监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案(第88套）

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【正确答案】B2.2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于（）书面通知所有招标文件收受人。A.2013年6月10日B.2013年6月15日C.2013年6月20日D.2013年6月25日【正确答案】B3.监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C4.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件【正确答案】D5.监理合同自()生效。A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻现场之日起【正确答案】A6.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D7.【真题】下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【正确答案】B8.【真题】对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计【正确答案】A9.材料采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【正确答案】A10.通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【正确答案】A11.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A12.FIDIC土木工程施工合同条件规定，对工程师发布的（），承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令【正确答案】C13.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【正确答案】C14.施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人【正确答案】D15.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权【正确答案】A16.【真题】风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP)的说法，正确的是（）。A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【正确答案】D17.决定保险成本的最主要因素是（）。A.资金的时间价值B.保险机制C.保险费率D.保险人的信誉【正确答案】C18.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时（）。A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【正确答案】D19.履约保函的保证金额一般为合同总额的（）。A.2%5%B.10%20%C.5%10%D.20%25%【正确答案】C20.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价【正确答案】C21.在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。A.监理人的指示延误、错误B.发包人提供的材料、设备延误C.发包人原因未能按时发出开始工作通知D.行政审批延误【正确答案】D22.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元t的价格购买函25的螺纹钢30t，有意者请于3d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。A.承诺B.要约C.反要约D.要约邀请【正确答案】B23.按照合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，也无须通知对方C.无须征得对方同意，但应提供担保D.无须征得对方同意，但要通知对方【正确答案】D24.市场经济中，绝大部分合同都是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.单务合同D.从合同【正确答案】A25.【真题】承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【正确答案】B26.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（）。A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人不可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地【正确答案】B27.除非得到（）同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】B28.【真题】关于合同效力的说法，正确的是（）。A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【正确答案】A29.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应保障分包商免于承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是()。A.承包商B.政府监督管理部门C.工程师D.业主【正确答案】A30.卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收。A.0.1%B.0.5%C.1%D.10%【正确答案】B31.发包人不按约定支付预付款，承包人在约定预付时间（）d后向发包人发出要求预付的通知。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A32.【真题】某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法.正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【正确答案】C33.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.99.9C.99.8D.99.6【正确答案】A34.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.7D.14【正确答案】A35.设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可以高于D.不得高于【正确答案】C36.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商可以采用（）的方式与分包商签订分包合同。A.邀请招标或议标B.邀请招标或直接指定C.公开招标或邀请招标D.公开招标或议标【正确答案】A37.对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权【正确答案】B38.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人收到竣工结算价款后（）d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A.7B.14C.21D.28【正确答案】B39.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A.初步设计概算B.投资估算C.施工图预算D.扩大的初步设计概算【正确答案】A40.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系【正确答案】C41.【真题】关于机电设备招标的说法，错误的是()。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【正确答案】C42.根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是（）。A.满足主要材料订货的需要B.满足设备材料采购的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要【正确答案】B43.在FIDIC的施工合同条件中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【正确答案】C44.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C45.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A46.关于供货方代运货物的说法错误的是()。A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由供货方负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【正确答案】D47.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位【正确答案】A48.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的（）。A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因【正确答案】B49.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行()。A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格【正确答案】B50.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，（）一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.总监理工程师【正确答案】B51.FIDIC施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了（）。A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务【正确答案】C52.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多【正确答案】A53.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D54.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（）。A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【正确答案】A55.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指()。A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间【正确答案】A56.误期赔偿费的最高限额为合同价格的（）%。A.5B.10C.15D.20【正确答案】A57.建设工程监理合同示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。A.建议权B.否决权C.确认权D.无任何权【正确答案】A58.【真题】技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【正确答案】C59.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是（）。A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B60.下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【正确答案】B61.必须进行国际招标的机电产品不包括（）。A.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品D.政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品【正确答案】A62.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.选择范围广【正确答案】D63.根据招标投标法的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，（）。A.必须自行办理招标事宜，无须备案B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案D.可以自行办理招标事宜，无须备案【正确答案】C64.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是（）。A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任C.当事人之间的权利义务关系不改变D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人【正确答案】C65.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令【正确答案】B66.【真题】根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【正确答案】A67.受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，（）。A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效【正确答案】D68.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。A.36B.56C.24D.48【正确答案】D69.随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。A.符合建设工程运行规律B.具体内容具有针对性C.基本构成内容应力求统一D.分阶段编制完成【正确答案】A70.法律意义上的物是指（）的生产资料和消费资料。A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有经济价值C.可为人们控制的并具有使用价值D.可为人们占有的并具有使用价值【正确答案】A71.导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D72.评标委员会对投标书进行初评是以()为依据，确定投标书的有效性。A.投标文件B.招标文件C.招标公告D.资格预审文件【正确答案】B73.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人【正确答案】D74.合同生效应当具备的条件不包括()。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式【正确答案】D75.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D76.因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由（）负责赔偿。A.供货方B.采购方C.承运人D.接货人【正确答案】A77.关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A78.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【正确答案】B79.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【正确答案】D80.合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是（）。A.合同变更B.合同转让C.合同履行D.合同终止【正确答案】C81.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【正确答案】D82.【真题】根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【正确答案】B83.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、（）和建设工程施工合同三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同【正确答案】D84.【真题】关于必须招标项目的说法，正确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案】C85.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（）。A.合同尚未成立B.缔约一方受有损失C.缔约当事人有过错D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】A86.【真题】关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【正确答案】C87.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二），两个版本分别适用于（）的委托任务。A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察【正确答案】C88.英国NEC施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当()。A.立即向对方发出早期预警B.事后再进行索赔C.要求对方赔偿D.自己承担损失【正确答案】A89.某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应()。A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期1天C.应批准顺延工期2天D.应批准顺延工期3天【正确答案】C90.【真题】根据FIDIC施工合同条件中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是（）。A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C.增加与工程相关的必要附加工作D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间【正确答案】B91.工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【正确答案】B92.下列选项中，不属于招标准备工作的是()。A.招标资格与备案B.确定招标方式C.资格审查D.发布招标公告【正确答案】C93.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权【正确答案】C94.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。A.行使不安抗辩权B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【正确答案】A95.下列关于法人的表述，错误的是（）。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.能够独立承担民事责任【正确答案】C96.【真题】关于要约撤销的说法，正确的是（）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【正确答案】B97.合同约定的工期，是指在（）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】A98.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（）。A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A99.现代经济生活中，大部分合同都是（）。A.单务合同B.从合同C.诺成合同D.计划合同【正确答案】C100.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B二.多选题(共70题)1.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。A.整个工程的施工任务B.分项工程的施工任务C.单位工程的施工任务D.分部工程的施工任务E.特殊专业工程施工任务【正确答案】ACE2.合同鉴证的作用有（）。A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，避免合同纠纷B.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，提高判决率C.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率E.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同【正确答案】CDE3.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下（）规则加以确定。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地【正确答案】AE4.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。A.评标过程简单B.以得分最高的投标书为最优C.在较短时间内即可完成D.科学性较差E.将评审内容分类后分别赋予不同权重【正确答案】ACD5.【真题】我国合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【正确答案】BC6.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE7.建筑工程一切险承担保险责任的范围包括（）。A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗窃【正确答案】BCDE8.在设备采购招标中，划分合同包主要考虑的因素包括（）。A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.有利于招标资源配置E.工程进度与供货时间的关系【正确答案】ABCE9.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【正确答案】BD10.按照设计合同示范文本有关违约责任的规定，下列描述不正确的是（）。A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费E.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还【正确答案】ACE11.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在施工合同的履行过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工的，（）。A.应取得工程师认可B.应负责办理相应的申报手续C.应征得承包人的意见D.应承担申报费用E.应承担试验、使用费用【正确答案】BDE12.下列关于简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的说法，错误的有（）。A.简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月的工程B.简明标准施工招标文件适用于大中型项目C.标准设计施工总承包招标文件不适用于设计施工一体化的总承包项目D.标准设计施工总承包招标文件共七章E.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审【正确答案】BC13.资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括（）。A.基本情况和数据表B.标底C.资格审查委员会名单D.澄清、说明、补正事项纪要E.评分比较一览表的排序【正确答案】ACDE14.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵循的原则包括（）。A.公平合理地处理索赔B.诚实信用C.及时做出决定和处理索赔D.提交仲裁或诉讼解决E.尽可能通过协商达成一致【正确答案】ABCE15.下列关于预付款担保的表述正确的是()。A.采用无条件担保形式B.担保期限自预付款支付给承包人起生效C.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款时担保期限终止D.标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式E.保函格式中无需保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【正确答案】ABCD16.在下列()情况下，工程师可以暂停施工。A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护【正确答案】ABCE17.下列情形中，可以视为投标人相互串通投标的有()。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人的工期极其一致D.不同投标人的投标保证金从同一单位转出E.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【正确答案】ABDE18.下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是（）。A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费【正确答案】BCDE19.下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A.发包人应对提供文件资料的准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】BE20.代理的特征包括()。A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【正确答案】ACDE21.【真题】关于合同中格式条款的说法，正确的有()。A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款【正确答案】AC22.建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括（）。A.工程项目综合说明B.委托的监理范围和监理业务C.无效投标文件的规定D.评标的原则E.对监理单位的要求【正确答案】ABCD23.要约应当具备的条件有（）。A.内容具体确定B.只能向不特定的多数人发出C.必须在合理期限内发出D.必须附期限E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束【正确答案】AE24.按照招投标法的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A.施工单项合同估算价150万元人民币B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币【正确答案】AE25.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括（）。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款E.工程师认可分包商报表中的某些款项【正确答案】ABC26.仲裁的原则包括()。A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.一裁终局原则E.仲裁依法独立进行原则【正确答案】ABDE27.标准资格预审文件各章规定的内容包括（）。A.资格预审公告B.招标人须知C.资格审查方法D.资格自查办法E.资格预审申请文件【正确答案】ACDE28.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【正确答案】ABDE29.建设项目招标前期应满足的要求()A.建设项目已经批准B.有满足招标投标需要的技术资料C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证D.施工现场的“三通一平”已经完成E.主要设备的来源已经落实【正确答案】ABC30.建设工程质量监督机构在工程竣工验收监督时，应重点对工程竣工验收的（）等实行监督。A.组织形式B.验收程序C.信贷管理能力D.结算管理能力E.执行验收规范情况【正确答案】ABE31.下列选项中，属于招标公告主要内容的有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.投标人须知E.资格预审公告【正确答案】ABC32.【真题】在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目【正确答案】AB33.【真题】设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有（）。A.工程量清单B.项目说明C.图纸D.投标须知E.合同条件【正确答案】DE34.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有（）。A.经营业务费B.交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】CDE35.在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时问止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的【正确答案】AB36.总承包方式的优点包括（）。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案是最优方案D.减少设计变更E.减少承包人的索赔【正确答案】ABDE37.根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有（）。A.是否有毁约被驱逐的历史B.对工程总投资的影响C.施工内容的专业要求D.施工现场条件E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求【正确答案】BCD38.不可预见物质条件的范围是A.气候条件B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件E.招标文件和图纸均未说明的污染物【正确答案】BCDE39.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（）。A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划【正确答案】ABE40.【真题】工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。A.监督设计人有序开展设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算【正确答案】BCD41.勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。A.工程测量B.水文地质勘察C.岩土工程勘察D.材料设备的供应E.变更及工程费的调整【正确答案】ABC42.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料【正确答案】ADE43.划分采购合同包需主要考虑的因素有()。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间的关系C.市场供应情况D.资金计划E.具有完善的质量保证体系【正确答案】ABCD44.承担缔约过失责任的情形有()。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况【正确答案】BCDE45.公开招标的优点是（）。A.工作量较小B.投标竞争激烈C.耗费时间短、费用少D.招标人可以在较广的范围内选择中标人E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价【正确答案】BDE46.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家【正确答案】CDE47.仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议，它的内容主要有（）。A.选定的仲裁员B.适用的法律C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示【正确答案】CDE48.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（）。A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复【正确答案】ABCD49.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有（）。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期减扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【正确答案】BC5