二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库测试卷和答案（第18期）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某村委会为获得回扣，以高价与施工单位签订了村内道路施工合同，根据合同法，该合同为()合同。A.无效B.可变更可撤销C.有效D.效力待定【正确答案】A2.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】B3.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A4.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。A.15B.10C.7D.5【正确答案】D5.货物运输合同中，托运人的主要权利是（）。A.有条件的拒付运费权利及任意变更解除权B.按时提货验收权C.对运输物品的保密权D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权【正确答案】A6.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，下列说法正确的是()。A.国家标准属于强制性标准B.行业标准属于强制性标准C.地方标准属于推荐性标准D.国家标准包含强制性标准【正确答案】D7.【真题】某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。A.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位B.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位C.总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位D.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位【正确答案】A8.甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁，仲裁机关根据事实依法作出裁决，但甲公司对裁决表示不服，其能够作出的选择是（）。A.既不能上诉，也不能另行起诉，仲裁裁决发生法律效力B.可以在15日内向人民法院起诉，但不能向上级仲裁机关上诉C.可以在15日内向上级仲裁机关上诉，但不能向人民法院起诉D.可以向原仲裁机关或其上级仲裁机关申请复议一次【正确答案】A9.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关()。A.给予警告，一年内不准再申请注册B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册C.撤销注册，没收非法所得D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款【正确答案】B10.陈某于2011年6月20日取得注册执业证书，由于工作单位变动，陈某于2012年9月20日按规定办理了注册变更手续。根据规定，陈某的注册有效期应当截至于（）。A.2014年6月20日B.2015年6月20日C.2015年9月20日D.2016年9月20日【正确答案】A11.将法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任是按照（）来划分的。A.违法行为的性质和危害程度B.违法行为主体C.违法行为责任人D.违法行为范围和期限【正确答案】A12.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【正确答案】B13.甲建设单位与乙承包商的合同纠纷经合同约定的仲裁委员会裁决，要求甲建设单位在规定期限内支付拖欠乙承包商的工程款，但甲建设单位拒不支付。则乙承包商可以选择的途径是()。A.申请行政主管部门执行B.申请仲裁委员会执行C.申请人民法院执行D.申请金融机构划拨【正确答案】C14.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过（）方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B15.抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人，不符合该描述的财产抵押是（）。A.生产设备、原材料B.交通运输工具C.在建的船舶D.在建的建筑物【正确答案】D16.根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A.30B.20C.15D.7【正确答案】D17.张某在甲施工单位公司连续工作满8年，李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限合同的是()。A.张某B.李某C.王某D.赵某【正确答案】B18.注册建造师的义务包括()。A.使用注册建造师名称B.使用本人注册证书、执业印章C.执行技术标准、规范和规程D.对本人执业活动进行解释和辩护【正确答案】C19.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的，根据建设工程质量管理条例应当责令改正，处（）的罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以下C.10万元以下D.5万元以上10万元以下【正确答案】A20.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位。A.拒绝B.指定C.认可D.考察【正确答案】B21.【真题】一裁定终局体现了仲裁的（）特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【正确答案】D22.关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定【正确答案】D23.【真题】甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺【正确答案】A24.在建设工程法律体系中，建筑法的法律部门是()。A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法【正确答案】B25.关于管辖权异议的表述，下列()项是错误的。A.当事人对一审案件的地域管辖和级别管辖均可提出异议B.通常情况下，当事人只能在提交答辩状期间提出管辖异议C.管辖权异议成立的，法院应当裁定将案件移送有管辖权的法院；异议不成立的，裁定驳回D.受诉人民法院应当在受理异议之日起30日内作出裁定【正确答案】D26.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划，人民法院据此制作了调解书并由双方当事人签收。则此欠款纠纷解决的方式是（）。A.诉讼前和解B.诉讼内调解C.诉讼中和解D.诉讼外调解【正确答案】B27.招标投标法实施条例规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A.评标委员会B.招标人C.有关行政监督部门D.招标代理机构【正确答案】B28.某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的（）。A.按照设计图纸改动电器线路布置B.按照建设单位要求将原门洞口扩大C.按照设计单位要求对结构梁进行加固D.按照监理单位要求做防水层蓄水试验【正确答案】B29.某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取了下列做法，其中正确的做法是()。A.按照建设单位的要求，放宽了质量标准B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商C.简要描述了建筑材料、设备的性能D.注明了建筑材料、设备的规格、型号【正确答案】D30.乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B31.关于抵押权的说法，正确的是()。A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【正确答案】A32.在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】D33.工伤保险条例的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资C.6个月的职工本人工资D.12个月的职工本人工资【正确答案】A34.【真题】各级人民检察院对审判监督程序意外的其他审判程序中审判人员的违法行为().A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【正确答案】B35.某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.材料供应商D.项目经理部【正确答案】A36.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率【正确答案】D37.关于行政行为特征的说法，正确的是（）。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为【正确答案】B38.按照劳动合同法的规定，企业的集体合同南()与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工【正确答案】A39.下列行为中，属于委托代理的是（）。A.转包工程B.肢解分包C.请律师代为诉讼D.分包商完成主体结构施工【正确答案】C40.安装工程一切险的除外责任不包括（）。A.因设计错误引起的保险财产本身的损失B.由于超负荷造成电气设备本身的损失C.由于自然灾害导致调试过程中产生的经济损失D.由于施工用机具失灵造成的本身损失?【正确答案】C41.建设工程质量保证金（保修金）是从应付的工程款中预留，用以保证承包人对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。该缺陷出现的时间应在()内。A.缺陷责任期B.保修期C.竣工验收期D.工程使用期【正确答案】A42.某建筑公司濒临破产，在2013年1月20日进入法定整顿期间，赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员，在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是()。A.2013年2月20日B.2013年4月20日C.2013年7月20日D.2014年1月20日【正确答案】C43.自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。A.张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【正确答案】A44.因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向（）。A.人民法院提起诉讼B.劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.人民政府的信访部门投诉D.劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B45.根据建设工程质量检测管理办法规定，工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，应当及时报告()。A.工程所在地建设主管部门B.工程所在地工程质量监督机构C.工程所在地安全生产监督部门D.工程所在地人民政府【正确答案】A46.中外合作经营单位建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。A.50%B.35%C.30%D.25%【正确答案】D47.第二审人民法院对上诉案件，需要开庭审理的，应当()。A.依当事人的上诉请求来决定是否组成合议庭B.采用独立审判C.组成合议庭D.可以独立审判，也可以组成合议庭【正确答案】C48.施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【正确答案】B49.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C50.根据劳动合同法的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D51.甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此，甲的不适宜做法是()。A.在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证B.提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C.在乙签证后开始零星项目的施工D.出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任【正确答案】A52.【真题】某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.违约责任B.行政处分C.行政处罚D.交纳罚金【正确答案】A53.某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是()。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定【正确答案】A54.安全生产中的从业人员发现事故隐患或其他不利安全因素时，应当立即向（）报告。A.生产安全部门B.工会组织C.现场安全生产管理人员或本单位负责人D.国家安全生产监管部门【正确答案】C55.建设工程安全生产管理条例规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕之日起，（）不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。A.2年内B.3年内C.4年内D.5年内【正确答案】D56.根据我国担保法的规定，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式是（）。A.保证B.留置C.定金D.质押【正确答案】D57.甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订钢材购销合同，但此合同侵害了国家的利益。双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁，并达成仲裁协议。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉，要求B公司承担违约责任；B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（）。A.裁定不予受理B.裁定驳回起诉C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁D.受理并依法审理此案【正确答案】A58.根据建筑法规定，施工单位在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，可以给予的处罚是()。A.责令改正，处以罚款B.责令停业整顿C.降低资质等级D.吊销资质证书【正确答案】A59.【真题】根据建设工程质量管理条例，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部内修D.改变建筑工程局部使用功能【正确答案】B60.根据民法典，施工企业的项目经理属于施工企业（）。A.授权的项目管理者B.法定代理人C.指定代理人D.负责人【正确答案】A61.下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。A.在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D.建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报【正确答案】D62.李某是某施工单位项目负责人，为了全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患，其每月带班生产时间不应少于本月施工时间的()。A.30%B.50%C.60%D.80%【正确答案】D63.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2014年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2016年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产B.2017年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产C.2017年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院D.2017年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【正确答案】B64.劳动争议申请仲裁的时效期间为（），其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.三年B.两年C.半年D.一年【正确答案】D65.某投标人中标后，招标人要求其压低报价5%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定【正确答案】C66.当事人不服下列行为提起的诉讼，属于行政诉讼受案范围的是()。A.某人保局以李某体检不合格为由取消其公务员录用资格B.某公安局以新录用的公务员孙某试用期不合格为由取消录用C.某人保局给予工作人员田某记过处分D.某财政局对工作人员黄某提出的辞职申请不予批准【正确答案】A67.对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（?）。A.发明B.实用新型C.外观设计D.设计方案【正确答案】B68.【真题】建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包企业负总责。B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任【正确答案】C69.关于无效合同的说法，正确的有（）。A.无效合同不具有违法性B.具有不可履行性C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力D.无效合同自确认为无效时不具有法律效力【正确答案】B70.【真题】施工人员对涉及结构安全的试块，应当在()下现场取样并递交检测。A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位【正确答案】A71.某高速公路项目，甲招标人委托乙招标代理机构代理招标，乙招标代理机构编制招标文件。则该招标文件的著作权归（）所有。A.甲招标人B.乙招标代理机构C.全体投标人D.王某【正确答案】A72.下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件【正确答案】D73.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对此行为承担民事责任的是()。A.代理人B.被代理人C.第三人D.法定代理人【正确答案】B74.在下列选项中，抵押权自抵押合同生效时设立的是（）。A.建设用地使用权B.交通运输工具C.海域使用权D.正在建造的建筑物【正确答案】B75.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()。A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【正确答案】A76.（）是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。A.开工报告制度B.施工许可证C.规划许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】A77.施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。A.施工单位项目经理B.质监站质监人员C.监理工程师D.施工单位施工员【正确答案】C78.根据工伤保险条例的规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请。A.省级劳动能力鉴定委员会B.设区的市级劳动能力鉴定委员会C.区级劳动能力鉴定委员会D.有资质的三甲医院【正确答案】B79.某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。A.民事纠纷B.行政纠纷C.刑事附带民事纠纷D.程序纠纷【正确答案】A80.某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A.2年B.3年C.5年D.8年【正确答案】C81.建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A.15dB(A)B.20dB(A)C.25dB(A)D.30dB(A)【正确答案】A82.包工头的施工队与分包人签订的劳务合同，包工头以违法分包人为被告提起诉讼的，法院（）。A.应当受理B.无资质承包主体签订的合同是无效合同，法院不予受理C.无资质承包主体签订的合同是无效合同，只能去仲裁D.要看违法分包人是否有资质，如有资质可以受理【正确答案】A83.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的（），经催告后在合期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D84.【真题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【正确答案】D85.水下文物保护管理条例规定，水下文物不包括()以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。A.1900年B.1910年C.1911年D.1920年【正确答案】C86.按照建设工程质量管理条例及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【正确答案】C87.王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2021年3月5日B.2021年3月15日C.2021年5月15日D.2023年2月13日【正确答案】B88.甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。A.无效B.有效C.效力待定D.失效【正确答案】B89.对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其处理办法是()。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告C.给予罚款D.责令限期改正【正确答案】D90.甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位带来了损失，建设单位要求索赔20万元，则下列说法正确的是（）。A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任【正确答案】C91.建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【正确答案】C92.项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照注册建造师管理规定：王某可以建造师名义从事()。A.建设工程项目总承包管理B.建设监理C.建设工程项目管理服务有关工作D.建设工程施工的项目管理【正确答案】C93.甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是（）。A.由丙承担赔偿责任B.由甲承担赔偿责任C.甲不承担任何责任D.由甲和丙承担连带赔偿责任【正确答案】D94.工伤保险条例规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A.工伤职工B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门【正确答案】B95.某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。运进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下面说法正确的是()。A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质B.必须采取防燃、防尘措施，防止污染大气C.只要交纳罚款，可以不采取防护措施D.由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法【正确答案】B96.某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B.建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【正确答案】B97.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向()请假。A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理【正确答案】A98.按照建筑法的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为()。A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款D.责令限期改正，没收非法所得【正确答案】B99.【真题】施工单位的项目经理未履行安全生管理职责，被施以刑罚，依法五年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为()A.犯罪行为发生之日B.案件已送审查之日C.刑罚执行完毕之日D.刑事判决生效之日【正确答案】C100.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过()支付。A.6年B.10年C.12年D.15年【正确答案】C二.多选题(共70题)1.根据建设工程安全生产管理条例规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的有()。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制度C.确保安全生产费用的有效使用D.消除安全事故隐患E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告【正确答案】ABCD2.建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【正确答案】ABD3.甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司（）。A.返还货物B.中止运输C.变更收货人D.变更到达地E.赔偿运输途中材料损毁【正确答案】ABCD4.保证的方式分为（）。A.一般保证B.定金保证C.部分连带责任保证D.连带责任保证E.抵押【正确答案】AD5.根据工伤保险条例的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有（）A.在办公场所因劳资纠纷自杀B.因故意犯罪导致本人在工作中伤亡C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡D.上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害E.工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害【正确答案】CE6.文物保护法规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为()文物保护单位。A.全国重点B.省级C.市、县级D.村级E.乡级【正确答案】ABC7.【真题】下列行为中，属于招标人违法行为的有（）A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【正确答案】ABD8.根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定，投标文件应该包括的内容有（）。A.招标管理机构B.投标函及投标函附录C.投标保证金D.施工组织设计E.已标价工程量清单【正确答案】BCDE9.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以（）已提交的投标文件，并书面通知招标人。A.更换B.补充C.撤销D.修改E.撤回【正确答案】BDE10.第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的，(）。A.只能依法改判B.可以查清事实后改判C.只能发回原审人民法院重审D.判决驳回上诉，维持原判E.可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审【正确答案】BE11.建设工程施工合同示范文本主要由（）等组成。A.合同协议书B.招标、投标文件C.施工图纸与工程量清单D.通用合同条款E.专用合同条款【正确答案】ADE12.根据劳动法，下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的有()。A.在试用期内B.用人单位用暴力手段强迫劳动C.用人单位用威胁手段强迫劳动D.用人单位没有应劳动者的要求给予加薪E.用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬【正确答案】BCE13.下列关于专利权期限的说法，正确的有（）。A.发明专利权的期限是20年B.实用新型专利权的期限是10年C.外观设计专利权的期限是5年D.发明专利权限自批准之日起计算E.专利权限届满后，专利权终止【正确答案】ABE14.下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。A.总承包单位不得将主体工程对外分包B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责C.总承包单位与应当对分包工程质量与分包单位承担连带责任D.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工E.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务【正确答案】AC15.关于建设工程总承包，下列表述正确的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务【正确答案】ABD16.下列关于当事人约定违约金的正确表述有（）。A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款【正确答案】BCDE17.某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体现在()。A.写字楼业主关心的是承揽人的工作过程B.写字楼业主主要关心装修的工作成果C.装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成D.装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成E.装饰公司在完成工作期间，要接受定作人管理【正确答案】BD18.下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改B.联合体未提交共同投标协议C.投标报价高于投标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【正确答案】BCDE19.【真题】关于质量保证责任的说法,正确的有()。A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金【正确答案】BDE20.根据建设工程安全生产管理条例要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理应采取的措施有()。A.由专人管理B.经常进行检查C.定期维修和保养D.建立相应的资料档案E.根据使用情况确定报废时间【正确答案】ACD21.施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和和审查。A.起重吊装B.地下暗挖C.高大模板D.拆除、爆破E.脚手架【正确答案】BC22.在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生债的情形说法正确的有（）等A.施工单位与混凝土供应商订立合同，属于合同之债?B.施工现场的钢筋坠落砸伤现场外的行人，属于侵权之债?C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号，属于合同之债?D.材料供应商向施工单位交付材料，属于合同之债?E.施工现场发生大火，过路人因抢救物资而受伤产生的医药费，属于侵权之债【正确答案】ABD23.【真题】项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。A.ISO质量体系B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同【正确答案】BCE24.地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。下面关于地役权的表述正确的是()。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权【正确答案】ABDE25.【真题】根据著作权法，下列权利属于著作财产权的有()。A.使用权B.修改权C.许可使用权D.转让权E.获得报酬权【正确答案】ACDE26.法定代理或者指定代理终止的条件包括（）。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或者代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.代理期间届满E.代理事项完成【正确答案】ABC27.下列属于工程监理依据的有()。A.建设工程施工承包合同B.建筑法C.工程建设标准强制性条文D.与所监理工程有关的推荐性标准E.设计文件【正确答案】ABCE28.根据消防法的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行【正确答案】ABDE29.下列关于法的效力层级的表述中，正确的有（）。A.宪法至上B.上位法优于下位法C.特别法优于一般法D.普通法优于特别法E.新法优于旧法【正确答案】ABCE30.【真题】根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议【正确答案】ABE31.【真题】某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.被告住所地法院E.原告住所地法院【正确答案】AD32.甲建设单位因资金链断裂，将某市的在建住宅工程抵押给银行贷款，后因经营不善无力支付工程款，下列有关承包人权利说法中，正确的是（）A.承包人只能在在建工程折价拍卖后归还银行借款之后，才能就剩余部分取得工程款?B.承包人可以申请将该工程拍卖?C.承包人可以在建设工程竣工之日起6个月申请行使优先权?D.承包人可以不申请拍卖，直接与甲建设单位协商将工程折价?E.承包人的优先受偿权不可以对抗购买该住宅的消费者【正确答案】BCDE33.根据国家有关规定，有关质量保证金和缺陷责任期，说法正确的有（）。A.所谓“缺陷”仅指建设工程质量不符合工程建设强制性标准B.所谓“缺陷责任期”一般不超过2年，由发承包双方在合同中具体约定期限C.所谓“质量保证金”是指通过承包合同约定，从应付工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷进行维修的资金D.缺陷责任期内，工程发生缺陷，经鉴定为承包人原因的，发包人可以按照约定没收质量保证金E.缺陷责任期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金【正确答案】BCE34.【真题】根据工程建设国家标准管理办法，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。A.市容市貌B.质量C.安全D.卫生E.环境保护【正确答案】BCDE35.我国招标投标法规定，投标文件有下列（）情形的，招标人不予受理。A.逾期送达B.未送达指定地点C.未按规定格式填写D.未通过资格预审的E.未按招标文件要求密封【正确答案】ABDE36.建造师的执业范围包括（）。A.担任建设工程项目施工的项目经理B.从事其他施工活动的管理工作C.法律行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标E.开展建设项目施工管理的培训工作【正确答案】ABC37.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务【正确答案】ADE38.承包单位将承包的工程转包的，或者违反建筑法规定进行分包的，应（）。A.责令改正，没收违法所得，并处罚款B.可以责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，追究刑事责任D.情节严重的，吊销资质证书E.造成损失的，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任【正确答案】ABDE39.关于用地批准手续的办理，下列说法错误的有（）。A.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由施工单位提出建设用地申请B.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由建设单位提出建设用地申请C.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由施工单位向有批准权的县级以上政府自然资源主管部门提出建设用地申请D.经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，由建设单位向有批准权的县级以上政府自然资源主管部门提出建设用地申请E.经批准的建设项目需要使用国有建