建筑工程专业二级建造师继续教育选修课习题

判断1有关施工许可证的规范属于行政管理性规范，不是影响合同效力的效力性规范，是否取得施工许可证不影响合同的效力。正确答案：正确2施工总承包企业申请专业承包资质晋级的，应提供单独承包的专业工程作为工程业绩，也可使用施工总承包工程作为工程业绩。正确答案：错误3申请特级资质，企业应具有与特级资质承包范围内各类别工程相对应的，各专业注册建造师不少于5人。正确答案：正确4二级注册建造师取得相应专业资格证书可申请增项注册。取得增项专业资格证书超过2年未注册的，应提供该专业最近一个注册有效期继续教育学习证明。准予增项注册后，原专业注册有效截止日期保持不变。正确答案：错误5当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金或者订金等，没有约定定金性质的，当事人主张定金权利的，人民法院不予支持。正确答案：正确6建设主管部门核发施工许可证或者核准开工报告时，应当审查该工程项目专职安全生产管理人员的配备情况正确答案：正确7建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起半年内不得重新申请安全生产许可证正确答案：错误8混凝土浇筑前，施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。正确答案：正确9检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。正确答案：正确10检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。正确答案：正确11特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府不需派人参加。正确答案：错误12施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。正确答案：正确13中华人民共和国社会保险法关于工伤保险规定，职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。正确答案：正确14两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位业务许可范围承揽工程正确答案：错误15建筑工程造价应当按照国家有关规定，由监理单位与承包单位在合同中约定正确答案：错误16建设单位领取施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证继续有效正确答案：错误17对于已建成的建筑物，住户可以在不影响其质量的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利用系统； 但是，当事人另有约定的除外。正确答案：错误18不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正； 已经建成的，可以销售或者使用正确答案：错误19企业经理是绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施与目标实现。正确答案：错误20绿色施工是指在工程建设中，在施工现场多种树、多植草，最大限度地创造一个绿色生态环境。正确答案：错误21创鲁班奖策划工作必须由企业领导亲自主持，总工程师全面组织，质量科全部参与。正确答案：错误22鲁班奖工程是工程质量达到优良的工程，是承包商的事情，与工程设计无关。正确答案：错误23工法中的工艺原理是描述本工法关键技术应用的基本原理以及支持其核心工艺的理论基础正确答案：正确24工法可作为员工的培训教材和考核材料，是企业内外开展施工技术质量管理交流的重要内容正确答案：正确25工法是企业施工生产与施工管理的规范性文件，但它不是企业标准正确答案：错误26绿色施工应对整个施工过程实施静态管理正确答案：错误27鲁班奖工程复查，由中国建筑业协会组织进行。正确答案：正确28创鲁班奖策划工作必须由企业法人亲自主持，项目经理参与。正确答案：错误29业主方是鲁班奖建设项目的中心，是创优工作的总负责正确答案：错误30鲁班奖工程是一种综合优质工程，是施工单位（承包商）的事正确答案：错误31创建鲁班奖工程要求三高、四严正确答案：错误32鲁班奖工程要求推广应用建筑业10项新技术5项以上正确答案：错误33鲁班奖工程要求符合建设程序，规章制度健全，资源配置合理，管理手段先进正确答案：正确34鲁班奖工程要求项目各项主要技术经济指标处于国内同行业同类型工程先进水平。正确答案：错误35鲁班奖工程要求工程必须安全、适用、美观正确答案：正确36中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）是我国建设领域工程质量的最高奖正确答案：正确37国家级工法由企业自愿申报，由中国建筑业协会负责审定和公布。正确答案：错误38根据工程建设工法管理办法国家级工法每年评审一次正确答案：错误39工法按审定权限分为国家级工法、省（部）级工法、地（市）级工法三级正确答案：错误40工法分为房屋建筑工程、市政工程、工业安装工程三个类别正确答案：错误41我国引进工法的概念是从北京西客站工程开始的正确答案：错误42工法是企业标准的重要组成部分，是企业开发应用新技术的一项重要工作内容，是企业技术水平、施工能力和科学管理水平的重要标志正确答案：正确43开展新技术应用示范工程活动，意在用科技和管理进步的方法和手段，促进建筑行业工程能力和管理水平的提高确答案：正确44.10项新技术与新技术应用示范工程依存关系紧密，前者是后者的抓手，后者是前者的载体。正确答案：错误45新技术示范工程是推广应用10项新技术的良好载体正确答案：正确46建筑业10项新技术是建筑业推进技术进步的抓手和手段正确答案：正确47.2010版建筑业10项新技术中，现浇混凝土外墙外保温施工技术属第3项混凝土技术正确答案：错误48.2010版建筑业10项新技术中，预备注浆系统施工技术属第3项混凝土技术正确答案：错误49.2010版建筑业10项新技术中，植生混凝土属第3项混凝土技术正确答案：错误50.2010版建筑业10项新技术中，透水混凝土属第3项混凝土技术正确答案：错误51.2010版建筑业10项新技术中，纤维混凝土技术属建筑工程领域正确答案：正确52.2010版建筑业10项新技术中，高边坡防护技术属建筑工程领域正确答案：错误53.2010版建筑业10项新技术中，复杂盾构法施工技术属建筑工程领域正确答案：错误54.2010版建筑业10项新技术中，逆作法施工技术属建筑工程领域。正确答案：正确55.2010版建筑业10项新技术中，基坑施工封闭降水技术属第1项地基基础和地下空间工程技术中的内容正确答案：错误56建筑业10项新技术的水平，属全国平均先进水平正确答案：正确57建筑业10项新技术主要适用于建筑工程正确答案：错误58建筑业10项新技术在推广应用的15年间，共完成了六批600多项全国建筑业新技术应用示范工程正确答案：错误59建设部于1994年制定出台了建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法正确答案：错误60建设部于1998年，2005年和2010年对建筑业10项新技术进行了三次修订正确答案：正确61建筑业10项新技术第一个官方文件是由原建设部于1994年8月发布正确答案：正确62通过评审验收合格的绿色施工示范工程，报中国建筑业协会征求意见后，向社会公示，并颁发证书和标牌正确答案：错误63绿色施工示范工程评审验收实行专家组无记名投票正确答案：错误64绿色施工示范工程项目评审按水平高低分为合格和不合格二个等级正确答案：错误65施工过程发生转包或者违法分包，不得通过绿色过程项目验收。正确答案：正确66施工过程发生较大质量、安全事故，不影响绿色施工通过验收。正确答案：错误67绿色施工人员安全与健康管理包括制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害措施正确答案：正确68绿色施工评价管理要求成立专家评估小组，对绿色施工方案、实施过程至项目竣工，进综合评估正确答案：正确69绿色施工节能措施主要是指节约用电正确答案：错误70绿色施工节水措施是根据工程所在地水资源状况制定节水措施正确答案：正确71绿色施工环境保护措施包括制定环境管理计划及应急救援预案正确答案：正确72绿色施工有专门框架体系、评价指标等，施工过程中实施静态管理模式正确答案：错误73绿色施工中节材措施是在保证工程安全与进度的前提下制定的措施正确答案：错误74绿色施工是施工企业自愿参与的一项活动，绿色施工方案不需要审批正确答案：错误75在绿色施工示范工程的创建中，由施工单位确定节能、节水、节材、节地的指标和目标正确答案：错误76绿色施工方案应在施工组织设计中独立成章正确答案：正确77工程保修金必须在支付工程进度款时逐次扣留正确答案：错误78在费用索赔处理中，对于因业主原因导致的窝工损失，通常不能得到相应的管理费以及利润补偿正确答案：正确79网络分析法是工期索赔计算中常用的一种方法正确答案：正确80由不可抗力事件引起的工程延误，通常不能得到工期索赔正确答案：错误81工程索赔通常指承包商向业主的索赔，因此索赔一般是单向的正确答案：错误82用价值工程控制工程成本的核心目的是合理处理成本与功能的关系，保证在确保功能的前提下能降低成本。正确答案：正确83施工成本控制的依据包括施工合同、施工成本计划、进度报告和工程变更等正确答案：正确84施工合同文本的范围包括协议书、通用条款、专用条款三部分正确答案：错误85根据建筑法、招标投标法等相关法律法规规定，分包只能发生一次，不能进行二次分包，因此专业分包人不能再进行劳务分包正确答案：错误86根据建设工程工程量清单计价规范，安全文明施工费、规费和税金均属于非竞争性费用正确答案：正确87采用不平衡报价技巧时通常不改变投标总报价正确答案：正确88若某承包商想急于打入新地区市场，在选择投标报价策略时可考虑采用竞争型策略。正确答案：错误单选题1从报价水平的角度考虑，生存型策略、竞争型策略、赢利型策略的报价从低到高的顺序排列宜为( )。正确答案：B生存型策略、竞争型策略、赢利型策略2下列关于分包工程的表述中，错误的是（ ）。正确答案：D总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任3某施工单位越级承揽了某工程，该工程经竣工验收合格，（ ）。正确答案：C虽然该施工合同为无效合同，但该工程经竣工验收合格，故建设单位应支付工程款4某建设单位于2006年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法的规定向发证机关办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（ ）开工。正确答案：D2006年12月1日5某项目建设单位与施工单位在施工合同中约定，由施工单位垫资施工，工程竣工后工程款在竣工结算时一次性支付，但对垫资利息没有约定，则在工程竣工结算时（ ）。正确答案：A不考虑垫资款的利息6某招标人根据评标委员会推荐的中标候选人于2006年7月5日确定了中标人，次日向主管部门提交了招标投标情况的书面报告，于2006年7月15日向中标人发出中标通知书。由于该中标人为外地企业，该中标人于2006年7月16日收到中标通知书。根据招标投标法规定，招标人和投标人应当在（ ）前订立书面合同。正确答案：B2006年8月14日7投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()正确答案：D有招标行政主管部门责令改正并处罚金8某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括()正确答案：C刑罚9下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()正确答案：A超越本单位资质等级承揽工程的10根据民用建筑节能条例，注册执业人员末执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业()，情节严重的，颁发打资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。正确答案：B3个月以下1年以下11施工人员在施工中发现文物瘾匿不报或者拒不上交，或者末按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款正确答案：B5千元以上5万元以下12监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是()正确答案：D施工企业科主张合理利润13诉讼时效期间应当从()起计算正确答案：B当事人知道或应当知道权利被侵害时14下列行为中不符合承揽合同特征的是()正确答案：D承揽人不得讲承揽的主要工作交由第三人完成15建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是()正确答案：A吊销资质证书16关于建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)的是()正确答案：B采用示范文本17某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并经行查实后，依法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行为处罚，施工企业认为处罚过高，()申请行政复议。正确答案：A市环保局18因设计变更导致建设工程量或质量发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。正确答案：C履行时的项目所在地19某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程部符合质量标准，给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是()。正确答案：A甲、乙应承担连带责任20职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，有()承担举证责任。正确答案：D用人单位21下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是正确答案：C监理单位22涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关标准规定的应取样数量的()正确答案：A30%23某施工企业在混泥土搅拌厂所私设污口，将废水直接排入水沟，只是村里的十几亩水稻受损严重，有权做出行政罚款的主管部门是()正确答案：C环保行政主管部门24施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被处以刑罚，依法5年内不的担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为()正确答案：B刑罚执行完毕之日25鲁班奖工程的质量要求是应达到（ ），它不仅能满足国家标准规范的基本质量要求，还要高于国家标准规范的要求。正确答案：A国内先进水平26关于二级注册建造师执业的说法，正确的是()正确答案：B可以承担二级以下建筑企业物资的建设工程项目施工的项目经理27国家级工法由企业自愿申报，由（ ）负责审定和公布。正确答案：C住建部28根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期是（ ）年正确答案：D629工法是以（ ）为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方案正确答案：B工程30绿色施工示范工程的目标确定和实施过程的组织与监管，以及应用成果的验收评审推广等工作由（ ）负责。正确答案：B中国建筑业协会31二级注册建造师注册有效期为3年，注册期满需继续执业的，应在注册有效期满（）日前申请延续注册正确答案：D3032已批准列为省（部）级建筑业新技术应用示范工程，应在（ ）年内完成。正确答案：C333申报全国建筑业新技术应用示范工程必须采用（ ）项以上正确答案：B634申请人自二级建造师资格证书签发之日起（）年内可申请初始注册。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册正确答案：C335建筑业10项新技术包括10大项（ ）子项技术正确答案：D10836资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。正确答案：C6037目前实施的建筑业10项新技术是（ ）版正确答案：D201038建筑业10项新技术首次发布是在（ ）年正确答案：A199439绿色施工现场宜设噪声监测点，各类机具夜间施工噪声应控制在 dB以下，各种打桩机夜间应禁止施工。正确答案：D5540重大事故、较大事故、一般事故、负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。正确答案：B1541绿色施工示范工程评审验收，必须有 及其以上的专家评委同意。正确答案：B三分之二42建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由（）自行完成。正确答案：A总承包单位43大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（）正确答案：B承担连带责任44建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期正确答案：C3个月45工法编写的内容，共有 章正确答案：C十一46建设行政主管部门应当自收到申请之日起（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。正确答案：B1547一项成熟的工法，一般应有 个工程实例。正确答案：C三48通过了绿色施工示范工程验收的工程，在满足评选条件的基础上 入选鲁班奖正确答案：B可以优先49鲁班奖工程要求技术资料内容齐全，真实有效，具有可追溯性，且编目 。正确答案：C规范50鲁班奖工程如果采用桩基础，桩身完整性一次检测，I类桩的比例不少于 ，无类桩。正确答案：C90%51鲁班奖工程的质量要求是应达到 水平。正确答案：B国内领先52工法按审定权限分为 个等级。正确答案：B三53工法的科学性包括技术的科学性和 的科学性。正确答案：C管理54建筑施工企业工法更名为工程建设工法是在 。正确答案：D2005年55工法可作为企业施工生产与施工管理的 文件。正确答案：C规范性56绿色施工节地与土地资源保护要求施工现场场内交通道路双车道宽度不大于 M. 正确答案：C657绿色施工要求临时用电设施照明设计满足基本照度的规定，办公、生活和施工现场，采用节能照明灯具的数量大于 。正确答案：B80%58绿色施工中水资源的利用，要求现场办公区、生活区节水器具配置率达到正确答案：D100%59绿色施工要求建筑垃圾应分类集中堆放，合理利用，利用率应达到 以上。正确答案：B30%60绿色施工示范工程项目的评审工作分为阶段正确答案：A二61绿色施工示范工程是指在工程项目 严格进行过程管理，最大限度地节约资源保护环境和减少污染的工程。正确答案：C施工周期内62绿色施工节材措施，是在保证工程 的前提下，制定节材措施正确答案：D安全与质量63绿色施工第一责任人是正确答案：B项目经理64绿色施工导则里提出的绿色施工基本要点，是我们开展绿色施工示范工程创建活动的正确答案：D依据65实施绿色施工，应依据 原则。正确答案：D因地制宜66（ ）会同国务院有关部门制定太阳能利用系统与建筑结合技术经济政策和热技术规范正确答案：C国务院建设行政主管部门67组成绿色施工的总体框架，涵盖了绿色施工的 。正确答案：B基本指标68企业实施绿色施工，应将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去，使绿色施工正确答案：C规范化、标准化69企业实施绿色施工，应当运用 管理体系。正确答案：BISO14000和ISO1800070建设部对第六批确定的全国建筑业新技术应用示范工程进行了验收，共有 项通过验收正确答案：D12471建设部对第五批确定的全国建筑业新技术应用示范工程进行了验收，共有 项通过验收正确答案：C8472建设部对第四批确定的全国建筑业新技术应用示范工程进行了验收，共有 项通过验收正确答案：A4273建设部第六批确定的全国建筑业新技术应用示范工程共 项正确答案：C14574建设部第五批确定的全国建筑业新技术应用示范工程共 项正确答案：A11075第六批全国建筑业10项新技术应用规范工程共申报了 项。正确答案：D23476第五批全国建筑业10项新技术应用规范工程共申报了 项正确答案：C17277第四批全国建筑业10项新技术应用示范工程共申报了 项正确答案：B7178建设部第四批确定的全国建筑业新技术应用示范工程共 项。正确答案：D4979建设部对第三批确定的全国建筑业新技术应用示范工程进行了验收，共有 项通过验收正确答案：A3180建设部对首批和第二批确定的全国建筑业新技术应用示范工程进行了验收，两批共 项通过验收正确答案：C6181建设部第二批确定的全国建筑业新技术应用示范工程共 项正确答案：B4082建设部首批确定的全国建筑业新技术应用示范工程共 项正确答案：A3183建筑业10项新技术2010与2005版相比较，名称简化的有 项。正确答案：B484建筑业10项新技术2010版于 正式发布实施正确答案：C2010年10月14日85建筑业10项新技术2010版包含10大项 个子项技术正确答案：D10886建筑业10项新技术2005版包含10大项 个小项。正确答案：C9387建筑业10项新技术2005版包含10大项 个子项。正确答案：C4488建筑业10项新技术1998版包含10大项 小项或分类。正确答案：B4289建设部于 ( ) 印发了关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知。正确答案：C1998年90建筑业10项新技术在推广应用的15年间，共完成全国建筑业新技术应用示范工程 ( ) 多项。答案：B30091建筑业10项新技术在推广应用的15年间，共完成了 ( ) 批全国建筑业新技术应用示范工程。正确答案：C六92建设部于 ( ) 发了关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知。正确答案：D2005年93建设部于 ( ) 制定出台了建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法。正确答案：D2002年94建设部于 ( ) 提出用新技术示范工程推进10项新技术的要求正确答案：B1994年8月95建设部于 ( ) 颁发了关于建筑业1994、1995年和九五期间推广应用10项新技术的通知正确答案：B1994年8月96建筑业10项新技术至目前共经历了 ( ) 次修订。正确答案：A3次97某工程施工与2014年12月全部完成，2014年6月签约时的合同价格为1000万元，该工程固定系数为0.15，各参加调值的品种，除了钢材的价格上涨10%外都未发生变化，钢材占调值部分的60%，则按调值公式法结算的工程款的工程款应为（ ）万元。正确答案：B105198某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同，合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；该项工程单价为400元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣留保修金；另外约定监理人签发月度付款凭证的最低金额为25万元。现承包商第1个月和第2个月实际完成并经监理人确认的工程量分别为500m2和700m2，则第2个月实际签发的付款凭证金额应为（ ）万元。正确答案：D45.699对于工期较短、造价较低的工程，其工程预付款的扣回（ ）正确答案：D可以不用分期扣还100某工程合同总额为200万元，工程预付款为24万元，其中主要材料、构件所占比重为60%，辅助材料所占比重为20%。合同约定，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，则该工程预付款起扣点为（ ）万元。正确答案：B160101实际费用法是计算工程索赔时常用的一种方法。下列关于实际费用法的说法中不正确的是（ ）。正确答案：B用实际费用法计算时，在直接费的基础上，再加上额外应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额102承包人自有的施工机械，计算机械窝工索赔费用时按（ ）计算。正确答案：A台班折旧费103下列事件不可以获得工期索赔的是（ ）。正确答案：A施工方案不合理而延误的工期104根据建设工程施工合同示范文本的约定，发生索赔事件后，承包人应在（ ）内向监理人发出索赔意向通知。正确答案：B28天105某工程实施过程中，发现分部分项工程量清单漏项，而合同对此没有约定，则作为结算依据的相应综合单价应由（ ）正确答案：D承包人提出，发包人确认106某工程施工过程中，工程师下发指令，要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出（ ）索赔。正确答案：B工程变更107某土方工程，某月开挖土方的计划预算费用为220000元，月底检查时，费用偏差为22500元，费用绩效指数为1.1，则该工程的进度绩效指数为（ ）正确答案：D1.125108在曲线法偏差分析中，已完工作预算费用曲线与已完工作实际费用的竖向距离表示（ ）。正确答案：B费用偏差109某打桩工程合同约定，某月计划完成工程桩120根，单价为1.2万元/根。至该月底，经确认的承包商实际完成的工程桩110根；实际单价为1.3万元/根。在该月度内，工程的已完工作预算费用（BCWP）为（ ）万元。正确答案：A132110在对施工成本的材料费控制的原则是（ ）。正确答案：D量价分离111下列关于目标合同的描述不正确的是（ ）正确答案：A目标合同本质上就是成本加酬金合同112承包商不承担任何价格或工程量变化的风险的合同是（ ）正确答案：D成本加酬金合同113狭义的工程合同通常是指（ ）。正确答案：B工程施工合同114下列不属于固定总价合同的适用范围的是（ ）。正确答案：C工程比较紧急，要求尽快开工115在竞争对手众多的情况下，由几家实力雄厚的承包商联合起来控制报价的方法称为（ ）。正确答案：B联保法116某投标人在研究某投标项目的施工图及招标文件过程中，认为原设计的剪力墙结构过于保守，建议将结构设计方案修改为框架结构，并分别按框架结构和剪力墙结构进行报价。该投标人在投标过程中采用了（ ）。正确答案：C增加建议方案技巧117某项目招标文件规定，工程预付款为合同价的10%，进度款按季度结算支付。投标人认为，该工程虽然有进度款，但是进度款按季度结算支付不利于资金周转。因此在投标报价时先按原合同条款报价，另外建议将付款条件修改为：预付款为合同价的5%，进度款按月度结算支付，其余条款不变。下列关于该投标人投标报价的说法正确的是（ ）。正确答案：B该投标人应用了多方案报价技巧118下列采用不平衡报价法不正确的做法是（ ）。正确答案：D施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些119承包商在投标报价时，下列可考虑采用赢利型策略的是（ ）。正确答案：C业主要求很多且工期要求紧急的工程多选题1根据建设工程质量管理条例竣工验收应当具备的调节有()正确答案：A、C、D、E有完整的技术档案、由主要建筑材料的进场试验报告、有设计单位签署的质量合格文件、有施工企业签署的质量保修书2甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的下述理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约的行为不能成立的依据？（）正确答案：A、C、D乙公司在要约中确定了承诺期限、乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复、甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知3根据合同法，下列属于无效合同的包括（ ）。正确答案：A、E监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议、19岁的精神病人某乙在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同4A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（ ）。正确答案：A、B付款地点为A市、交货地点为A市5根据建设工程质量管理条例及相关规定，以下关于建设工程的质量保修的表述正确的是（ ）正确答案：C、E建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算、因不可抗力造成的质量缺陷，不属于法律规定的保修范围6根据建设工程安全生产管理条例，以下表述正确的是（ ）正确答案：C、E专职安全生产管理人员有权对违章操作予以制止、施工现场的机械设备应该定期进行检查并建立相应的档案资料7下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有()正确答案：D、E显失公平的合同、一方乘人之危与他人订立的合同8施工作业人员享有的主要安全生产权利有()正确答案：A、B、D、E建设权、检举权、获得工伤保险赔偿权、紧急避险权9下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有()正确答案：A、B、D投标人相互串通投标、投标人与招标人串通投标、投标人以他人名义投标10根据(招标投标法)和招标投标法实施条列)关于招标项目的说法。正确的有()正确答案：C、D履约保证金不得超过中标合同金额的10%、国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人11根据劳动合同法，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有()正确答案：A、E约定专业技术培训服务违约金、要求提供担保12下列招标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()正确答案：A、B、C、D使用伪造、变造的许可证、提供虚假的财务状况或业绩、提供虚假的信用状况、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明13工程监理单位的主要安全责任有()正确答案：C、D对施工安全事故隐患要求整改、及时报告生产安全事故14依法必须进行招标的项目活动违反法律规定，对中标接货造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应()正确答案：A、B、C认定招标、投标、中标无效、依法重新招标、依法重新评标15下列建设工程合同中，属于无效合同的有()正确答案：A、B、E承包人未取得相应建设业企业资质订立的合同、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工期以名义订立的合同、建设单位为逃税而订立的施工合同16关于合同成立时间的说话，正确的有()正确答案：A、B、C合同书自双方签字时成立、双方意思表示一直合同即成立、口头合同自交付标的物时成立17根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益，公众安全的基础设施项目的范围包括()正确答案：A、B、C、E防洪，灌溉，排涝，引(共)水，滩涂治理等树立项目、垃圾处理，地下管道，公共停车场等城市设施项目、邮政，电信枢纽，通信，信息网络等邮电通讯项目、生态环境保护项目18合同为约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()正确答案：B、D、E继续履行、采取补救措施、支付违约金19工法具有先进性、科学性、（ ）等正确答案：A、B、D适用性、可操作性、效益性20节水与水资源利用主要包括（ ）。正确答案：A、B、D提高用水效率、非传统水源利用、用水安全21创建鲁班奖工程要求三严是指（ ）。正确答案：A、B、D严格的质量管理、严格的质量控制、严格的质量检验22创建鲁班奖工程要求三高是指（ ）正确答案：B、C、D高的质量目标、高的质量意识、高的质量标准23工法按工程专业类别分为（ ）。正确答案：A、C、D房屋建筑工程、土木工程、工业安装工程24生产安全事故等级划分的主要因素有()正确答案：C、E人身、经济25绿色施工方案内容包括环境保护措施、（ ）、节地与施工用地保护措施。正确答案：A、C、D节材措施、节水措施、节能措施26绿色施工管理主要包括组织管理、（ ）、人员安全与健康管理等正确答案：B、C、D规划管理、实施管理、评价管理27绿色施工中环境保护主要包括扬尘控制、噪声与振动控制、光污染控制、水污染控制、建筑垃圾控制、（ ）保护。正确答案：A、B、C土壤、地下设施、文物和资源28绿色施工四节一环保是指（ ），节材和保护环境。正确答案：A、B、C节能、节地、节水29根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的标准施工招标文件，投标文件应该包括()正确答案：B、D、E已标价工程量清单、资格审查资料、施工组织设计30建筑业新技术应用示范工程工作由下至上分为（ ）。正确答案：A、C、D公司级、省部级、国家级31建筑业新技术应用示范工程的组织与实施步骤是 总结。正确答案：A、B、C、D确立示范工程工作领导实施机构及成员分工、确定计划推广项目和数量、预计产生的效益、制定新技术示范工程的工作措施322010版与2005版10项新技术对比，名称简化的有 。正确答案：A、B、C混凝土技术、钢筋与预应力技术、防水技术33绿色施工示范工程验收评审的主要内容有正确答案：A、B、C提供评审的资料是否完整齐全、是否完成了申报实施规划方案中提出的绿色施工的全部内容、绿色施工中各有关主要指标是否达标34根据建设工程质量管理条例，法定质量保修范围有()。正确答案：B、C、E地基基础工程、电气管线工程、屋面防水工程35工法在材料与设备章节中，对材料要求 。正确答案：A、B、C说明所使用的主要材料名称、规格、特性、外观要求等主要技术指标、对新型材料提供关键性能的检测、检验方法和指标值、材料在操作要点和过程结果中起到的作用36工程专项指标验收合格，一般是指 验收合格。正确答案：A、B、C、D节能、环保、卫生、消防37以下哪些工程不得推荐鲁班奖工程？ 。正确答案：A、B、D存在影响结构安全和耐久性的质量问题的工程、存在违反国家工程建设标准强制性条文的工程、工程资料弄虚作假或存在较多问题的工程38鲁班奖工程复查组对工程综合评价分哪几个等级正确答案：A、C上好、好39施工过程控制资料包括： 。正确答案：A、B、D各种物质进场的复试报告和质量证明文件、施工现场质量管理检查记录、隐蔽工程检查记录40鲁班奖对工程资料的要求，当资料为复印件时，要求正确答案：B、D复印件加盖提供单位公章、注明原件存放处和复印日期，并有经手人签字41由中国建筑业协会组织的鲁班奖工程复查，其复查的主要内容有正确答案：A、B、C、D工程实体质量、工程质量特色、工程质量不足之处、工程技术资料42创鲁班奖工程应做好施工策划，其目的是：保证基础稳定，结构安全可靠，正确答案：A、B、C装饰装修美观实用、管线排列整齐、设备安装规范43鲁班奖工程在质量上要制造一些令人耳目一新的亮点，这些亮点要争取做到： 。正确答案：A、B、C、D人无我有、人有我优、人优我精、人精我特44鲁班奖工程是一项综合优质工程，不仅仅是承包商的事情，而且牵扯到项目建设的业主方、设计方、正确答案：B、C监理方、质监方45鲁班奖工程要求工程资料 ，且编目规范。正确答案：A、C、D内容齐全、真实有效、具有可追溯性46鲁班奖工程要求设备安装规范，正确答案：A、B、C安全可靠、管线布置合理美观、系统运行平稳47鲁班奖要求工程设计 。正确答案：B、C、D先进合理、功能齐全、满足使用要求48鲁班奖工程的基本要求是：工程必须安全、适用、美观，正确答案：A、B、C、D积极推进科技进步与创新、施工过程坚持四节一环保、工程管理科学规范、综合效益显著49国家级工法的评审原则要求，编写内容齐全完整、 。正确答案：A、B、C文本格式符合要求、可操作性强、便于指导施工50工法编写时，下列名称哪些属于章的名称？正确答案：A、B、D工艺原理、施工工艺流程及操作要点、环保措施51工法开发的实施阶段要做到，保证工程资料 、有效正确答案：A、C、D准确、齐全、及时52申请二级建造师初始注册应提交下列材料正确答案：A、B、C、D二级建造师初始注册申请表（附表1-1）、资格证书、身份证和学历证复印件、申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同复印件或申请人所在企业出具的劳动、人事、工资关系证明、逾期申请初始注册的，应提供达到继续教育要求的证明材料复印件53工法开发的过程可分为：调查、选题、组织、实施、编写、 等阶段。正确答案：A、C、D评审、应用、改进54工法按审定权限分为正确答案：A、C、D企业级工法、省（部）级工法、国家级工法55工法显示企业技术水平和施工能力，是衡量企业资质等级、 、人员素质的重要标志正确答案：A、B、D技术水平、管理水平、施工能力56高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经施工单位技术负责人签字后，再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会（）正确答案：A、B、C、D、E专家组成员、建设单位项目负责人或技术负责人、监理单位项目总监理工程师及相关人员、施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员、勘察、设计单位项目负责人及相关人员57以下内容哪些是工法的特点？正确答案：A、B、D先进性、科学性、适用性58以下内容哪些是工法的定义内容？正确答案：A、B、C以工程为对象，工艺为核心、运用系统工程原理、把先进技术和科学管理结合起来59单项新技术应用工作总结内容包括哪些内容？正确答案：A、B、C、D每项新技术所在分项工程状况、关键技术的施工方法及创新点、保证质量的措施、接经济效益和社会效益60处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时（）正确答案：A、B、C、D应当随车携带建筑垃圾处置核准文件、按照城市人民政府有关部门规定的运输路线，时间运行、不得丢弃、遗撒建筑垃圾、不得超出核准范围承运建筑垃圾61全国建筑业新技术应用示范工程的申报和验收流程为 。正确答案：A、B、C、D申报、过程检查、评审申请、评审62在申报全国建筑业新技术应用示范工程中，同等条件下，在建筑 和环境保护方面起到示范作用的工程项目将优先入选。正确答案：A、B、C、D节能、节水、节材、节地63建筑业10项新技术推进，实际是成熟成果的一种 ，并非正确答案：B、C应用、创新64建筑起重机械安装（）等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业正确答案：A、B、C、D拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工65申请对外承包工程资格，应当具备下列条件；正确答案：A、B、C、D、E有法人资格，工程建设类单位还应当依法取得建设主管部门或者其他有关部门颁发的特级或者一级资质证书；有与开展对外承包工程相适应的资金和专业技术人员，管理人员中至少2个具有2年以上从事对外承包工程的经历；有与开展对外承包工程相适应的安全防范能力；有保障工程质量和安全生产的规章制度，最近2年内没有发生重大工程质量问题和较大事故以上的生产安全事故；有良好的商业信誉，最近3年内没有重大违约行为和重大违法经营记录66职工有下列情形之一的，应当认定为工伤；正确答案：A、B、C、D、E在工作时间和工伤场所内，因工作原因受到事故伤害的；工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事帮伤害的；在工作时间和工伤场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；患职业病的；因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；67因工伤发生的下列费用，按照国家规定由用人单位支付正确答案：A、B、C治疗工伤期间的工资福利、五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴、终止或者解除劳动合同同，应当享受的一次性伤残就业补助金68职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤；正确答案：A、B、C、D故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀、法律、行政法规规定的其他情形69建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在（）等方面，代表建设单位实施监督。正确答案：A、B、C施工质量、建设工期、建设资金使用70申请领取施工许可证，应当具备下列条件：正确答案：A、B、C、D、E已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；71国家鼓励单位和个人安装和使用（）等太阳能利用系统。正确答案：A、B、C、D太阳能热水系统、太阳能供热采暖系统、太阳能光伏发电系统、太阳能供热制冷系统72房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息，在（）中载明，并对其真实性、准确性负责。正确答案：A、B、C房屋买卖合同、质量保证书、使用说明书73建筑工程的（）应当遵守建筑节能标准正确答案：A、B、C、D建设单位、设计单位、施工单位、监理单位74以下施工新技术，哪些属于抗震加固与监测技术。正确答案：A、B、D深基坑施工监测技术、隧道变形远程自动监测系统、一机多天线GPS变形监测技术75以下施工新技术，哪些属于钢结构技术。正确答案：A、B、C深化设计技术、住宅钢结构技术、大型复杂膜结构施工技术76以下施工新技术，哪些属于模板及脚手架技术。正确答案：A、B、D插接式钢管脚手架及支撑架技术、盘销式钢管脚手架及支撑架技术、电动桥式脚手架技术77.2010版建筑业10项新技术中，地基基础和地下空间工程技术包括 。正确答案：A、C、D灌注桩后注浆技术、土工合成材料应用技术、复合土钉墙支护技术78.2010版建筑业10项新技术中，绿色施工技术包括正确答案：A、B、C预拌砂浆技术、铝合金窗断桥技术、供热计量技术79.2010版建筑业10项新技术中，混凝土技术包括 。正确答案：A、B轻骨料混凝土、纤维混凝土80以下新技术中，哪些适用于房建施工领域正确答案：B、C、D工具式组合内支撑技术、隧道变形远程自动监测系统、虚拟仿真施工技术81以下新技术中，哪些适用于房建外的其他土木工程领域。正确答案：B、D高边坡防护技术、大型储罐施工技术82.2010版建筑业10项新技术中，预应力技术主要反映在 中。正确答案：A、B、D混凝土、钢结构、加固改造83建筑业10项新技术要在保证工程 的基础上，具有一定创新性和先进性。正确答案：B、C质量、安全84.2010版建筑业10项新技术，着重强调 技术内容。正确答案：A、B、C四节一环保、绿色建筑、绿色施工85绿色施工中，工程节水要有 。正确答案：A、B、C、D标准（定额）、计量、记录、管理考核86通过评审验收合格的绿色施工示范工程，报住建部征求意见后，向社会公示，并颁发 。正确答案：A、C证书、标牌87绿色施工示范工程项目评审按水平高低分为 等不同等级。正确答案：A、C、D优良、合格、不合格88绿色施工方案应包括 、节地与施工用地保护措施等内容。正确答案：A、B、C、D环境保护措施、节材措施、节能措施、节水措施89绿色施工管理主要包括 、人员安全与健康等。正确答案：A、B、C、D组织管理、规划管理、实施管理、评价管理90绿色施工节地与施工用地保护的技术要点主要包括正确答案：A、B、C临时用地指标、临时用地保护、施工总平面布置91绿色施工节能与能源利用技术要点主要包括 、施工用电及照明。正确答案：B、C、D节能措施、机械设备与机具、生产、生活及办公临时设施92绿色施工节水与水资源利用技术要点主要包括 、用水安全等。正确答案：B、D提高用水效率、非传统水源利用93绿色施工节材与材料资源利用技术要点主要包括节材措施、 、周转材料等正确答案：A、C、D结构材料、围护材料、装饰装修材料94绿色施工总体框架包含了 等各阶段的指标的子集。正确答案：A、C、D施工策划、现场施工、工程验收95绿色施工总体框架由 、节能与能源利用、节地与施工用地保护等方面组成正确答案：A、B、C、D施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用96实施绿色施工，应对 、工程验收等各阶段进行控制，加强对整个施工过程的管理和监督。正确答案：A、B、C、D施工策划、机械与设备选择、材料采购、现场施工97实施绿色施工，应进行总体方案优化，在 阶段，应充分考虑绿色施工的总体要求，为绿色施工提供基础条件正确答案：A、B、C规划设计、施工规划设计、施工阶段的深化设计98竣工结算办理完毕，发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算余款的，承包人可以（ ）。正确答案：A、C、D、E催告发包人支付结算价款、与发包人达成延期支付协议，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程款的利息、不与发包人达成延期支付协议，可以与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价的价款优先受偿、不与发包人达成延期支付协议，申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖所得价款优先受偿99下列关于支付工程进度款的说法，正确的有（ ）。正确答案：A、C按照合同约定计量和支付，支付周期同计量周期、发包人应扣回的工程预付款，与工程进度款同期结算抵扣100下列关于工程预付款的说法，正确的有（ ）。正确答案：A、B、C、E工程预付款是发包人在正式开工前预先支付给承包人的工程款、发包人给承包人的工程预付款的性质是预支、工程预付款的额度与施工工期、建安工程量、材料储备周期、主要材料费用占建安工程费的比重等因素有关、工程预付款在国内习惯上又称为预付备料款101下列工程文件中，属于竣工结算依据的有（ ）。正确答案：B、C、D、E双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、投标文件、招标文件102费用索赔的计算方法包括（ ）。正确答案：C、D、E实际费用法、总费用法、修正的总费用法103人工费的索赔范围包括（ ）。正确答案：A、C、D业主增加额外工程所增加的人工费、业主原因导致的工程延误而引起的人员窝工费和工资上涨费、法定工资上涨104下列文件资料中，能够作为承包人的有效索赔证据使用的包括（ ）。正确答案：B、C、D、E合同专用条款的相关约定、与发包人、监理人之间往来文函、答复、备忘、经各方代表签署确认的会议纪要、报纸、网络就工程有关事件的报道105按照延误事件之间的时间关联性划分，工程延误包括（ ）。正确答案：C、D、E单一延误、共同延误、交叉延误106根据示范文本的规定，工程变更价款的确定原则包括（ ）。正确答案：A、C、D对于合同中已有适用于变更工程的价格，按已有价格执行、对于合同中有类似于变更工程的价格，可参照类似价格执行、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出，经对方确认107按照索赔要求分类，工程索赔可以分为（ ）。正确答案：C、D工期索赔、费用索赔108某土方工程施工拟按赢得值法进行管理。工程于某年1月开工，根据计划2月份完成土方量4000m3，计划单价80元/m3。时至2月底，实际完成工程量为4500 m3，实际单价为78元/m3，通过赢得值法分析可得到（ ）。正确答案：A、C进度提前完成40000元工作量、费用节支9000元109关于偏差分析表达方法的下列说法，正确的有（ ）。正确答案：A、C偏差分析常用的方法有横道图法、表格法和曲线法、横道图法形象、直观，能够准确表达出费用的绝对偏差110下列属于施工合同风险的防范手段的是（ ）。正确答案：A、B、C、E建立企业内部风险评估机制、在合同正式签订前进行严格的审查把关、转移风险、积极开展工程索赔，完善工程索赔制度111进行施工成本控制中的人工费控制，主要控制的是（ ）。正确答案：A、D用工数量、人工单价112下列工程中适合采用成本加酬金合同的是（ ）。正确答案：B、C工程技术、结构方案复杂且不能预先确定的超高建筑工程、抢险救灾工程113成本加酬金合同的形式主要有（ ）。正确答案：A、B、D、E成本加固定费用合