二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化复习题及参考答案77

二级建造师建设工程项目管理试题题库强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.施工组织总设计、单位工程施工组织设计以及分部（分项）工程施工组织设计均包括的内容是（）。A.施工部署B.施工机械的选择C.各项资源需求量计划D.施工总进度计划【正确答案】C2.（）是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。A.监理制度B.安全生产责任制C.项目法人责任制D.施工许可制【正确答案】B3.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是（）。A.对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同B.采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分C.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同【正确答案】D4.成本加酬金合同常见的形式不包括（）。A.最小成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同【正确答案】A5.某工程项目施工采用施工总承包模式，其中给排水安装工程由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。A.业主B.设计方C.施工总承包方D.项目监理方【正确答案】C6.施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入（）费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【正确答案】C7.【真题】运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括()。A.设计图纸的质量B.采购的建筑材料的质量C.签订施工合同时决策质量D.编制监理规划的质量【正确答案】B8.施工企业与项目经理签订项目管理目标责任书的主要依据是（）。A.项目合同文件B.建设工程项目管理规范C.施工企业投标文件D.工程项目招标文件【正确答案】A9.【真题】我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。A.确保工程建设质量B.加快工程建设速度C.提高工程建设水平D.充分发挥投资效益【正确答案】B10.发包人应在签发竣工付款证书后的（）天内，完成对承包人的竣工付款。A.7B.14C.28D.48【正确答案】B11.施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是（）。A.预测B.比较C.分析D.纠偏【正确答案】D12.下列关于单代号网络图与双代号网络图特点的说法，错误的是()。A.两种网络图中工作都可以用虚箭头表示B.单代号网络图中不使用虚箭头和虚工作C.双代号网络图的持续时间不是表示在节点之中的D.单代号网络图工作之间的逻辑关系会产生更多的纵横交叉现象【正确答案】A13.某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所编制的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】B14.关于职业健康安全管理体系标准实施特点的说法，错误的是（）。A.贯彻执行管理标准，将有助于消除贸易壁垒B.实施体系标准，可以提高职工的劳动效率C.体系标准强调了职业健康安全法则和制度的贯彻执行D.强调以人为本，使组织的职业健康安全管理转变为强制行为【正确答案】D15.建设工程质量监督档案按（）建立。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程【正确答案】A16.下列关于单位工程施工组织设计的说法，正确的是（）。A.针对包含了某些特别重要的、技术复杂的分部（分项）工程的单位工程而编制B.是指导全局性施工的技术和经济纲要C.其中的主要技术经济指标包括劳动生产率、预制化程度、暂设工程等D.根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同【正确答案】D17.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位主要负责人在事故发生后不立即组织施救或迟报事故，或在事故调查处理期间擅离职守的，处罚标准为（）。A.处上一年年收入40%80%的罚款B.处上一年年收入60%100%的罚款C.撤职D.依法追究刑事责任【正确答案】A18.根据文明施工的标准，施工现场需要设置“五牌一图”，其中五牌包括()。A.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明生产牌?B.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全施工牌、文明施工牌?C.工程概况牌、劳务人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌?D.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌【正确答案】D19.【真题】在施工总承包管理模式下，分包单位一般与（）签订合同。A.工程总承包单位B.施工总承包单位C.业主D.业务、施工总承包管理单位三方共同【正确答案】C20.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择工程承发包方式D.优化项目的设计方案或施工方案【正确答案】D21.某施工企业为某施工机械按国家规定缴纳的保险费及年检费属于()。A.企业管理费B.社会保险费C.税金D.施工机具使用费【正确答案】D22.【真题】某网络计划中，工作M的最早完成时间为第8天，最迟完成时间为第12天，工作的持续时间为4d，与所有紧后工作的间隔时间最小值为2d，则该工作的自由时差为()d。A.2B.3C.4D.5【正确答案】A23.根据相关规定，新员工上岗前要进行三级安全教育，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级，其中项目级安全教育的组织实施者为（）。A.项目级负责人B.企业主管领导负责C.专职安全员D.班组长【正确答案】A24.【真题】某工程由于施工现场管理原因，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡11人，则该起质量事故属于()。A.特别重大事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.一般质量事故【正确答案】C25.【真题】施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。A.不同项目合同偏差的对比B.合同实施趋势分析C.偏差的跟踪情况分析D.业主对合同偏差的态度分析【正确答案】B26.对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（）小时，书面通知监理企业派驻工地的监理机构。A.24?B.36?C.48?D.60?【正确答案】A27.下列有关施工成本计划类型的表述错误的是（）。A.施工预算与施工图预算本质上是相同的B.实施性计划成本是采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的C.指导性成本计划是项目经理的责任成本目标D.竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划【正确答案】A28.对于信息技术在进度控制中的应用说法不正确的是（）。A.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作B.有利于提高进度信息处理的效率C.有利于提高进度信息的透明度D.信息技术对进度控制而言不只是一种管理手段，更是一种重要的技术措施【正确答案】D29.施工项目年度成本分析的重点是（）。A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况B.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【正确答案】B30.除专用合同条款另有约定外，承包人原则上采用（）的方式提供质量保证金。A.质量保证金保函B.相应比例的工程款C.相应比例的进度款D.双方约定的其他方式【正确答案】A31.下列有关建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的表述错误的是（）。A.其他项目费由暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工等内容构成B.措施项目清单均需用具体的工程量来表示C.采用工程量清单计价，招标工程量清单由分部分项工程清单、措施项目清单、其它项目清单、规费和税金清单组成D.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分【正确答案】B32.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，主要任务是（）。A.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一B.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离C.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一【正确答案】D33.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用【正确答案】A34.【真题】组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的()关系。A.协作B.监督C.指令D.配合【正确答案】C35.工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（）。A.施工现场准备工作情况B.主要建筑材料、建筑构配件的质量C.参与工程建设各方主体的质量行为D.施工现场计量器具检验情况【正确答案】C36.在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，公布监督方案，提出要求，并进行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是（）。A.工程质量控制资料的完成情况B.特种工种作业人员的操作质量C.分部分项工程实体的施工质量D.参与工程建设各方主体的质量行为【正确答案】D37.【真题】工程项目的施工总进度计划属于（）。A.项目的施工总进度方案B.项目的指导性施工进度计划C.项目的控制性施工进度计划D.项目施工的年度施工计划【正确答案】C38.工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划是（）。A.实施性成本计划B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.控制性成本计划【正确答案】B39.【真题】下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是()。A.安全可靠性技术B.安全限控技术C.安全保（排）险技术D.安全保护技术【正确答案】A40.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B41.企业管理费不包括（）。A.差旅交通费?B.劳动保护费?C.检验试验费?D.教育费附加?【正确答案】D42.确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中（）阶段要解决的问题。A.检查B.分析C.预测、D.比较【正确答案】B43.【真题】关于利用时间一成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）.A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【正确答案】D44.【真题】关于成本加奖金合同的说法，正确的是（）。A.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%-95%B.奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%-155%C.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比D.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值【正确答案】D45.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（）。A.评审、备案、实施和奖惩B.评审、公布、备案、实施及监督管理C.评审、备案、实施及监督管理D.评审、公布、实施及监督管理【正确答案】B46.下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）。A.施工企业的质量管理制度B.施工现场的安全防护设施C.施工现场的交通运输和道路条件D.气象条件对施工质量的影响【正确答案】A47.下列工程的专项施工方案必须专家论证的是（）。A.土方开挖工程B.起重吊装工程C.拆除、爆破工程D.地下暗挖工程【正确答案】D48.下列施工职业健康安全管理体系的运行工作中，不属于实施重点的是（）。A.自我学习B.执行控制程序C.监测D.不符合、纠正和预防措施【正确答案】A49.根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险就由()。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用【正确答案】A50.招标人采用邀请招标方式，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.一个B.三个C.两个D.四个【正确答案】B51.某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是（）。A.以需方收货戳记的日期为准B.以供方按合同规定通知的提货日期为准C.以承运单位签发的日期为准D.以供方向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】B52.针对承包的工程任务，合同跟踪以()等方面为对象。A.工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少B.工程施工的质量、工程进度、成本的增加或减少C.工程施工的质量、工程数量、成本的增加或减少D.工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减少【正确答案】A53.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定,除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B54.信息存储数字化和存储的相对集中有利于项目信息检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于()。A.提供数据处理的效率B.项目的文档管理C.提高数据处理准确性D.使数据传输不受距离限制【正确答案】B55.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90关于工程施工现场噪声处理的说法，正确的是()。A.打桩机施工不超过夜间22时B.施工现场的大型空气压缩机紧邻居民区设置C.夏天的早上5点挖土机可开始工作D.现场噪声较大时安排人员临时负责监测【正确答案】A56.下列施工职业健康安全管理体系文件要求的说法中，不属于体系文件编写原则的是（）。A.标准要求的要写到B.文件写到的要做到C.做到的要有有效记录D.记录到的要有改进措施【正确答案】D57.基于数据和信息的分析和评价的决策是属于施工企业质量管理体系管理原则中（）。A.改进B.循证决策C.关系管理D.全员积极参与【正确答案】B58.质量手册是规定建筑业企业建立质量体系的文件，其内容不包括（）A.企业的质量方针和目标?B.质量手册的发行数量?C.组织机构和质量职责?D.质量手册的评审、修改和控制的管理办法【正确答案】B59.施工成本控制的步骤中，对比较结果进行分析作为施工成本控制工作的核心，其主要目的在于（）。A.将施工成本计划值与实际值进行比较B.找出产生偏差的原因C.按照完成情况估计完成项目所需的总费用D.采取适当措施进行纠偏【正确答案】B60.建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走【正确答案】A61.根据中华人民共和国国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例规定，一次事故中死亡职工15人的事故A.死亡事故B.重伤事故C.重大事故D.特大事故【正确答案】C62.按照文明工地标准，严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和（）。A.竣工图B.施工现场平面图C.施工预算图D.施工图【正确答案】B63.【真题】下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是()。A.施工现场熔融沥青B.将有害废弃物作土方回填C.将泥浆水接入城市排水设施D.使用密封或圆筒处理高空废弃物【正确答案】D64.企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，其编写步骤为（）。A.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划一评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划C.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划D.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划评价一安全技术措施计划的充分性【正确答案】D65.在计算工程量清单项目的综合单价时，应将该清单项目合价除以()。A.清单工程量B.复核工程量C.清单工程量与复核工程量的均值D.实体工程量【正确答案】A66.下列工作中，应以预算定额作为编制依据的是()。A.编制施工作业计划B.编制单位估价表C.建设单位编制年度投资计划D.结算计件工资【正确答案】B67.特种作业操作证每（）年复审1次。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C68.【真题】下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是()。A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【正确答案】A69.某新校区抗震模拟实验室工程，模拟振动台设备基础采用钢筋混凝土大块基础，混凝土施工要求使用商品混凝土。但在模拟振动器台设备基础施工中，由于业主要求从使用商品混凝土变为现场搅拌，致使工期延期3天。则承包商可索赔材料费的是（）。A.人工价格上涨B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B70.相对于其他合同计价形式，成本加酬金合同增加了业主()难度。A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理【正确答案】C71.通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本，属于施工成本管理的()。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【正确答案】A72.施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是()。A.人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理?B.在处理安全隐患时应设置多道防线?C.既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施?D.既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备【正确答案】A73.【真题】根据建设工程施工现场管理规定，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的.是（）。A.将有害废弃物用作土方回填B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施C.使用密封式圈筒处理高空废弃物D.在现场露天焚烧油毡【正确答案】C74.工程项目施工前应由建设单位组织设计、监理、施工等单位进行图纸会审，由（）负责将设计交底内容汇总整理，形成图纸会审记录。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【正确答案】D75.下列有关施工组织设计的表述，不正确的是（）。A.施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排B.单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据C.只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划D.对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计划和施工平面图【正确答案】B76.在下列定额中，定额水平需要反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【正确答案】A77.工程质量终检的局限性主要是因为()。A.工程形体庞大B.施工生产的流动性C.建筑产品的单件性D.不能通过拆卸或解体来检查内在质量【正确答案】D78.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C79.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。A.一般不参与具体工程的施工B.承担所有工程施工C.承担主体工程施工D.承担半数以上单位工程的施工【正确答案】A80.【真题】根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。A.业主B.设计人C.项目经理D.监理人【正确答案】D81.下列关于建设工程质量监督档案管理的说法，正确的是（）。A.按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档B.按照分部工程建立，经监督机构负责人签字后归档C.按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档D.按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档【正确答案】A82.关于施工总承包管理模式的说法，下列选项错误的是（）。A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工【正确答案】D83.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），建筑安装工程费用项目组成按费用构成要素划分，夏季防暑降温费属于()。A.劳动保险和职工福利费B.劳动保护费C.生产工人辅助工资D.工资性补贴【正确答案】A84.FIDIC合同条件和我国建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.10B.14C.20D.28【正确答案】D85.【真题】某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟、施工费用增加、该风险属于()A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险【正确答案】C86.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。A.应采用造价信息差额调整法B.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.如果没有超过15%，则不做调整D.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者【正确答案】D87.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用（）等指标表示。A.一次使用量B.最终回收量C.周转使用次数D.理论净用量【正确答案】A88.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.上述A、B两种方法的综合运用【正确答案】D89.质量保证体系应有可行的质量计划，质量计划应根据（）来编制。A.企业质量目标和质量记录B.质量管理体系的认证结论C.企业质量手册和项目质量目标D.PDCA循环【正确答案】C90.承包人的缺陷责任期应自（）起计算。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.实际竣工日期C.发包人签认工程接收证书之日D.监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日【正确答案】B91.合同工程实施期间，如果出现工程量清单中措施项目缺项，应按照()的规定调整合同价款。A.变更价款B.计价规范C.合同约定D.措施项目清单【正确答案】B92.大型建设工程项目总进度论证的核心工作是（）A.明确进度控制的措施?B.分析影响施工进度且标实现的主要因素?C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性?D.编制各层（各级）进度计划【正确答案】C93.对于标前会议的会议纪要和答复函件，下列说法中正确的有()。A.对问题的答复应说明问题来源B.会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件C.招标文件的法律效力高于会议纪要和答复函件D.当补充文件与招标文件内容不一致时，以招标文件为准【正确答案】B94.下列情景中，可以考虑采用施工平行发承包模式的情况是（）。A.项目规模较小，具备施工能力的承包商较多B.项目施工图已全部出齐，项目建设工期较长C.业主有足够的经验和能力应对多家施工单位D.业主希望管理风险较小，管理成本较低【正确答案】C95.按照文明施工管理措施的要求，下列关于施工现场临设布置的表述中，正确的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.人均床铺面积不小于3mC.尽量减少用明火烧煮食物D.临时建筑物、构筑物坚固、耐用、美观【正确答案】A96.【真题】某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以()万元的罚款。A.1030B.3050C.50100D.100500【正确答案】D97.在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开()的作业。A.晚10时到次日早5时B.晚10时到次日早6时C.晚11时到次日早5时D.晚11时到次日早6时【正确答案】B98.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C99.施工方进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、手段以及承发包模式、合同类型与风险管理等。其中，工程承发包模式主要影响（）。A.工作之间的逻辑关系B.工程实施的组织与协调C.施工技术的选择D.经济激励措施的效力【正确答案】B100.对项目的结构进行逐层分解所采用的组织工具是（）。A.项目结构图B.组织结构C.合同结构图D.工作流程图【正确答案】A二.多选题(共70题)1.某设计单位通过设计竞赛的方式承担了一项高层住宅的设计任务，则该设计单位项目管理的目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.设计的出图方式E.项目的投资目标【正确答案】ABCE2.工作流程组织包括（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.管理职能分工E.知识管理组织【正确答案】ABC3.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。A.复杂性B.多变性C.单件性D.持续性E.流动性【正确答案】ABD4.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间B.可以通过分段施工缩短施工工期C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【正确答案】BDE5.现场质量检查的方法包括（）A.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D.试验法?E.无损检测法【正确答案】BCD6.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审、（）。A.公布B.备案C.实施D.监督管理E.编制【正确答案】ABCD7.下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本【正确答案】BCD8.【真题】施工质量成本中，运行质量成本包括()。A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本【正确答案】ABCD9.施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴，主要包括（）。A.年度生产计划B.现场生产计划C.季度生产计划D.月度、旬生产计划E.材料供应计划【正确答案】ACD10.建筑安装工程费按照费用构成要素划分，人工费包括()。A.计时工资或计件工资B.劳动保护费C.加班加点工资D.医疗保险费E.奖金、津贴补贴【正确答案】ACE11.建设工程项目的信息管理是通过对()的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.各个系统B.各个人员C.各种材料D.各项工作E.各种数据【正确答案】ADE12.直接影响建设工程项目质量的环境因素，一般包括（）。A.施工现场综合环境因素B.施工现场自然环境因素C.施工作业环境因素D.施工质量管理环境因素E.社会环境因素【正确答案】BCD13.下列情形中，（）应急预案应当及时修订并归档。A.依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的B.应急指挥机构及其职责发生调整的C.面临的事故风险发生重大变化的D.重要应急资源发生细小变化的E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的【正确答案】ABCE14.对于固定总价合同，为了合理分摊风险，承包商可以要求在合同中约定重大变更或其他特殊条件下对合同价格进行调整的规定，但需要在合同中明确（）。A.定义重大变更的含义B.特殊条件的含义C.项目设计变更次数D.合同价格不受通货膨胀影响E.累计工程变更的幅度【正确答案】ABE15.施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。A.工程概况牌B.组织结构图C.消防保卫（防火责任）牌D.环境保护牌E.安全生产牌【正确答案】ACE16.【真题】下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。A.建立质量检验制度B.建立施工现场管理制度C.做好成品保护D.建立质量信息系统E.开展群众性的QC活动【正确答案】AE17.评标中的商务评审主要是对()等进行评审。A.人员配备B.组织结构C.报价构成D.支付条件E.价格调整【正确答案】CDE18.工程量清单综合单价的计算步骤中，在计算清单项目的人、料、机费之前进行的有（）。A.确定人、料、机单价B.测算人、料、机消耗量C.计算清单项目的管理费和利润D.确定组合定额子目E.计算定额子目工程量【正确答案】ABDE19.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE20.在组织结构模式中，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的（）。A.工作任务分工B.项目管理分工C.工作流程分工D.管理项目分工E.管理职能分工【正确答案】AE21.施工生产中计量控制的主要工作包括（）。A.投料计量B.施工测量C.施工机械设备数量计量D.监测计量E.施工人员数量计量【正确答案】ABD22.下列各项属于实测法中，“套”的手段的是（）。A.对阴阳角的方正的检查B.摊铺沥青拌合料的温度的检测C.混凝土坍落度的检测D.门窗口及构件的对角线检查E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测【正确答案】AD23.政府主管部门实施监督检查时，有权采取的措施不包括（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.评定工程质量等级D.发现质量不合格给予行政处分E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【正确答案】CD24.【真题】下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有()。A.建筑构配件B.新型模板C.计量器具D.工程设备E.安全防护设施【正确答案】AB25.成本加酬金合同的形式主要有（）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.最大成本加税金合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【正确答案】ABDE26.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.发包人的原因造成工期延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.发包人的原因导致试运行失败的E.承包人遇到不利物质条件【正确答案】AB27.某工厂建设项目的总承包商在项目组织设计中运用了项目结构图、项目结构模式、任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具，则其中反映相对静态的组织关系的组织工具有()。A.工作流程组织B.组织结构模式C.管理职能分工表D.工作任务分工表E.物资流程组织【正确答案】BCD28.【真题】下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有()。A.开工条件检查B.工序交接检查C.材料质量检验报告检查D.成品保护的检查E.施工机械性能稳定性检查【正确答案】ABD29.工程变更一般是指在施工过程中，根据合同约定对()等做出的变更。A.施工的程序B.工程的内容C.工程的数量D.工程的质量要求及标准E.施工的方法【正确答案】ABCD30.按照编制单位和适用范围，可将建设工程定额分为()。A.全国统一定额B.行业定额C.地区定额D.企业定额E.临时定额【正确答案】ABCD31.【真题】采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有()。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.工作量风险施工技术方案引发的风险E.政治风险【正确答案】BC32.下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有()。A.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质【正确答案】ABE33.施工总承包对质量控制的特点不包括（）。A.一般以施工图设计为投标报价的基础B.投标人的投标报价较有依据C.在开工前就有较明确的合同价D.可以在施工过程中随时变更设计E.业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】ABCD34.根据中华人民共和国建筑法的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的内容D.监理期限E.监理的权限【正确答案】ACE35.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。A.项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的B.在项目进展过程中进度计划需要不断的调整C.供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统D.业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划E.业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同【正确答案】ABC36.编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（）A.违背劳动纪律损失时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.准备与结束工作时间?E.不可避免的中断时间【正确答案】BCDE37.根据职业健康安全管理体系，属于实施与运行一级要素下的二级要素的有()。A.能力、培训和意识B.目标与指标C.组织结构与职责D.环境管理体系文件E.应急准备和响应【正确答案】AE38.施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有()。A.涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费B.由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款C.劳务分包人所需的生产、生活临时设施D.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险E.劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险【正确答案】ACD39.发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应()。A.与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合B.按双方在合同中约定应予计量的工程量确定C.为实体工程量D.严格遵照清单工程量计算规则E.严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程量计算规则【正确答案】BCD40.监理工程人员认为工程施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。A.工程设计要求B.监理规划C.施工技术标准D.合同约定E.监理实施细则【正确答案】ACD41.建筑安装工程费用中的措施项目费包括（）A.安拆费及场外运费?B.二次搬运费?C.工程定位复测费?D.特殊情况下支付的工资?E.已完成工程及设备保护费【正确答案】BCE42.发生下列（）事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。A.工程变更B.工程量清单缺项C.现场签证D.市场价格波动E.工程内容描述不符【正确答案】ABCD43.工程建设监理实施细则的编制依据包括（）。A.委托监理合同文件B.施工组织设计C.相关标准、工程设计文件D.监理规划E.监理大纲【正确答案】BCD44.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的规定，工程量清单中的其他项目清单除包括暂估价外，一般还有（）。A.暂列金额B.计日工C.分包服务费D.总承包服务费E.规费【正确答案】ABD45.下列施工计划中用于直接组织施工作业的计划的有（）。A.年度施工计划B.月度施工计划C.控制性进度计划D.竞争性进度计划E.旬施工作业计划【正确答案】BE46.对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑要围绕（）进行。A.索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任B.事实和合同的依据是否充分C.承包商是否采取了措施保护现场和证据D.是否需要补充证据E.索赔计算是否正确、合理【正确答案】ABDE47.编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括（）。A.预防安全事故的发生B.紧急情况发生时，确保按合理的响应流程采取适当的救援措施C.紧急情况发生时，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响D.明确应急预案组织、人员、职责E.确保报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式【正确答案】BC48.【真题】关于施工成本计划的说法，正确的有()。A.当编制的成本计划达不到目标成本的要求时应重新编制B.编制施工成本计划的过程也是挖掘降低成本潜力的过程C.项目经理的责任成本目标属于竞争性成本计划D.编制施工成本计划的过程是检验施工技术质量管理、物资消耗是否落实的过程E.确定了目标总成本后，还应将总目标分解落实到机构、班组【正确答案】ABDE49.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB50.【真题】编制人工定额时应入工人有效时间的有()A.准备与结束工作时间?B.基本工作时间?C.辅助工作时间?D.不可避免的中断时间?E.休息时间?【正确答案】ABC51.【真题】下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有()。A.尽量减少因安排不当引起的机械闲置B.加强机械的现场调度，避免窝工C.尽量选择新开发的新型机械设备D.加强机械的维修保养E.做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合【正确答案】ABDE52.工序施工质量控制主要包括（）。A.工序作业质量控制B.工序施工条件质量控制C.工序交接质量控制D.工序施工效果质量控制E.工作流程质量控制【正确答案】BD53.【真题】下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（）A.质量事故状况的描述B.工程竣工报告C.设计委托合同D.施工记录E.现场准备材料的质量证明资料【正确答案】ACDE54.下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。A.政府工作人员干预B.环境调查不深入C.投标策略错误D.合作伙伴争执、责任不明E.合同条款不严密【正确答案】BCDE55.项目结构分解要考虑项目的特点、工程实施部署和拟采用的合同结构等方面的因素，有利于()。A.制定工作流程B.项目目标控制C.项目任务的实施D.绘制组织结构图E.项目任务的发包【正确答案】BCE56.【真题】承包商对工程的成本控制.进度控制.质量控制.合同管理和信息管理