上望一下招标文件

瑞安市上望第一小学新建教学楼及综合楼工程施工招标文件招 标 人：瑞安市政府投资建设工程管理中心 瑞 安 市 上 望 第 一 小 学招标代理单位：瑞安市安阳工程咨询招标监督单位：瑞安市建设工程招标投标监理处目 录第 一 卷 第一章 招标公告 第二章 投标人须知投标人须知前附表1.总那么2.招标文件 3.投标文件 4.投标5.开标6.评标7.合同授予8.重新招标和不再招标9.纪律和监督10.需要补充的其他内容第三章 评标方法第四章 合同条款及格式第一节 通用合同条款第二节 专用合同条款 第三节 合同附件格式 第五章 工程量清单 第 二 卷第六章 图 纸 另册第 三 卷第七章 技术标准和要求 第 四 卷第八章 投标文件格式 第 一 卷第一章 招标公告瑞安市上望第一小学新建教学楼及综合楼工程施工招标公告1. 招标条件本招标工程瑞安市上望第一小学新建教学楼及综合楼工程已由瑞发改投202218号文件批准建设，资金来源为市财政拨款，工程业主为瑞安市上望第一小学，招标人为瑞安市政府投资建设工程管理中心。工程已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标，采用资格后审方式。2. 工程概况与招标范围本工程投资金额约800万元，建筑面积约3593平方米，四层框架结构，盘旋式钻孔灌注桩根底，此次发包内容为土建、水电安装、附属等，具体以工程量清单及施工图纸为准。3. 投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包三级及三级以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；工程建造师须具备建筑专业二级及二级以上。4. 招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者，请于2011年 8 月 6 日起每日上午8时30分至11时30分，下午2时至5时北京时间，下同，请各投标单位以不记名方式购置招标文件或在进入“建设工程交易/招标公告/点击工程名称/链接上下载。4.2招标文件含招标文件、工程量清单含电子光盘、施工图电子光盘等工本费按600元/套含软件公司制作电子标书技术效劳费100元购置，售后概不退还。5. 投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间为2011年 8 月 26 日 9 时 00 分，地点：瑞安市公共资源交易中心开标室外滩满庭芳三楼。以公共资源交易中心公告栏通知的开标室为准5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.3本次招标商务标评审使用计算机辅助评标系统。6. 发布公告的媒介本次招标公告在瑞安市公共资源交易中心网上发布。7. 联系方式招 标 人：瑞安市政府投资建设工程管理中心 招标代理单位：瑞安市安阳工程咨询 地 址：瑞安大厦7楼 地址：瑞安交通大厦3楼电 话：65876884 电 话：65808200 联 系 人：陈帅 招标代理联系人：张瑞明 邮 编：325200 传 真：65877880 邮 编：325200 传 真：66600801 瑞安市政府投资建设工程管理中心 瑞安市安阳工程咨询 2022年8月 第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名 称：瑞安市政府投资建设工程管理中心地 址：瑞安大厦7楼 联系人：陈帅电 话：0577-658768841.1.3招标代理机构名 称：瑞安市安阳工程咨询地 址：瑞安市交通大厦3楼联系人：张先生电 话：0577-666008021.1.4工程名称瑞安市上望第一小学新建教学楼及综合楼工程1.1.5建设地点瑞安市上望街道望盛北路西侧1.2.1资金来源财政投资1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围本工程建筑面积约3593平方米，四层框架结构，此次发包内容为土建、水电安装、附属等。详见施工图纸及工程量清单。1.3.2方案工期施工总工期 350 个日历天不扣除法定节假日及工休日方案开工日期和方案竣工日期在施工合同中明确1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉房屋建筑工程施工总承包 三 级及 三 级以上建造师资质：建筑专业二级及以上1.4.2是否接受联合体投标不接受接受，应满足以下要求： 1.4.3投标文件份数1、纸质商务标、资格后审文件各正本1份，副本2份；纸质技术标3份，不标注正副本；2、投标文件电子版内容包括商务标、技术标、资格后审申请书；其中，商务标单独刻录，资格后审文件与技术标合并刻录各刻录光盘3份；商务标内容按计算机辅助评标系统制作要求编制并刻录；3、纸质投标文件与投标文件电子版内容须一致；4、中标人须在领取中标通知书前另提供纸质商务标副本2份；5、考前须知：刻录商务标光盘时，请选择一次性刻录3份。“技术标、资格后审文件光盘中内容涉及资质证书、“三类人员证件等内容时，请用扫描件。1.9.1踏勘现场不组织组织1.10.1投标预备会不召开召开1.10.2投标人提出问题的截止时间2011年 8 月 10 日前1.10.3招标人书面澄清的时间2011年 8 月 11 日前1.12偏离不允许允许续表条款号条 款 名 称编 列 内 容2.1构成招标文件的其他材料无2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2011年 8 月 10日 17 时 0 分2.2.2投标截止时间2011年 8 月 26 日 上午9 时 0 分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间不适用2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间不适用3.1.1构成投标文件的其他材料无3.3.1投标有效期投标截止日期后90天内有效3.4.1投标保证金投标保证金的形式：以转帐支票进帐单、电子汇款回单、银行汇票、本票等转帐方式提交。投标保证金的金额：人民币壹拾肆万元整3.5.2近年财务状况的年份要求 3 年2008年1月1日起至今3.5.3近年完成的类似工程的年份要求 3 年2008年1月1日起至今3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 3 年2008年1月1日起至今3.6是否允许递交备选投标方案不允许允许3.7.3签字或盖章要求需要签字或盖章的地方均需加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替。3.7.4装订要求投标文件的正本与副本应采用粘贴等方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。标函封袋、光盘建议使用由瑞安市招标投标协会监制的标函袋、光盘，且标函袋上和封口处必须加盖单位公章和法人代表印章。续表条款号条 款 名 称编 列 内 容4.1.2封套上写明招标人名称： 工程名称 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 注明商务标或技术标或资格后审申请书 4.2.2递交投标文件地点瑞安市公共资源交易中心开标室外滩满庭芳三楼，详见中心栏指示牌4.2.3是否退还投标文件否是5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室，详见中心栏指示牌5.2开标程序1密封情况检查：开标前由投标人代表或公证部门检查投标文件的密封情况2开标顺序：按投标人提交投标文件时间的逆顺序后送达的先开。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3评标专家确定方式：从专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人是否，推荐的中标候选人数：评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。7.4.1履约担保履约担保的时间：合同协议书签署7天前，中标人应向招标人提交履约担保。履约担保提交的形式：采用现金、银行转账、汇票和银行保函方式。履约担保的金额：合同总价款 10 %10.5刷卡事宜见招标公告在 :/ raztb 进入“建设工程交易/招标公告 /点击工程名称/链接备注：为选中，为不选。1、在建设单位发放“中标通知书前，监督管理部门将对企业的?平安生产许可证?和企业负责人的“三类人员证书、施工企业投标书中确定的工程负责人和施工现场专职平安生产管理人员的“三类人员证书原件进行审查同时对建筑企业信息卡进行审验。凡不能提供以上相关证书包括相关证书被暂扣期间，施工企业不具备中标资格。建筑企业信息卡管理按瑞建发【2022】221号文件执行。2、参与投标的建造师必需于投标前办理完建造师信息卡，资格审查同时将对建造师信息卡进行审查，建造师信息卡显示不具投标资格的按废标处理。 3、瑞安地区之外登记注册的施工单位在瑞备案逾期的，请及时向业务主管部门重新申请备案，否那么造成投标文件无效或废标。4、本次投标文件评审使用计算机辅助评标系统，瑞安市招标投标协会招投标技术效劳 ：0577-65879536。1. 总那么 1.1 工程概况 根据?中华人民共和国招标投标法?等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 本招标工程名称：见投标人须知前附表。 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 1.2 资金来源和落实情况 本招标工程的资金来源：见投标人须知前附表。 本招标工程的出资比例：见投标人须知前附表。 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。 1.3 招标范围、方案工期和质量要求 本次招标范围：见投标人须知前附表。 本标段的方案工期：见投标人须知前附表。 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 1.4 投标人资格要求 投标人应具备承当本标段施工的资质条件、能力和信誉。1资质条件：见投标人须知前附表；2工程建造师资格：见投标人须知前附表；3近三年内有类似工程业绩。1.4.3 投标人不得存在以下情形之一：1为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位；2为本标段前期准备提供设计或咨询效劳的，但设计施工总承包的除外；3为本标段的监理人；4为本标段的代建人；5为本标段提供招标代理效劳的；6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；9被责令停业的；10被暂停或取消投标资格的；11财产被接管或冻结的；12被行政主管部门记不良行为且尚在公示期内的；13在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 费用承当 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承当法律责任。 1.7 语言文字 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9 踏勘现场 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场，投标人自行组织踏勘工程现场。 投标人踏勘现场发生的费用自理。 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 1.10 投标预备会 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在补遗书中予以澄清。 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购置招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成局部。 1.11 分包 本工程主体工程不允许分包。 1.12 偏离 投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件要求。 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括： 1招标公告； 2投标人须知； 3评标方法； 4合同条款及格式； 5工程量清单； 6图纸； 7技术标准和要求； 8投标文件格式； 9投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成局部。 2.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式包括信函、电报、 等可以有形地表现所载内容的形式，下同，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人假设在规定时段内未提出招标文件和投标质疑的视为已经认同招标文件及其相关文件等，在规定质疑时段过后出现的招标文件前后矛盾、模棱两可、含义不清的情况时其解释权归招标人所有，投标人必须无条件予以接受。 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发布在“建设工程交易/招标公告 /点击工程名称/链接上，供所有的投标人自行下载，并在开标前随时关注本工程补充文件的发布情况并下载。 2.3 招标文件的修改 2.3.1如遇有特殊情况招标人可以修改招标文件，并在网站上发布并根据修改情况适当延长投标文件提交截止时间，所有的投标人均须在规定时间自行下载，投标人在投标过程中必须随时关注瑞安市公共资源交易中心网站发布的关于本招标工程的一切信息。因投标人自身原因未及时关注而造成投标文件偏离，其结果由投标人自行承当，并承当因此而造成的废标风险。3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 投标文件应包括以下内容： 投标文件由技术标、商务标及资格后审资料、投标文件光盘组成。.1技术标内容包括：注：技术标为暗标制作，暗标评审，技术标封面为无任何文字和数字的空白封面，不能使用任何有色彩的封面，内容字体为四号宋体，技术标不需加盖正副本章，采用A4白纸打印，技术标中不得出现投标单位的名称和可能泄露投标人的其他信息；否那么做废标处理；1施工总体部署及现场总平布置；2总进度网络方案；3工程保证措施；4劳动力投入及动态图；5本工程施工难点和要点；6自认质量等级；7施工机械设备和周转材料；8标书的其它内容和总体质量；9有必要说明的其他内容。.2商务标主要包括以下内容：1封面；2目录；3法定代表人身份证明书；4投标文件签署授权委托书；5投标函；6投标函附录；7投标保证金；8投标总价；9总说明；10工程工程投标报价汇总表； 11单位工程投标报价计算表； 12分局部项工程量清单与计价表；13工程量清单综合单价计算表投标时必须提供二份，否那么按废标处理；14施工技术措施工程清单与计价表；15措施工程清单综合单价计算表投标时必须提供二份，否那么按废标处理；16施工组织措施工程清单与计价表；17其他工程清单与计价汇总表；18主要工日价格表；19主要材料价格表；20主要机械台班价格表；21招标文件要求投标人提交的其他资料； 注：商务标电子光盘制作要求：按计算机辅助评标系统要求编制并刻录，并保证：所提供的光盘能正常读取，其内容与纸质的一致；光盘水印码和纸质的水印码一致；电子版光盘与纸质的一起密封，光盘面上须有工程名称、投标人名称及内容标识；否那么，按废标处理。.3资格后审申请书格式见附件内容包括：1资格后审申请书；2资格后审申请书附表；a.投标人一般状况；b.投标建造师一般状况；c.承诺书及工程五大员到位承诺书；d.施工企业平安生产条件及相关管理人员平安生产任职资格审查表；e.工程技术负责人简历表；f.驻现场工程部的工程技术、管理人员一览表；3资格后审申请书相关复印件需加盖投标人公章，包括：a.申请人的?法人营业执照?副本；b.申请人的?建筑企业资质证书?副本； c.建造师资质证书；d.平安生产许可证；e.企业主要负责人的A类证书企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管平安生产的副经理，担任这四个岗位的相关人员应当提供“三类人员A类证书。前三个岗位必须和?建筑业企业资质等级证书?副本上载明的情况一致；并提供相应的B类、C类证书，不能或不能完全提供A、B、C类证书的为废标。f.企业分管平安生产副经理还应提供任职文件。g.进瑞备案表瑞安地区之外的投标单位需提供。3.2 投标报价 投标人应按第五章“工程量清单的要求填写相应表格。 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 3.3 投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 3.4 投标保证金 投标人应准备不少于投标须知前附表中规定金额的投标保证金，并在本工程开标前到达瑞安市公共资源交易中心规定帐户，凭银行进帐单到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据，并在提交投标文件的同时将投标保证金收据交招标代理机构。投标保证金必须从投标人根本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标人分支机构或第三者帐户转入，否那么投标文件作废标处理。帐户如下：户名：瑞安市公共资源交易中心 开户行：浙商银行温州瑞安支行 帐号： 联系 ：0577-65879515作废标处理。未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5 个工作日内，由未中标人自行前往瑞安市公共资源交易中心结算窗口无息退还。中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内无息退还。 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：(1在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；(2) 在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保，或拒绝签订合同协议书的；(3) 存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；(4) 存在弄虚作假，提供虚假证明材料的。3.4.4.1有以下情形之一的，应认定为串通投标行为：1投标人之间事先约定中标者；2不同投标人的投标文件相互混装；3投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价；4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而联合采取行动的；6不同投标人的投标文件载明的工程管理人员出现同一人的情况；7不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制或提供投标咨询效劳；8不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；9不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；10属于同一协会、商会、集团公司等组织成员的投标人，按照该组织要求在投标中采取协同行动的；11法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。3.4.4.2 有以下情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠行为：1投标保证金不是从投标人根本账户转出的；2工程负责人或者主要技术人员不是本单位人员的投标人不能提供工程负责人、主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的视同不是本单位人员；3通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；4由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；5法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。3.5 资格审查资料 同投标人须知3.1.3款。3.6 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.7 投标文件的编制 投标文件应按第八章“投标文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成局部。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的根底上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量防止涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表技术标除外。 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本或“副本的字样(规定暗标的除外)。当副本和正本不一致时，以正本为准。要求暗标的投标文件一式三份，封面采用统一封面。 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 4.1.1 技术标、商务标、资格后审文件应该分别密封。封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。投标人应在密封袋上清楚地分别标明“技术标、“商务标 及“资格后审申请书字样。 4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 4.1.3 “商务标光盘与纸质商务标一起密封；“技术标、资格后审申请书光盘与资格审查文件一起密封；否那么，按废标处理。4.1.4或要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。未按本章第 4.1.3 项要求密封、标记的投标文件按废标处理。4.2 投标文件的递交 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 4.3 投标文件的修改与撤回 修改的内容为投标文件的组成局部。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改字样。 5. 开标 5.1招标人在投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带具有法律的本人有效身份证明，委托代理人还应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，并提交该工程投标保证金收据原件，投标人未满足以上要求的，其投标文件作废标处理。各投标人参加会议的人数原那么上不得超过3人。5.2 开标程序 主持人按以下程序进行开标： 1宣布开标纪律； 2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 3按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； 4按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； 5当众开商务标、技术标、资格审查文件，公布投标人的投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；6评标委员会对投标人商务标和资格审查文件进行审查，并记录在案；7宣布开标结果；8投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；9开标结束。开标由瑞安市安阳工程咨询主持，瑞安市建设工程招标投标监理处负责监督。6. 评标 6.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家确实定方式见投标人须知前附表。 评标委员会成员有以下情形之一的，应当回避： 1招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 2工程主管部门或者行政监督部门的人员； 3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处分或刑事处分的。6.2 评标原那么 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原那么。6.3 评标 评标委员会按照第三章“评标方法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 评标委员会需向业主提供详细评审过程的书面说明。7. 合同授予 7.1 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标公示对公示的中标候选人及拟派工程负责人或工程建造师，招标人将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询，查实自2022年1月1日以来有行贿犯罪行为的，那么取消该中标候选人的中标资格。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人被取消中标资格或放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。以此类推。7.3 中标通知 在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 7.4 履约担保 7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以赔偿。 7.5 签订合同 7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的或中标人在签订合同协议时要求更换投标文件中注明的建造师、技术负责人、施工员、平安员、质检员、材料员的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以赔偿。 7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 7.5.3 第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，投标保证金不予退还，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承当。8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标 有以下情形之一的，招标人将重新招标： 1投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2经评标委员会评审后否决所有投标的。 8.2 不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设工程，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 9.2 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比拟、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法没有规定的评审因素和标准进行评标。 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比拟、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 9.5 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 10. 需要补充的其他内容 10.1总包效劳费：本次招标范围以外的专业工程，由业主单位自行确定发包方式及价格，总包单位无条件接受并予以配合。发包人要求总承包单位对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合效劳时，总包单位可按分包的专业工程造价的3%向发包方计取总承包管理、协调和效劳费；分包单位那么不能重复计算相应费用。总承包单位完成其直接承包的工程范围内的临时道路、围墙、脚手架、措施工程，应无偿提供给分包单位使用，假设分包单位原因导致工期延误，导致上述措施工程不能提供的，分包单位支付给总包单位的配合效劳费，由总分包单位根据实际的发生额自行约定。发包人自行提供材料、设备的，对材料进行管理、效劳的单位可按材料、设备价值的1%向发包方计取材料、设备的管理、效劳费。假设投标人认为缺乏的，投标人在其他工程清单中予以考虑，投标单位未单独列项的视同分配到总报价中，今后不予调整。总包效劳费的内容包括：A、指总承包人配合协调由发包人进行的工程分包，自行采购的设备、材料等进行管理、效劳以及施工现场管理，竣工资料汇总整理等效劳所需的费用；B、总包单位对分包工程工期、平安、质量等进行管理与协调，交叉施工增加、腾空场地、脚手架及垂直运输机械等设施的使用另外搭拆的除外、水电接口的提供水电费用由分包单位支付及分包工程竣工资料归档整理和降低效率、影响成品保护、影响工程竣工验收所增加费用等增加的费用；10.2环境保护：承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。承包人应编制施工环保措施方案，报送监理人审批。承包人应按照批准的施工环保措施方案有序地堆放和处理施工废弃物，防止对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成阻碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民平安、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承当责任。承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行行水土保护，防止因施工造成的地质灾害。承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。10.3竣工清场除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承当。(1施工场地内残留的垃圾已全部去除出场；(2临时工程已撤除，场地己按合同要求进行清理、平整或复原；(3按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按方案撤离施工场地；(4工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；(5监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未到达合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。10.4本工程已按?浙江省建筑节能管理方法?浙江省人民政府令第234号文执行。10.5报名刷卡时间：见本须知前附表第10.5项所规定的期限，各投标人应充分考虑刷卡截止时间前由于投标人的数量的不确定性而造成拥挤现象，从而出现不能按时刷卡，其后果自负。10.6本清单提供品牌要求并不是唯一标准，投标人可参照清单要求品牌提供“相当于或“高于本要求标准的品牌，具体由评标委员会确定，假设评标委员会认定投标人提供品牌低于清单要求，可作废标处理。投标未在投标书中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。10.7合同签订后，建设单位依法加强对合同履约及现场工程部及监理部进行管理，如实填写?诚信评价反应表?，向行政主管部门、市公共资源交易管委会报备。诚信评价反应表附后10.8需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 第三章 评标方法为标准建设工程招标评标工作，根据?中华人民共和国招标投标法?、?浙江省招标投标条例?等有关规定，制定本评标方法。一、评标原那么评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原那么。二、评标组织评标工作由招标人依法组建评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。三、评审程序和内容3.1评标的一般程序为：一熟悉招标文件和评标方法；二投标文件的符合性审查；三投标文件的商务标、技术标、资格评审；四必要时对投标文件中的问题进行询标；五完成评标报告，推荐中标候选人。3.2本工程采用工程量清单报价，合理低价中标的评标方法。四、有效标范围及评审范围确定：4.1本工程有效标范围为：各投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价在参考造价的85%92%含之间的为有效标函，即【8%【参考造价-投标报价/参考造价15%】为有效标函，否那么均作废标处理。参考造价由招标人委托有资质的单位编制，并在开标截止时间3天前在瑞安市公共资源交易中心网站上公布(在进入“建设工程交易/招标公告 /点击工程名称/链接。4.2评审范围为所有在有效标范围内的投标文件。 五、评标方法5.1商务标评审：评标委员会对投标文件的商务标局部内容从商务报价的范围、数量、单价、费用组成、合价和总价等内容进行全面审阅和比照分析，对存在的问题按以下原那么及投标须知规定的废标条件进行评审。商务标中出现以下情况时，由该标书的法定代表人或其授权委托代理人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，那么按废标处理。a如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；b当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。c当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。5.1.2评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额冒算、多报费用不得抵消缺漏费用占投标报价1%含1%以上者，作为重大偏差判定作废标处理，错误绝对值累计占投标报价1%以内那么视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未说明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。对工程量清单漏算的造价计算原那么是：漏项的工程量所有有效投标人中该项最高综合单价后计算规费、税金；对工程量变动的造价计算原那么是：增加或减少的数量该项综合单价后计算规费、税金。5.2技术标评分100分，技术标得分超过65分即65分，即技术标合格入围。具体评分工程及评标方法如下：一技术标100分、施工总体部署及现场总平布置20分该项评分还应考虑现场临时设施安排，工程分包方案和劳动安排，临时道路部署和主要材料供给运输等，每档2分。、总进度网络方案15分与目标工期相比，等于或低于得总分值5分，高于目标工期得0分。总进度网络方案10分, 根据总进度网络方案，横道图科学、合理性打分, 每档1分。、工程保证措施15分。按措施的针对性、合理性分五档给分。、劳动力投入和动态图15分。根据劳动力、工程配套和进退场时间分三档给分，劳动力投入过少或明显不合理、无计算依据的扣1-5分，没有调配方案的扣2-3分，、本工程施工难点和要点15分，每档1分，扣完为止。、自认质量等级合格得5分，不合格废标。、施工机械设备和周转材料10分，施工机械设备5分，不切合实际明显不合理的0分，每档1分；周转材料5分，每档1分。、标书的其它内容和总体质量5分。标书的其它内容3分，如合理化建议、新工艺采用及编制标书对本工程针对性情况等，每档0.5分。总体质量2分，每档0.5分。5.3资格审查5.3.1投标人的资格后审投标人必须满足以下资格后审的必要条件，凡不能满足的以下必要条件之一的，其投标文件按废标处理：1企业营业执照有效且主营范围符合要求，应提供营业执照副本；2企业资质为房屋建筑工程施工总承包三级及以上，应提供企业资质证书副本；3工程建造师为国家注册建造师建筑工程专业贰级及贰级以上资格且在该投标单位注册，应提供建造师注册证书原件，且建造师的资质等级栏内应注明相应的资质，假设没有注明那么可由发证机关或建设行政主管部门开具证明以证明其资质，并提供相关证明文件原件，否那么其投标文件作废标处理；根据瑞政办2022139号?瑞安市人民政府办公室转发浙政发202222号文件的通知?文件精神，特做出如下规定：工程负责人注册建造师负责管理过的施工工程，如发生工程负责人更换的，被更换的工程负责人在原承当的合同工程工程未通过竣工验收前不得参加本工程的投标活动，否那么取消中标资格或作废标处理。提供工程建造师的注册建造师信息卡和建筑企业信息卡进行审验，信息卡显示不具投标资格的施工企业，作废标处理。工程建造师信息卡和建筑企业信息卡管理按瑞建发【2022】221号和瑞建发【2022】6号文件执行。4具备平安生产许可证，应提供平安生产许可证证书；5申请人主要负责人“A类证书，企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管平安生产的副经理，担任这四个岗位的相关人员应当提供“三类人员A类证书。前三个岗位必须和?建筑业企业资质等级证书?副本上载明的情况一致，企业分管平安生产副经理应与提供的任职文件相一致；并提供相应的B类、C类证书，不能或不能完全提供B、C类证书的为废标。6提供企业分管平安生产副经理的任职文件；7没有被建设行政主管部门限制参加投标；8利益冲突：近三年内直至目前，投标申请人应未曾与本工程的招标代理机构有任何的隶属关系；未曾参与过本工程的技术标准、资格后审或招标文件的编制工作；与将承当本招标工程工程监理业务的单位没有任何隶属关系；9企业有以下情况之一的，其资格审查将不予通过：a具有行贿犯罪记录且处分日期以法院判决书为准在投标截止时间前3年内的单位不得参加投标, 否那么取消投标资格或中标候选人资格。行贿犯罪记录以检察机关查询结果为准；b被行政主管部门定为不良行为记录的单位在公示期内不得参加投标，否那么取消投标资格或中标候选人资格。以上项要求提供的证明材料均为复印件，在复印件上需加盖单位公章。注：以上证书原件，不要求密封，请随身携带，以供备查。经查询，有非本单位人员的，做废标处理。5.4投标人商务标得分的计算：对商务、技术、资格审查均合格通过的投标人进行投标报价的计算，按其商务标得分，由高到低的顺序分值相同时，投标报价低者优先，依次推荐前3名投标人为中标候选人。5.4.1评标基准值的计算：评标基准值C确实定：C为：经评标专家详细评审后，如通过评审的投标人数量3家时,那么C为通过评审的各投标人的投标报价的算术平均值再乘以1+K/100作为评标值。浮动幅度K值在：0.5、0、-0.5、-1.0、-1.5等五个数字中随机抽取一个由第一家送达的投标代表在开标会现场随机抽取；如通过评审的投标人数量3家时，那么C为通过评审的最低投标报价为评标基准值。评标基准值按规定的方法确定后，除第7.1款规定外不再受其他任何因素的影响而改变。5.4.2通过评审的各投标人的投标报价与评标基准值比照，计算商务标报价评分值：投标报价等于评标基准值，得总分值100分；投标报价每高于评标基准值1%，扣3分；投标报价每低于评标基准值1%，扣2分。计算商务标报价评分缺乏一个百分点时，使用直线插入法计算得分保存二位小数。六、中标候选人确实定：6.1评标委员会根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定对投标文件进行详细评审后，在评审的投标人有效标中取经评审的商务标得分最高、次高和第三高的投标人分别为第一、第二和第三中标候选人；当商务标得分出现并列最高或相同时，以投标报价低者优先；假设通过以上方法仍无法确定中标候选人时，由业主抽签确定。6.2评标委员会经评审，认为所有投标或局部投标不符合招标文件要求的，可以否决所有投标或局部投标，被否决后有效投标人小于3人或缺乏竞争的，招标人可以依法重新招标。七、其他7.1评标过程中，假设发现招标工程标底造价出现重大错误，由编制、审核单位重新按规定调整，经评标委员会同意后予以修正，其相应的最高限价、评审区间、最低控制价等与标底造价相关的，均作相应调整。招标工程标底造价根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法，按照?建设工程工程量清单计价标准?等国家和省现行计价方法，取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价，以及材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程工程实际编制和审核。工程标底造价编审单位严格按有关规定编制预算造价，确保工程标底造价成果的质量。7.2未按招标文件要求，评标小组有权作废标处理。7.3评标小组认为有以下情况的将视为废标处理：1投标标书内容足以证明挂靠或串标的；2投标价存在抬价现象的；3低于本钱价或价格明显偏离的，或存在暴利的，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；4材料暂定价报价低于业主提供价格；5提出与招标文件相悖或重大改变或保存意见的；6投标人未在招标公告规定的时间内刷卡的。7投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；8投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标工程报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；9投标人弄虚作假、伪造证明的；10本招标文件第二章“投标人须知规定做废标处理的情形；11评标委员会认定投标人低于本钱价竞标的。7.4对于标书中出现异常情况，评标小组有权作例外处理，且不作任何解释。第四章 合同条款及格式第一节 通用合同条款略使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的?建设工程施工合同示范文本?建建1999313号第二节 专用条款前 言合同专用条款中的各条款是补充和修改合同通用条款号相同的条款或当需要时增加新的条款,两者应照阅读。一旦出现矛盾或不一致，那么以合同专用条款为准，合同通用条款中未补充和修改的局部仍有效。一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：_执行通用条款2.1款，在第3条前插入招标文件及补遗书；本工程已委托 ，发包人与监理公司签订的委托监理合同，也作为组成合同文件的内容解释顺序按通用条款排列为第11。 3、语言文字和适用法律、标准及标准3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：1、现行法律法规。主要包括?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国质量管理条例?等。 2、?瑞安市政府投资建设工程管理中心管理方法?(试行)。 3.3 适用标准、标准适用标准、标准的名称： 工程施工必须符合设计要求，GB50300-2022及各专业工程质量验收标准、检验标准、材料标准及现行中华人民共和国以及省有关行业的工程设计施工标准。 发包人