二级建造师《建设工程项目管理》试题题库押题卷（答案）96

二级建造师建设工程项目管理试题题库押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按()确定A.净用量B.净用量加损耗量C.一次损耗量D.损耗量加补损量【正确答案】A2.危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于专家调查法的是（）。A.德尔菲法B.危险与操作性研究法C.安全检查表法D.事故树分析法【正确答案】A3.为了不错失索赔权利，承包人应在干扰事件结束后的()天内，提交最终索赔报告。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D4.（）是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。A.工程施工技术文件B.工程施工技术管理资料C.工程施工技术控制文件D.工程施工技术控制资料【正确答案】B5.某施工过程中，项目经理由于工作失误导致施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式主要是（）。A.追究社会责任B.吊销其建造师资格证书C.追究经济责任D.追究法律责任【正确答案】C6.按照建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-214）的规定，工程承包人施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产保险由（）办理。A.发包人B.劳务分包人C.工程师D.工程承包人【正确答案】A7.某事故经调查发现，主要是由于勘察过程中地基承载能力估计错误造成的。按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为()。A.社会原因引发的事故B.经济原因引发的事故C.技术原因引发的事故D.管理原因引发的事故【正确答案】C8.按照标准施工招标文件通用合同条款规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人（）给予承包人奖励。A.可在通用合同条款中确定B.可在专用合同条款中约定C.可按承包人提出的有关方案D.可按发包人提出的有关方案【正确答案】B9.下列选项中，不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A.计划文件B.合同文件C.建设地区基础资料D.单位工程施工组织设计【正确答案】D10.【真题】对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A.技术交底B.测量控制C.计量控制D.工序施工质量控制【正确答案】D11.下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是()。A.增加安全系数B.设置安全监控系统C.消除危险源D.加强员工的安全意识教育【正确答案】C12.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施【正确答案】D13.施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性，此项措施属于施工方进度控制的（）。A.组织措施B.管理措施C.合同措施D.技术措施【正确答案】D14.【真题】关于网络计划时差的说法，错误的是()。A.总时差是在不影响其紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间B.对同一工作而言，总时差总是大于等于自由时差C.自由时差是在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【正确答案】C15.大型建设工程项目总进度论证的核心工作是（）A.明确进度控制的措施?B.分析影响施工进度且标实现的主要因素?C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性?D.编制各层（各级）进度计划【正确答案】C16.关于施工方编制建设工程项目施工进度计划，下列说法错误的是()。A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据B.编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴C.项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排D.项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划【正确答案】D17.政府对施工质量实施监督管理的主要手段是()。A.施工旁站制度和竣工验收备案制度B.施工许可制度和标准化管理制度C.施工标准化管理制度和竣工验收备案制度D.施工许可制度与竣工验收备案制度【正确答案】D18.对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()。A.经验估价法?B.技术测定法?C.统计分析法?D.比较类推法【正确答案】D19.工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的()。A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性【正确答案】B20.某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的某些工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C21.某施工工程人工费为80万元，材料费为140万元，施工机具使用费为40万元，企业管理费以人工费和机械费合计为计算基础，费率为18%，利润率以人工费为计算基础，费率为30%，规费30万元，综合计税系数为4%，则该工程的含税造价为（）万元。A.316B.349C.360D.450【正确答案】B22.某大学城项目，因施工管理不到位，导致了520万元的直接经济损失，则该事故等级为（）事故A.特大?B.重大?C.较大?D.一般【正确答案】D23.根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成的定额是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】D24.【真题】建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由()负责。A.项目经理B.公司技术负责人C.公司总工程师D.项目技术负责人【正确答案】D25.【真题】能够全面反应建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是()。A.工程质量控制资料B.工程施工质量验收资料C.竣工图D.工程施工技术管理资料【正确答案】A26.【真题】对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应当在施工前()小时书面通知驻地监理机构。A.24B.36C.48D.56【正确答案】A27.【真题】某建设工程于5月21日进行了图纸会审，并形成了图纸会审纪要，各参加单位签字盖章。该文件属于施工文件档案中的()。A.工程质量控制资料B.工程施工技术管理资料C.工程准备阶段资料D.工程设计变更记录资料【正确答案】B28.【真题】下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A.编制工程资源需求计划B.应用互联网进行进度控制C.制订进度控制工作流程D.选择先进的施工技术【正确答案】B29.施工企业职业健康安全与环境管理体系的管理评审是（）A.管理体系接受政府监督的一种机制?B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制?C.企业最高管理者对管理体系的系统评价?D.对企业执行相关法律情况的评价【正确答案】C30.关于施工成本分析依据的说法，正确的是（）。A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算【正确答案】A31.对于应急工程的建设，其工程承包合同的计价形式较适合采用（）。A.变动总价合同B.固定单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D32.合同变更，即双方当事人依法对合同的内容进行修改的时段应是在（）。A.工程开工以后合同履行完毕以前B.合同成立以后和工程竣工以前C.合同成立以后和履行完毕以前D.合同成立以前和履行完毕以后【正确答案】C33.按照住建部、财政部关于印发的通知（建标201344号），下列不属于规费的有（）。A.工程排污费B.劳动保护费C.住房公积金D.社会保险费【正确答案】B34.招标人自行办理招标事宜，应当具有()的能力。A.编制招标公告和组织资格评审B.编制招标公告和组织评标C.编制资格审查文件和组织评标D.编制招标文件和组织评标【正确答案】D35.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务在于()。A.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一B.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离C.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一【正确答案】D36.下面关于施工文档资料的说法，错误的是()。A.施工文档资料是城建档案的重要组成部分B.施工文档资料包括全部工程档案的内容C.施工文档资料是建设工程进行竣工验收的必要条件D.施工文档资料是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。【正确答案】B37.下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（）。A.材料设备进场记录B.施工日志C.主要构配件的试验报告D.质量检查记录【正确答案】C38.现场质量检查的方法中，实测法的手段可概括为（）。A.看、摸、敲、照B.靠、量、吊、套C.理化试验D.无损检测【正确答案】B39.施工现场的临时食堂，通常用餐人数在（）人以上时，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网。A.30B.50C.80D.100【正确答案】D40.工程项目施工质量保证体系的目标是()。A.控制和保证施工产品的质量B.保证体系文件的严格执行C.控制产品生产的过程质量D.保证管理体系运行的质量【正确答案】A41.建设工程项目管理，是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，实现项目的费用目标、进度目标和质量目标。对此，下列理解中正确的是()。A.自项目开始至项目完成的是项目的寿命期B.项目策划的主要任务是项目定义C.费用目标对业主而言就是成本目标D.项目实施期管理的主要任务就是通过管理使项目目标得以实现【正确答案】D42.【真题】在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉.钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（）。A.定额控制B.计量控制C.指标控制D.包干控制【正确答案】D43.根据标准施工招标文件的规定，合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用条款约定，需要投入施工期运行的，经（）约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。A.监理人B.发包人C.监理人与承包人D.发包人与承包人【正确答案】B44.为明确混凝土工程施工中钢筋制作安装、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。A.组织结构图B.任务分工表C.工作流程图D.工作一览表【正确答案】C45.施工安全生产管理制度体系建立的原则，不包括()。A.贯彻“安全第一，预防为主”的方针?B.合理的施工现场布置图?C.适用于工程施工全过程的安全管理和控制?D.施工企业必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度【正确答案】B46.【真题】某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C47.工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划是（）。A.实施性成本计划B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.控制性成本计划【正确答案】B48.关于工程施工阶段施工环境管理基本要求的说法，正确的是（）。A.建设工程中防治污染的设施，应紧随主体工程设计之后进行设计并施工B.建设工程应当采用节能、节水等有利于资源保护的建筑设计方案C.建设工程的施工对周围环境不得产生噪声D.污染防治措施应确保污染物排放达到企业的排放标准，满足总量控制要求【正确答案】B49.【真题】工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调()。A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制【正确答案】C50.下列不属于施工合同执行者进行合同跟踪的依据的是（）。A.管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况B.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件C.合同以及依据合同而编制的各种计划文件D.合同订立前签署的意向书【正确答案】D51.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A52.在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（）。A.保护和改善人力资源并避免浪费B.保护和改善物质资源并避免浪费C.保护和改善施工人员的环境D.保护和改善施工现场的环境【正确答案】D53.下列不属于建设项目进度控制管理过程必须经过的环节的是（）。A.对进度目标进行分析和论证B.定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况C.在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划D.对进度目标进行调整【正确答案】D54.下列关于单代号网络图与双代号网络图特点的说法，错误的是()。A.两种网络图中工作都可以用虚箭头表示B.单代号网络图中不使用虚箭头和虚工作C.双代号网络图的持续时间不是表示在节点之中的D.单代号网络图工作之间的逻辑关系会产生更多的纵横交叉现象【正确答案】A55.【真题】根据建筑工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)，全部分包工作完成，经工程承包人认可后()日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B56.某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。A.立即自行复工B.向监理人提交书面通知后自行复工C.取消该工作D.向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工【正确答案】D57.通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为工、五个风险等级。其中代表重大风险的是（）。A.B.C.D.【正确答案】C58.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【正确答案】C59.施工阶段质量控制的重点是（）。A.工序的质量控制B.施工方法C.材料工序的质量控制D.机械设备工序的质量控制【正确答案】A60.【真题】关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是()。?A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄?B.必须为男性?C.连续从事本工种10年以上?D.具有初中及以上文化程度?【正确答案】D61.根据国家生产安全事故报告和调查处理条例的规定，施工项目经理部对生产安全事故应采取的处理程序是()。A.报告安全事故，安全事故现场处理，安全事故调查，编写报告并上报B.报告安全事故，安全事故分析记录，安全事故登记，编写报告并上报C.报告安全事故，安全事故处理，安全事故登记，安全事故调查，编写报告并上报D.报告安全事故，安全事故处理，安全事故登记，安全事故分析记录【正确答案】D62.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90关于工程施工现场噪声处理的说法，正确的是()。A.打桩机施工不超过夜间22时B.施工现场的大型空气压缩机紧邻居民区设置C.夏天的早上5点挖土机可开始工作D.现场噪声较大时安排人员临时负责监测【正确答案】A63.造成经济损失100万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】D64.发包人将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，这种承包方式称为（）。A.平行承发包B.施工总承包C.联合承包D.工程总承包【正确答案】B65.企业进行生产活动时，必须编制安全措施计划，其编写步骤为（）。A.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划一评价安全技术措施计划的充分性B.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划C.危险源识别一工作活动分类一风险确定一风险评价一评价安全技术措施计划的充分性一制定安全技术措施计划D.工作活动分类一危险源识别一风险确定一风险评价一制定安全技术措施计划评价一安全技术措施计划的充分性【正确答案】D66.下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()。A.强化合同管理B.调整组织职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A67.下列有关建设工程生产安全事故报告和调查处理的表述正确的是（）。A.实行施工总承包的建设工程，当发生生产安全事故后，由总承包单位负责上报事故B.事故调查是落实“四不放过”原则的核心环节C.任何情况下，建设主管部门都不能越级上报事故情况D.若当月无事故，则可不填报安全事故月报【正确答案】A68.承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。A.7天B.14天C.21天D.28天【正确答案】B69.在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应（）。A.以设计图纸为准B.进行设计变更C.按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价D.以分部分项工程量清单的项目特征描述为准【正确答案】D70.在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了（），它是信息管理的核心指导文件。A.信息编码手册B.信息管理手册C.信息分类体系D.信息处理方法【正确答案】B71.工程文件应采用耐久性强的书写材料，包括（）。A.红色墨水B.纯蓝墨水C.圆珠笔D.碳素墨水【正确答案】D72.施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计划和质量（）等构成。A.方针B.目标C.记录D.评审【正确答案】C73.按照国际通行做法，采用工程项目总承包模式的项目在合同计价方式上应当采用()。A.固定总价合同B.变动总价合同C.固定单价合同D.变动单价合同【正确答案】B74.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中设备制造前，采购方支付设备价格的()%作为预付款。A.5B.10C.15D.20【正确答案】B75.甲高级中学建设为政府投资项目，其中的教学楼工程由乙设计院设计，由丙建筑公司进行施工总承包，则教学楼建设工程项目实施阶段的总进度目标控制应当由（）来进行。A.乙设计院B.丙建筑公司C.业主D.安全质量监督站【正确答案】C76.下列关于成本核算的内容，说法正确的是（）。A.工程成本只包括从建造合同签订开始直至合同完成所发生的、与执行合同有关的直接费用B.直接费用是指企业各施工单位为组织管理工程施工所发生的费用C.项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则，即三者的取值范围一致D.成本核算的依据不包括成本核算有关的各项原始记录和工程量统计资料【正确答案】C77.由于工程负责人不按规范指导施工、随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（）。A.操作责任事故B.自然灾害事故C.技术责任事故D.指导责任事故【正确答案】D78.施工单位年度成本分析的重点是()。A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径C.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【正确答案】C79.在索赔费用中，延迟付款利息应归入（）。A.措施项目费用B.规费与税金C.其他项目费D.分部分项工程量清单费用【正确答案】D80.已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。A.0B.5C.7D.9【正确答案】C81.【真题】施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。A.安全责任制B.施工起重机械的使用登记制度C.现场人员的安全教育制度D.专项施工方案专家论证制度【正确答案】A82.具有防治污染设施的建设工程项目可投入生产或者使用的条件是，防治污染的设施必须经（）验收合格。A.项目所在地的建设主管部门B.项目投资人所在地的环境保护行政主管部门C.审批设计文件的建设主管部门D.原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门【正确答案】D83.按照项目组成编制施工成本计划，宜将项目按（）的顺序依次进行分解后，再具体地分配成本，编制成本支出计划。A.单项工程一单位工程一分部工程一分项工程B.单项工程一分部工程一单位工程一分项工程C.单位工程一单项工程一分部工程一分项工程D.单位工程一单项工程一分项工程一分部工程【正确答案】A84.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报()备案。A.上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门?B.同级人民政府和同级安全生产监督管理部门?C.上一级人民政府和上一级安全生产监督管理部门?D.同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门【正确答案】D85.按建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201)，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A86.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可根据问题的性质采取（）处理措施。A.签发质量问题整改通知书B.签发局部暂停施工指令单C.签发工程暂停施工通知书D.临时收缴资质证书【正确答案】D87.针对第二类危险源采取的控制方法不包括（）。A.消除危险源B.改善作业环境C.增加安全系数D.设置安全监控系统【正确答案】A88.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。A.重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故B.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故C.轻伤事故、重伤事故、死亡事故D.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故【正确答案】B89.建设工程的正式验收，一般应该在（）之后进行。A.建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单B.监理单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单C.建设单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单D.建设单位接到政府主管部门的质量评估报告和竣工报验单【正确答案】A90.某设备采购合同中，约定由采购方负责安装，供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是()。A.负责组织设备的调试B.向采购方提供所需的配件C.处理设备的质量问题D.组织试车和验收试验【正确答案】C91.某施工工地发生一起起重机钢绳断裂导致起吊的钢梁坠落，发生现场施工人员伤亡事故，则该安全事故中，第一类危险源和第二类危险源分别是()。A.起重机、钢绳断裂B.钢梁、钢梁坠落C.起重机、钢梁坠落D.钢梁、钢绳断裂【正确答案】D92.对于施工现场用气焊用的乙炔发生罐产生的污水，正确的处理方式是（）。A.要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理B.储存及保管要采取措施和专人负责C.在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管网D.应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网【正确答案】A93.施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是（）。A.预测B.比较C.分析D.纠偏【正确答案】D94.【真题】下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是()。A.现场水磨石作业产生的污水随地排放B.运输车辆清洗处设置沉淀池C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网D.油漆与其他材料混放在一起【正确答案】B95.【真题】某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受()的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C96.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。A.一般不参与具体工程的施工B.承担所有工程施工C.承担主体工程施工D.承担半数以上单位工程的施工【正确答案】A97.根据建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择的说法，不正确的是（）A.对使用工程量清单计价的工程，单价合同和总价合同均可采用B.采用单价合同时，合同文件必须包括工程量清单C.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.工程量清单计价的适用性不受合同形式的影响【正确答案】C98.根据标准施工招标文件，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后()天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书；发包人签发竣工结算支付证书后的()天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。A.7，14B.14，14C.28，28D.56，28【正确答案】A99.某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550元m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。A.加快施工进度B.重新选择混凝土供应商C.调整工程数量D.进行材料代用【正确答案】B100.成本加酬金合同常见的形式不包括（）。A.最小成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同【正确答案】A二.多选题(共70题)1.工程变更一般是指在施工过程中，根据合同约定对()等做出的变更。A.施工的程序B.工程的内容C.工程的数量D.工程的质量要求及标准E.施工的方法【正确答案】ABCD2.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有（）。A.竣工结算合同价格B.发包人已支付承包人的款项C.累计已扣除的各种款项金额D.发包人应支付承包人的合同价款E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE3.关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，错误的有（）。A.相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值B.施工成本的计划值和实际值的比较，应是定性的比较C.如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果D.在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性E.成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告【正确答案】BC4.下列选项中，可以用参数法计价的措施项目费用的有()。A.脚手架的搭拆费B.模板的租赁费C.夜间施工费D.二次搬运费E.冬雨期施工费【正确答案】CDE5.工作流程组织包括（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.管理职能分工E.知识管理组织【正确答案】ABC6.建设工程职业健康安全与环境管理应考虑的特点有（）。A.复杂性B.多变性C.单件性D.持续性E.流动性【正确答案】ABD7.检验批的划分的主要依据是（）。A.楼层B.专业性质C.施工段D.工种E.材料【正确答案】AC8.政府对建设工程质量监督的主要职能包括()。A.监督评定施工企业的资质B.监督检查环境质量C.监督工程参与各方的质量行为D.监督检查工程实体的施工质量E.监督审核质量验收标准【正确答案】CD9.下列进度计划中，属于由不同功能的计划组成的进度计划系统的是（）。A.施工和设备安装进度计划B.控制性进度计划C.5年建设进度计划D.实施性进度计划E.采购和供货进度计划【正确答案】BD10.下列选项中，属于施工机械使用费的有()。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD11.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。A.市场价格的任何波动B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD12.建设工程项目的实施阶段包括()。A.设计阶段B.招投标阶段C.可行性研究阶段D.施工阶段E.动用前准备阶段【正确答案】ADE13.下列费用属于劳动保险和职工福利费的有（）。A.产假期间支付的工资B.冬期取暖补贴C.特殊地区施工津贴D.职工退职金E.停工学习期间支付的工资【正确答案】BD14.【真题】根据九部委标准施工招标文件中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。A.目的B.范围C.变更内容D.变更的工程量及其进度和技术需求E.变更程度【正确答案】ABCD15.【真题】施工合同跟踪的对象有()。A.承包单位合同管理部门的工作B.承包的任务C.分包人的工作和任务D.业主委托的工程师的工作E.业主的工作【正确答案】BCDE16.在实施建筑工程监理前，建设单位应当通知建筑施工企业的内容包括（）。A.委托的工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的期限D.监理的内容E.监理权限【正确答案】ADE17.施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴，主要包括（）。A.年度生产计划B.现场生产计划C.季度生产计划D.月度、旬生产计划E.材料供应计划【正确答案】ACD18.对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为（）。A.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调高B.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低C.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高D.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调低E.当工程量增加或减少15%以上时，不予调整【正确答案】BC19.下列方法中，可以用来制定人工定额的方法是()。A.技术测定法B.比较类推法C.经验估计法D.理论计算法E.统计分析法【正确答案】ABCE20.供货进度计划应包括的环节有（）。A.确定工作编码B.采购C.加工制造D.运输E.现场施工组织【正确答案】BCD21.下列事件中，承包商向业主既能索赔工期，也能索赔费用的事件不包括（）。A.发包人原因引起的暂停施工B.不可抗力C.发包人的原因导致试运行失败D.法律变化引起的价格调整E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品【正确答案】CD22.企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施（）的重要依据。A.质量体系审核B.质量体系认证C.进行质量改进D.进行质量控制E.进行竣工验收【正确答案】ABC23.建筑安装工程费用的规费中，社会保险费包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.财产保险费D.工伤保险费E.生育保险费【正确答案】ABDE24.施工职业健康安全管理体系中，一般从（）层次进行合规性评价。A.施工人员级B.作业班组级C.项目组级D.部门级E.公司级【正确答案】CE25.横道图进度计划的缺点包括（）。A.工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B.不能确定计划的关键工作C.计划调整的工作量较大D.计划调整只能用自动方式进行E.不能确定计划的关键线路【正确答案】ABCE26.下列费用中属于建筑安装工程费用中企业管理费的有()。A.技术开发费B.投标费C.法律顾问费D.保险费E.地方教育附加【正确答案】ABCD27.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。A.项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的B.在项目进展过程中进度计划需要不断的调整C.供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统D.业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划E.业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同【正确答案】ABC28.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()。A.施工特点和施工安全要求B.四口、五临边的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施【正确答案】ABDE29.现场质量检查的方法包括（）A.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D.试验法?E.无损检测法【正确答案】BCD30.总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署、总进度规划和()。A.确定里程碑事件的计划进度目标B.工程实施的条件分析C.各子系统进度规划D.工程实施的策划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【正确答案】ACE31.建设工程项目施工质量计划按其内容可分为（）计划。A.施工质量工作计划B.施工质量成本计划C.任务完成D.工作定额E.质量评审【正确答案】AB32.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB33.下面关于投标价的说法，正确的有（）。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度C.投标价计算不必与采用的合同形式一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠E.投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致【正确答案】ABE34.建设工程产品及其生产与工业产品不同，有其自身的特殊性，而正是由于其特殊性，对建设工程职业健康安全和环境管理显得尤为重要，建设工程职业健康安全与环境管理的特点有()。A.复杂性B.多变性C.协调性D.间断性E.经济性【正确答案】ABCE35.根据建设工程工程量清单计价规范（GB2013），下列措施项目中，可采用综合单价法的有（）。A.混凝土模板B.夜间施工费C.脚手架D.二次搬运费E.室内空气污染测试【正确答案】AC36.下列引发工程质量事故的原因，属于社会、经济原因的有（）。A.中标后随意修改方案而引发的质量事故B.结构设计计算错误C.地质情况估计错误D.材料检验不严而引起的质量事故E.某工程单位在投标报价中恶意压低标价【正确答案】AE37.地铁工程可以分为车站工程和区间隧道工程。针对该项目的特点，进行项目结构分解应考虑的因素和原则有（）。A.考虑项目进展的总体部署B.考虑项目的组成C.结合项目管理的组织结构D.有利于工程竣工验收E.有利于项目目标控制【正确答案】ABCE38.【真题】根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），关于项目经理权限的说法，正确的有（）。A.参与项目招标、投标和合同签订B.参与组建项目经理部C.参与选择工程分包人D.参与制订内部计酬办法E.参与选择物资供应单位【正确答案】ABCE39.投标人常用的投标策略有（）。A.以改进设计取胜B.以低价取胜C.以先进的施工方案取胜D.以特殊的施工方案取胜E.以串通投标取胜【正确答案】ABCD40.【真题】承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围E.索赔费用计算正确，并且容易分析【正确答案】ABC41.下列各项中，属于质量管理八项原则的有（）。A.领导作用B.全员参与C.持续改进D.过程方法E.与需方互利的关系【正确答案】ABCD42.根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2017，项目管理机构负责人应具有的权限包括（）。A.代表本企业与业主签订承包合同B.主持项目管理机构工作C.负责组建项目管理机构D.在组织制度的框架下制定项目管理机构的管理制度E.参与选择大宗资源的供应单位【正确答案】BDE43.工程建设监理实施细则的编制依据包括（）。A.委托监理合同文件B.施工组织设计C.相关标准、工程设计文件D.监理规划E.监理大纲【正确答案】BCD44.对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款、对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-100%的罚款的行为包括（）。A.不立即组织事故抢救B.迟报或者漏报事故C.谎报或者瞒报事故D.伪造或者故意破坏事故现场E.拒绝提供有关情况和资料【正确答案】CDE45.【真题】政府对建设工程质量监督的职能包括（）。A.监督工程建设参与各主体的质量行为B.评定施工企业的施工资质等级C.监督已验收合格工程进度款的支付D.监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量E.监督工程质量验收【正确答案】ADE46.对施工现场大气污染的处理正确的是（）。A.施工现场道路应硬化B.施工现场外围围挡不得低于1.5mC.施工现场垃圾杂物要及时清理D.易飞扬材料入库密闭存放E.禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资【正确答案】ACDE47.按照建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目经理的权限包括()。A.分配工程项目的各种利益B.进行资源动态管理C.主持编制项目管理实施规划D.主持工程竣工验收E.建立专业管理体系【正确答案】BCE48.定额中周转材料消耗量指标，应当用（）两个指标表示。A.一次使用量B.理论净用量C.摊销量D.周转使用次数E.周转材料的回收折价【正确答案】AC49.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），应计入措施费的有()。A.二次搬运费B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.已完工工程及设备保护费【正确答案】ABCE50.根据建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。A.市场价格的任何波动B.法律，行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD51.下列关于投标价的说法正确的是（）。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度C.投标计算还必须与采用的合同形式相一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时，可进行投标总价优惠E.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动【正确答案】ABCE52.下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有()。A.工程监理单位与业主的关系是委托代理关系B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款【正确答案】ABCE53.采用工程量清单计价，工料单价法、综合单价法及全费用综合单价法，均包含的内容有（）。A.材料费B.施工机具使用费C.利润D.规费E.人工费【正确答案】ABE54.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由投标人自主确定B.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本