑕疵担保义务C.受领发电机的义务D.对发电机进行验收的义务E.对发电机生产过程进行管理的义务【正确答案】ACD15.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B.建设工程质量管理条例C.建筑法D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E.工程建设标准强制性条文【正确答案】ABCE16.发明创造是指()。A.科学发现B.发明C.实用新型D.创新E.外观设计【正确答案】BCE17.根据建筑法及相关法律规定，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费B.建筑职工意外伤害保险是一种非强制性保险C.意外伤害保险费由施工单位支付D.意外伤害保险费由建设单位支付E.单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用【正确答案】ABC18.下列不属于我国法的形式的有（）。A.宪法B.法律C.宗教法D.国际条约E.判例【正确答案】CE19.下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是()。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【正确答案】BD20.【真题】下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有（）。A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同D.建设单位为偷税而订立的施工合同E.村民胁迫施工企业订立的供货合同【正确答案】ACE21.关于共同投标协议，下列说法错误的有()。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【正确答案】CDE22.仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列（）情形时申请撤销仲裁裁决。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的B.裁决所根据的证据是伪造的C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁裁决适用法律错误E.没有仲裁协议的【正确答案】ABCE23.根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定，投标文件应该包括的内容有（）。A.招标管理机构B.投标函及投标函附录C.投标保证金D.施工组织设计E.已标价工程量清单【正确答案】BCDE24.根据消防法的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行【正确答案】ABDE25.国务院生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的要素有()。A.文化要素B.社会要素C.经济要素D.环境要素E.人身要素【正确答案】BCE26.【真题】在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标B.两个以上的个人可以组成联合体C.招标人可以强制投标人组成联合体D.在资格预审前，联合体可以增加成员E.联合体各方就中标项目承担连带责任【正确答案】DE27.下列情形仲裁协议无效或失效的有()。A.约定的仲裁事项属于平等主体之间有关人身关系的争议B.约定的仲裁事项是不动产争议C.载有仲裁条款的合同因违反法律禁止性规定而无效D.甲乙两公司签订合同，并约定了仲裁条款。后合同双方又订立补充协议：约定在履行合同中的纠纷由双方协商解决或向法院起诉解决E.双方当事人在合同中约定：因本合同履行发生的争议，双方既可以向甲地仲裁委申请仲裁，也可以向乙地仲裁委申请仲裁【正确答案】ADE28.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承包人应当对处于合理使用寿命内的()质量承担责任。A.主体结构B.建筑装饰装修C.设备管道D.地基基础E.附属工程【正确答案】AD29.超越资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.有违法所得的，予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【正确答案】ABCD30.某外贸公司从国外购进20集装箱的货物，委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。货物运输合同中运输公司的主要义务有()。A.按照约定时间运输货物B.按照约定路线运输货物C.可任意改变运输路线D.可无条件留置货物E.由于自身原因造成货物毁损灭失的赔偿【正确答案】ABE31.关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任描述正确的是（）A.各自向上级机关上报所承揽的工程内发生的安全生产事故?B.由分包单位编制建设工程应急救援预案，必须报总包单位批准，方可实施?C.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任?D.分包单位应当服从总包单位的安全生产管理，否则承担一切责任?E.总承包单位和分包单位对分包工程的安全承担连带责任【正确答案】CE32.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（）。A.安排女工赵某在经期从事高度用脑作业B.安排怀孕3个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排16岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员【正确答案】ABC33.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任【正确答案】BE34.下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的B.受自然地域环境限制的C.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的D.公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.施工主要技术需要使用某项特定专利的【正确答案】CD35.建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入B.简便易行C.能较经济及时地解决纠纷D.有利于维护双方的长期合作关系E.调解协议均不具有强制执行的效力【正确答案】ABCD36.在审查与受理仲裁申请过程中，以下说法正确的有()。A.仲裁委员会认为仲裁申请不符合受理条件，应当书面通知当事人B.仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起10日内确认是否受理C.申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决D.被申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决E.仲裁委员会受理仲裁申请后，应当将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人【正确答案】ADE37.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（）行为不符合法律的规定。A.以甲的名义在媒体上发布招标公告B.是当地建委的下属部门C.将招标事宜委托给另一招标代理机构D