泥工班组工程劳务承包协议(泥工高层)

施工班组承包合同甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为保质按期完成工程施工任务，明确双方承担工程质量安全责任，甲、乙双方就 泥工工程劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围： 工程全部砌体工程（含所有砼预制、安装门窗过梁等）、现浇砼工程（含预制垫块）、内外墙面抹灰工程、外墙保温层、楼地面工程（含找平层、垫层、面层及所有公共部分地砖、墙面砖、电梯门套等）屋面工程、所有管道线路预留及抹灰、地坪的零星修补、清洁卫生等所有建设单位、甲方和施工图纸要求内容（经竣工验收合格为准）。并包含本班组所有材料的上下车堆码、施工现场水平及垂直运输、安全文明施工等。第三条工程总工期1计划开工日期： 年 月 日，计划完工日期： 年 月 日，总日历天数 天；（实际开工时间以建设单位提供开工令为准）2承包工程主要节点工期：（开工令为准）0.00下工程完成时间： 年 月 日，日历天数 天 ；0.00上工程完成时间： 年 月 日，日历天数 天；承包范围内所有工程完成时间： 年 月 日，总日历天数 天。 3乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到国家法律法规及验收规范合格要求第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同；2本合同附件；3本工程施工图纸、设计或建设单位修改、变更图纸和图纸会审记录内容及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条标准规范本合同适用标准规范：_设计要求及国家或地方现行验收规范_第七条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2、按照施工现场质量管理目标及主要措施实行文明施工管理，不得违章指挥；统筹安排、协调解决施工现场各班组各工种的工作配合，保证工程顺利进行：对上岗操作人员进行技术交底，督促检查施工质量安全工作， 及时处理工程施工中出现的问题。3、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。4、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥的人员根据项目部管理制度给予处罚，情节严重或有违法乱纪行为的予以清退。5、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料；组织原材料的供应工作，防止工程停工待料。6、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第八条乙方责任和义务、遵守国家的法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。服从发包方的管理，按图施工，发扬优良的职业道德，严格执行本合同，自负盈亏。2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合格的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、为保证工程质量、安全、进度需要，乙方必须配备34个技术人员或施工员配合甲方做定位轴线、标高的测设及交接。4、保证完成工程任务所需的技术工人数量，如因人员数量不足，造成工程停工、窝工或推迟完成工程任务工期，除承担由于本工种造成项目部及其它各班组的所有损失外，另处以该班组完成工资额10%的罚款，由当月工资中扣除。5、技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证、特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%，遵守施工操作规范和文明施工准则。6、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其质量、安全、设备、材料保管使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。7、必须服从项目部安排组织加班施工、夜间施工、雨天施工。8、安全施工文明施工，进场作业人员必须配戴安全帽，高空作业必须使用安全带及采用其它安全措施。照价赔偿损坏其他班组的劳动成果及设备设施费用。9、严格管理，杜绝质量安全事故的发生；承担施工过程中本班（组）工人违反质量安全操作规程造成质量安全事故的一切责任。10、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任造成损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。11、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。12、乙方自行准备配置的安全帽、安全带等防护用品必须保证质量，不合格的劳动安全用品一律不准使用。乙方使用不合格产品，甲方有权购买合格产品，其费用由乙方承担。13、配备足够数量的、合格的砼振动器材及其它专用机械设备、电缆线等，保证满足施工需要。14、按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；就近妥善安排务工人员吃、住、行等工作，并承担费用。15、进场施工人员要求身体健康、技术熟练；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。16、甲方在资金暂时不到位、业主未能按时拔付工程款等特殊情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事、斗殴。17、违反甲方现场管理规定，无条件按项目部现场奖惩条例执行处罚。第九条环境保护、安全生产和文明施工1、甲方组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；每天上班前对现场操作工人进行班前技术、安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解。3乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切可行的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。第十条材料、设备供应与管理1甲方提供给乙方使用的各种材料实行调拔制，乙方根据工程实际需要提出计划由甲方审核后向乙方提供。2乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3计划用料，节约用料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用造成浪费或由于质量问题造成返工，其材料损失及其它损失费用按实计算，由乙方全部承担，并在当月工资款中扣除。第十一条承包方式、价格及包含的内容1承包方式及承包价格：采用固定单价包干方式。本工程采用第 项承包价格，第 项备用参考。承包价格1项：完成所有工程内容按建设单位测绘面积112.00元/m2（经建设单位、监理单位及相关职能部门竣工验收合格为准）计算。以上单价包含所有承包内容竣工全部完成的费用，如某项承包内容根据甲方或建设单位要求未做，则该项人工费用按第2项计算扣除。承包价格2项：分项单价包干1）砖砌体工程承包单价 元/m3；（本工程所有砖砌体）2）砼砌块工程承包单价 元/m3；（本工程所有砼砌块砌体）3）混凝土工程承包单价 元/m3；（本工程所有预制、现浇砼及垫块）4）外墙保温层承包单价 元/m2；（本工程所有保温层）5）抹灰工程承包单价 元/m2；（本工程所有抹灰）6）楼地面工程承包单价 元/m2；（本工程所有楼地面工程项目）7）屋面工程承包单价 元/m2；（本工程所有屋面工程项目）注：A.以上项目工程经建设单位、监理单位及相关职能部门竣工验收合格为准。B.以上项目单价包含所有零星修补、零星用工、清洁卫生及本班组所有材料的上下车堆码、施工现场水平及垂直运输、安全文明施工等费用。 C.实际完工如有缺项，双方协商确定。2承包价格所包含的内容：1）、含完成合同工程达到验收合格所需人工工资和国家及成都地区各项法律法规所规定的所有费用；（赶工费、夜间加班费及其它补助费等均包含在承包单价内）2）、含完成合同工程达到验收合格所需的所有零星材料、专用机械工具费用；3）、承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费；小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；承包工程范围内的测量放线等费用。3本合同单价为一次包干价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。第十二条结算办法及付款方式1每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为每月 25 日，支付上月结算款的 80 %。所承包工程完工后付结算款的 80 %，余款 17 %待所承包工程综合竣工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额扣除 3 %保修金,保修期 2 年后无保修事项全部支付；如有保修事项所发生费用由保修金内扣除）第十三条施工验收1乙方应按本合同约定的质量标准施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方必须按甲方的指令予以配合。如安全、质量、进度全部达到甲方要求后，奖金3.00元第十四条工程保修1保修范围、期限：所承包范围内所有项目保修期 2 年。2保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。第十五条争议1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；21单方违约导致合同确已无法履行，双方都有权终止合同；22调解要求停止合同工作，且为双方接受； 23仲裁机构要求停止合同工作；24法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金1乙方向甲方缴纳合同履约保证金 万元。2合同履约保证金所含内容应包括本合同内所约定的各项内容，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的所有损失。3本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。第十八条不可抗力1不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十九条违约责任1、甲、乙双方未履行本合同约定条款即为违约。由于一方违约造成本合同的解除或造成合同工程停建或缓建，违约方承担本合同总金额20%的违约金。2、甲方不按时（节假日除外）支付劳务费用，在逾期付款期间按应付款额的0.3支付滞纳金。3、乙方未按施工进度节点工期要求完成承包范围内工程内容，延期罚款按5001000元/天计算，由工程承包劳务费中扣除。4如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。5因不可抗力或业主原因造成合同解除、停建或缓建，乙方妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。6、乙方有严重违约行为或质量安全事故，造成甲方重大损失，除赔偿甲方所有损失外，甲方可单方面解除合同，并由乙方承担所有违约责任。第二十条合同终止双方履行合同全部约定；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第二十一条合同份数本合同一式_份，甲方_份；乙方_份。第二十二条补充条款 第二十三条合同生效本合同双方约定 后生效。附： 工程现场奖惩条例 工程安全、文明生产责任书 工程现场管理人员一览表合同签订时间： 合同签订地点： 甲 方（签章）： 乙 方（签章）： 第 12 页 共 12 页