最新土石方工程承包合同11

土石方工程施工承包合同发包方：邵阳牧志生物质能发电有限公司 （以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互利互惠的原则，邵阳牧志2X15WM生物质能发电土石方工程承包，按照中华人民共和国合同法等相关规定，经甲、乙双方共同协商，特达成协议如下，以便共同遵守。一、 工程概况1 、工程名称：邵阳牧志2X15MW生物质能发电土石方包干工程。2 、工程地点：邵阳县黄塘乡蛇湾、陡水村境内。3 、工程承包范围及内容：乙方必须按工程设计标准施工。其中包括土石方开挖、岩石破碎、土方回填、碾压、地表淤泥附着物的清理、场内转运、场地平整、施工场地临时道路铺设、平整场地至设计标高和边界。（包干工程）二、 工程合同价格1、土方单价为 12元整（大写：拾贰元整 ）（综合包干价）2、石方单价为 18元整（大写：拾捌元整 ）（含岩石破碎、综合包干价）工程量以实际完成工程量据实结算，以上价格为综合包干价。该综合价为完成全部工程内容包含税金。三、合同工期工程工期自 年_ _月_ _日开工至 年_ _月_ _日完工、共计_ 天，若发生了不可预见或不可抗拒原因，造成工程工期延误时，由发包人签证后、工期可以相应顺延。四、工程结算及付款方式1、本合同工程的结算按下列方式办理：因此工程位于丘陵地区，地形起伏较大，由于场地内有着大量土石方工程，为查清挖方区土石方的分界线，为土石方量计算提供依据，以便进行较为精确的土石方测量。由甲、乙双方对施工现场进行测绘，共同确认原始地貌方格网。土石方计算程序1）、对场地内及周边地形（考虑到部分地段放坡线可能在场地之外，因此对周边地区加宽测量）进行1:500大比例尺测量，本场地测量面积约40000。2）、根据总图的设计地坪标方及边坡放坡线计算土石方总量。3）、在切方区按网格布置钻孔，查明岩石面的深度，通过测量钻孔点的高程计算出岩石面的高程。利用这些高程进行石方的计算。4）、根据钻孔岩土实验结果计算石、土方量作为结算依据。5）、工程完工后，由甲方依据合同约定的工程内容及质量要求对现场进行验收，验收合格后，由甲方出据验收证明作为结算的依据。2、工程价款结算拔付方式:此工程无预付款、进度款。工程完工后，经甲方和监理验收合格后，三个月支付工程总价的30%。六个月支付工程总价30%。九个月支付工程总价30%。十二个月结清工程款。3、工程保证金本合同签订之日起10个工作日内，乙方支付甲方工程保证金100万元整（大写壹佰万元整）。工程完工，经甲方验收合格后。10个工作日内返还乙方工程保证金100万元整（壹佰万元整）五、工程质量要求1、以设计院所提供的施工图及技术要求为准，土石方平场高度与设计值的偏差不超过+10CM至-20CM。2、施工层面的标高、平整度、阶梯等要满足设计、施工、技术要求。3、乙方不得按自己意愿随意施工或擅自更改设计，否则甲方有权责令乙方停工，全部损失由乙方负责。4、满足建筑边坡工程技术规范、建筑基坑工程技术规范、建筑岩土工程技术规范、建筑工程施工质量统一验收标准等与基坑土石方开挖相关的验收规范及标准规定的其它要求。 5、工程保质期两年，在保质期内出现工程质量问题由乙方无偿修复。六、安全文明施工与管理1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。3、特殊工种需持相关部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤、交通事故或因乙方引起的纠纷，由乙方自行处理并承担全部法律和经济责任。且不得影响工程进度。5、雨天施工时，应对边坡采取放缓或支撑挡土板措施，并做好排水和防洪等相应工作。6、所有机械设备需满足工程施工进度需要，并接受甲方监督。7、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。8、乙方不得拖欠工人工资，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场，要求赔偿损失。（赔偿金在工程保证金中扣除）。七、 甲、乙双方责任（一） 甲方责任 1、甲方负责提供土石方开挖范围的施工图纸及技术要求。2、不因乙方引起的外部争议和纠纷，造成连续24小时以上停工的，甲方应支付乙方误工费用。3、工程竣工后，甲方应组织相关人员在_5_日内进行验收。4、工程需要变更时，甲方提前3天书面通知乙方。（二） 乙方责任1、乙方必须严格按照监理及发包单位的现场管理进行施工，全力配合相关单位施工工作。2、乙方在施工过程中，应做好安全标识牌、施工场地安全防护等安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝一切安全事故的发生，如发生安全事故一切责任由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。3、遵守国家及当地有关部门对施工现场的有关管理规定，做好施工现场保卫和环卫清场工作，施工过程中，因各种原因造成的红线外污染，由乙方负责处理，费用由乙方承担。4、乙方应保护好施工现场周围的建、构筑物和地下隐蔽管网、文物等，施工过程中因保护不当而造成的一切损失由乙方承担。5、乙方应保证整个施工工期的连续性，合理组织施工和机械、车辆人员调配，保证工程按期完工。因以上述原因造成窝工，视情节轻重给与乙方适当处罚，此款在工程款中扣除。6、负责车辆进场时造成所经路段环境清扫工作，以及施工车辆行驶该段的道路维护。7、负责协调和处理因爆破或施工产生的对周边居民，环境及原有建筑的影响问题，及时办理爆破及平整土石方所有涉及的相关审批手续并承担全部费用。8、乙方在平整土石方过程中，如遇房屋建筑相邻的情况，乙方必须采取措施保证平整土石方施工不对房屋建筑结构造成影响，也不影响平整土石方施工的正常进行。特别是对周边原有建筑物采取切实有效的保护措施，若对周边建筑物造成影响及破坏，由乙方承担一切损失。9、工程完工验收合格后，乙方须撤除所有的机械设备、临时设施及工作人员，做到完工清场。10、乙方应积极配合甲方，协调和解决因施工引起的外部争议和纠纷。八、合同的变更和解除出现下列情形，甲方有权单方面解除合同： 1、乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。 2、乙方拒绝执行设计技术规范、拒绝配合挡土墙和护坡承包单位施工、降水、边坡支护施工等相关工作的。以上情况如有发生，甲方有权单方解除合同，乙方先退场，甲方根据造成的损失情况、扣除因乙方原因造成的损失后，结算乙方已经完成的工程量。九、违约责任1、甲方应按本合同支付工程款，若逾期，甲方应向乙方支付违约金，金额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。2、如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，处以 1000元/天的罚款，所有违约金由甲方在乙方的工程保证金中扣除。3、如出现质量问题，以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。（在工程保证金中扣除）4、乙方在合同签订后，接到甲方的开工通知2天内进场施工，如延时开工，每延迟一天扣罚金500元，延迟进场5天，甲方有权另外选择承包单位。十、竣工验收工程具备竣工条件后，乙方以书面形式通知甲方到施工现场进行验收，甲方应在 5个工作日内组织验收。若验收不合格，乙方无条件进行整改，直到符合合同要求及相关质量标准，工程竣工验收通过，从验收合格之日起，作为实际竣工日期。十一、 合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向项目所在地人民法院起诉。十二、 附 则1、乙方如提前完成工期，奖励乙方人民币30万元（大写弎拾万元整）。此款在结算时支付。2、在此合同基础上，挡土墙、护坡、道路修建工程，待设计院完成设计后，以议标的形式发包，在同等条件下，优先考虑乙方。3、本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。4、本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以便共同遵守。若协商不成，可上诉人民法院裁决。5、本合同一式四份正本，甲、乙双方各执二份。发包方：（章） 承包方：（章）地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日8