选煤厂施工合同定稿

精选资料选煤厂 施工合同（GF-1999-0201）二O一三年五月第一部分协议书发包人（全称）： *煤矿有限公司 承包人（全称）： *第*工程有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： *煤矿有限公司选煤厂建设工程 工程地点： *煤矿矿区 工程内容： 招标范围内的全部工程内容 资金来源： 自筹 二、工程承包范围承包范围：建筑工程及设备安装工程（见施工图纸及工程量清单）和后期设计增补部分电控工程；三、合同工期开工日期: 2013年6月1日(以甲方开工令为准) 竣工日期： 2013年12月 27 日 合同工期总日历天数为210天。四、质量标准工程质量标准：合格 ，其中机电安装工程达到省优标准，报太阳杯 五、合同价款金额（大写）： 40700825.1元 （人民币）￥：肆仟零柒拾万零捌佰贰拾伍元壹角整 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2013 年5月日合同订立地点： *煤矿 本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式八份，甲乙双方各执四份。发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所：法定代表人： 法定代表人委托代表人： 委托代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：第二部分通用条款第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1本合同协议书2.2中标通知书 2.3投标书及其附件2.4本合同专用条款2.5本合同通用条款2.6标准、规范及有关技术文件2.7图纸2.8工程量清单2.9工程报价单或预算书、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 无其他 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、建筑法、建筑工程质量管理条例、机电设备管理条例、招投标法及工程建设、煤炭相关的法律、法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行的国家和地区建设工程施工验收规范标准。其中机电设备安装工程质量执行MT5010-1995煤矿安装工程质量检验评定标准，按国家、行业现行质量检验评定标准和设计图纸技术要求验收，达到省优工程标准。发包人提供标准、规范的时间： 无 国内没有相应标准、规范时的约定： 双方协商4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：与承包人签订合同后七日内提供4套图纸发包人对图纸的保密要求：有关本工程由发包人提供的图纸、规范和其他文件，未经发包人许可，承包人不得以任何形式用于或转给第三人，也不得以任何形式对外宣传、公开或发布。使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师监理单位： * 姓名： * 职务： 总监发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：按工程建设监理合同规定执行。5.3发包人派驻的工程师姓名： * 职务：项目负责人5.6不实行监理的，工程师的职权：无6、建造师及项目部组成人员 建造师姓名： * 职称：工程师项目经理必须是投标时提供的施工负责人（建造师），从开工之日起到竣工结束，项目经理每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场超过24小时，必须征得发包人同意，如未经发包人同意擅自离开施工现场的，处以500-1000元罚款。发包人认为项目经理不称职时，发包人有权要求更换项目经理。8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：具备施工条件，开工前完成。（2）将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电开工前完成，接至施工现场50米范围内；通讯由承包人自行解决。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前完成；施工现场内的临时道路由承包人完成，费用由承包人承担。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前完成工程地质勘探，地下管线资料。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由承包方协助发包方办理有关手续。（6）水准点与座标控制点交验要求：承包人与发包人共同确定。（7）图纸会审和设计交底时间：双方约定。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：现场协调，由发包人承担相应费用。（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方共同协商。8.2发包人委托承包人办理的工作：书面通知。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方协商。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，按照发包人要求提供详细的施工进度计划、已完工程量报表、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间现场的人员、设备安全等一切安全事故均由施工方负责。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：由承包人负责，费用由承包人承担。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用，并以书面形式通知发包人。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责承包范围内已完工程的保护工作，其费用已计入合同价款中。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：现场协调，由承包人承担相应费用。（8）施工场清洁卫生的要求：承包人应按照发包人要求清理所有承包人施工期间自行建设的临时性工程场地和临时道路以及建设过程中形成的垃圾，并将这些场地恢复平整，这些费用已计入合同价款内，发包人不再支付此费用。（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人履行下述义务： 1、全面负责做好周边关系协调、抵制外界干扰，确保工程顺利施工和如期进行，所发生费用自理，延期责任自负。2、做好兖矿质量监督检验站的检查及验收工作。3、统筹安排土建工程与机电设备安装工程的交叉施工作业，保证安全、质量、进度及工期。4、配合发包人做好桩基的检测检验工作。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后10日内完善完成并上报施工组织设计和网络进度计划。工程师确认的时间：收到有关资料后5个工作日。10.2群体工程中有关进度计划的要求：工程进场根据工期制定详细的单位工程开工计划；13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力、大的设计变更增加工程量（50万元及以上）因素或发包人工程师、监理工程师认可的情况。13.2由于承包人原因造成不能按期竣工的，发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金的计算标准： 逾期后每天收取中标价的2（G ） 。逾期竣工违约金的计算方法： 违约金=逾期天数 G 。逾期竣工违约金最高限额： 中标价的3% 。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按照经监理工程师和发包人工程师审定的施工组织设计实施。17.2质量保修：17.2.1本工程的保修双方约定如下：保修内容、范围：合同约定的施工范围内的全部内容。保修期限：除屋面防水为五年外,其余工程为二年。（见质量保修书）19、工程试车19.5试车费用的承担：由承包人负责。五、安全施工安全施工与检查：在工程施工中，承包人应严格按施工所在地规定执行，做好安全防范，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全，并已将其有关安全措施费用纳入报价。若承包人未认真履行其义务，承包人承担全部责任和经济损失。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定单价合同方式确定。工程量清单及施工图纸范围内全部工程采用合同单价固定方式，结算时按施工图纸和施工过程中发包方认可的设计变更和签证据实调整。（固定单价按照投标文件单价及中标总价按比例调整后确定位本工程结算固定单价）（1）采用固定单价合同， 投标单位在计算报价时应考虑一定风险系数和固定价格包括的范围。合同价款中包括的风险范围： 劳务、材料和其他时间或事务性费用的变化；承包人未能预见的困难和费用；承包人在合同中履行义务引起有关费率变化；承包人进场路线改变或进场道路维护产生的费用。风险费用的计算方法：已计入合同价格中。风险范围以外合同价款调整方法：发包人因修改施工图及新增工程项目而导致工程量增减变化的调整，在工程结算时根据施工设计图和经监理工程师、发包人工程师审查并已按工程设计变更完成的合格工程按以下方式调整：工程设计变更完成的合格工程，原投标报价中有相同项目的，执行原相同项目（发包人认为明显高于市场价格的，由发包人、监理工程师及承包人根据相应市场价格共同确定调整材料价格，其余不做调整）；与原投标中有相似项目的（施工用材料不同但施工工艺相同），按清单类似项目综合单价调整材料价差执行；无相同项目的，结算时按招标文件和2003年版*省建筑工程消耗量定额、2003年版*省安装工程消耗量定额、煤炭建设机电安装工程消耗量定额（2007基价）计算规则确定工程量，材料价格依据原投标文件确定，原投标文件未涉及的材料价格考察市场价格确定，依据合同签订时执行的费用表编制预算经监理签证及审计部门审定后确定。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： / （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： / 23.3双方约定合同价款的其他调整因素： / 24、工程预付款：单位工程开工前，按照该开工单位工程中标价格的10%支付预付款；25.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：按发包人要求提供工程量报表一式两份，所报工程量应满足分期分项计量认证要求。26. 工程款（进度款）的支付 工程进度款按照月度实际完成工程量的80%分项目进行支付；工程完工后付至合同总价的85%；预付款按月度支付时间及比例进行扣回，进度款付至85%时扣完；工程竣工验收合格并通过审计后付至决算总价的95%，留5%质保金，质保期一年满后7个工作日内付清。七、材料设备供应27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（不适用）（1）材料设备单价与一览表不符： / （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： / （3）承包人可代为调剂串换的材料： / （4）到货地点与一览表不符： / （5）供应数量与一览表不符： / （6）到货时间与一览表不符： / 27.6 发包人供应材料设备的结算方法： / 28. 承包人采购材料设备28.1 承包人负责采购材料设备的约定： （1）本工程为施工总承包，包工包料。（2）本工程所需材料均由承包人负责采购，全部材料采购前其质量必须经发包人和现场监理认可后，方可采购。发包人和现场监理对承包人确定的供应商及各种材料的厂家、品牌具有监督、审核和建议权。（3）所有材料必须具备出厂合格证，并按照规定进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。（4）本工程招标文件中设暂定价的材料，必须由发包人和承包人一同考察，经发包人认可后，方能采购，采购时材料单价与甲方暂定材料价格表不符时，由发包人据实调整（多退少补）。（5）主要材料要求1)土建工程：主体混凝土采用商品混凝土，水泥采用中联集团或海螺集团相关产品（含商混）。配电箱（柜）、开关插座等采用正泰、德力西知名品牌的产品。所有灯具、洁具、管线、陶瓷产品、装饰材料等均采用国产著名品牌中高档产品。门窗型材：塑钢型材采用海螺型材，铝合金门窗采用曲阜远东型材。钢结构材料及构件采用莱钢、宝钢或济钢集团有限公司相关产品。2）机电设备安装工程：安装图纸设备材料清单中除招标方提供的设备、材料以外的所有材料、设备全部由投标方采购提供，但投标方要注明供货厂家，质量符合相关要求，提供生产合格证、生产许可证等证件，并接受招标方抽检。中标单位在材料进场时须向招标方提供材料采购合同、供货企业的资质文件、产品生产合格证、生产许可证等相关证件。其中耐磨管路和阀门采用上海瑞吉克泵阀制造有限公司产品。3）工程中电费暂按0.8元/kwh收取八、工程变更九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收合格后10日内提交完整竣工图纸二套。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：中间交工工程的范围按监理工程师和发包人批准的施工组织 设计执行。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：35.1.1本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按同期银行活期存款利息支付违约金。35.1.2本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按同期银行活期存款利息支付违约金。35.1.3本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按同期银行活期存款利息支付违约金。 35.1.4双方约定的发包人其他违约责任：双方协商35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：35.2.1本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期拖延执行本合同专用条款第13.2款。35.2.2本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：本工程质量达不到约定标准，每单项发生一次扣罚2000元，同时承包人负责返工修理等补救措施，并承担因此造成费用，直至符合约定标准。35.2.3双方约定的承包人其他违约责任：双方协商37.争议37.1 本合同在履行过程中发生争执，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（1）种方式解决；（1）提交济宁仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、其他38.工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：桩基础工程、钢结构、消防等专业工程项目由招标方认可后可实施分包，其余不允许分包。39. 不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定：执行国家相关标准；40. 保险40.6 本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人为施工现场内的自有人员生命财产办理保险。发包人委托承包人办理的保险事项：无。（2）承包人投保内容：本合同工程项目由承包人必须办理本合同专用条款第40.6（1）款外的相关保险，并向发包人出示保险收据，须在本工程施工地保险公司投保。承包人负责付给保险公司投保项目的一切费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任及费用。41. 担保41.3 本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无。（2）承包人向发包人提供履约担保，履约担保形式：银行保函。履约担保金额：为中标价的10%，于本工程首付款前提交。（3）双方约定的其他担保事项：另行协商。46. 合同份数46.1 双方约定合同副本份数：本合同正本两份，双方各持一份。副本六份，双方各持三份，正副本具有同等效力。47. 补充条款：（1）本工程施工期间，承包人要做好与其他配套工程的协调施工及成品保护；否则，要承担由此引起的返工怠工损失，工期不得顺延。（2）协调施工的配合费、机械费、及成品保护费已计入投标报价内，发包人不再支付此费用。（3）承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成损失，应全额赔偿发包人的损失，发包人有权另行选择施工单位。（4）承包人在每次结算领取工程款时，必须持有发包人所在当地税务部门开具的有效的完税单据进行结算，否则发包人有权拒绝付款。（5）动筛车间屋面网架结构由双方共同确定具有设计及施工资质的钢结构单位进行二次设计，经原设计单位认可后方可施工，双方认定价格，差价按实调整。（6）本工程招标文件、技术协议和本合同具有同等法律效力；（7）其他未尽事项执行招标文件相关条款。附件一 ：发包人提供材料设备一览表设备明细1附件二：工程主要材料暂估价格表附件三：工程质量保修书发包人（全称）： *煤矿有限公司 承包人（全称）： *第*工程有限公司 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法和机械设备安装工程施工及验收通用规范，经协商一致，对 *煤矿有限公司选煤厂建设工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 按国家相关规范、标准执行； 二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；装修工程为 2 年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；其他项目保修期限约定如下： 如工程保修期内缺陷项目未能完全符合质量要求，缺陷项目保修期限及责任期延长至两年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项： 本工程质量保修书一式八份，甲乙双方各执四份，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑