一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案（第78次）

一级建造师法规知识考试试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【正确答案】D2.【真题】根据合同法，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定作人有权拒付D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【正确答案】A3.根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当()。A.暂停招标B.增加申请人C.新招重标D.直接发包【正确答案】C4.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【正确答案】A5.我国建筑法规定的建筑意外伤害险属于（）。A.强制保险?B.自愿保险?C.人身保险?D.责任保险?【正确答案】A6.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B7.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料【正确答案】C8.以市场为主导，以守法、守信(主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.行业协会的综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价【正确答案】B9.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保【正确答案】D10.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院【正确答案】B11.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.劳动行政部门代表B.同级工会代表C.用人单位D.人民法院指定的人员【正确答案】A12.下列可以分两段进行招标的项目是()。A.技术复杂的项目B.潜在投标人较多的项目C.潜在投标人较少的项目D.精确拟定技术规格的项目【正确答案】A13.注册商标没有正当理由连续三年不使用的，()可以向商标局申请撤销该注册商标。A.商标局B.商标使用人C.商标异议人D.任何单位或个人【正确答案】D14.某建设工程于2012年9月1日开工，由于设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日【正确答案】B15.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。A.甲的做法是合理的B.丙对此应承担责任C.乙对此应承担责任D.乙对此不承担责任【正确答案】D16.在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【正确答案】B17.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A18.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【正确答案】B19.【真题】根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【正确答案】B20.【真题】根据合同法，下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【正确答案】B21.【真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊，情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【正确答案】C22.【真题】关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制【正确答案】B23.【真题】根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括()。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【正确答案】A24.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】B25.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向()提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委【正确答案】C26.【真题】根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每（）组织一次演练。?A.一季度?B.半年?C.年?D.两年?【正确答案】B27.【真题】关于人民调解的说法，正确的是（）A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【正确答案】C28.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B29.专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造【正确答案】C30.【真题】某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【正确答案】B31.【真题】某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.由分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.由总承包单位承担全部责任D.由总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】D32.抵押担保的范围包括()。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【正确答案】C33.甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵消的说法，正确的是()A.双方的债务法定抵消B.双方债务基于一方主张而抵消C.双方债务性质不同不得抵消D.双方债务只有约定方可抵消【正确答案】D34.【真题】在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【正确答案】A35.某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑【正确答案】D36.某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【正确答案】B37.【真题】劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【正确答案】B38.【真题】关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是()。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续【正确答案】D39.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据合同法，该合同属于()合同。A.承揽B.委托C.信托D.施工承包【正确答案】A40.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.5B.7C.10D.14【正确答案】A41.某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B42.根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】B43.【真题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A44.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）.乙（施工总承包二级）.丙（施工总承包一级）.丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是（）A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标?B.乙.丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级?C.若丙.丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同?D.丙.丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人【正确答案】D45.下列属于著作权中人身权的是()。A.保护作品完整权B.使用权C.许可使用权D.转让权【正确答案】A46.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A47.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）?A.重大劳动安全事故罪?B.强令违章昌险作业罪?C.重大责任事故罪?D.工程重大安全事故罪?【正确答案】D48.根据民事诉讼法的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录，由书记员和()签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【正确答案】A49.【真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力【正确答案】D50.甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用【正确答案】A51.为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【正确答案】B52.按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任?B.必须在原担保范围内继续承担保证责任?C.可以拒绝承担保证责任?D.同意后，才继续承担保证责任【正确答案】B53.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C54.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成。A.全部工作B.主体工作C.部分非关键性工作D.肢解部分【正确答案】C55.在所有权的权能中，最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分【正确答案】D56.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【正确答案】B57.【真题】根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【正确答案】B58.施工项目负责人是指施工企业的()。A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长【正确答案】C59.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【正确答案】C60.?招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2个?B.3个?C.4个D.5个【正确答案】B61.【真题】投标有效期应从()之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【正确答案】A62.【真题】关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人【正确答案】A63.根据水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C64.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【正确答案】C65.【真题】根据公司法，公司法人成立日期是()之日。A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发【正确答案】C66.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的【正确答案】B67.【真题】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议座位结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【正确答案】A68.根据建设工程质量管理条例，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括()A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验【正确答案】B69.【真题】根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【正确答案】C70.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人【正确答案】A71.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆【正确答案】C72.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B73.某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向()报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上地方人民政府【正确答案】C74.关于招投标过程中的保证金，下列说法中正确的是()A.履约保证金不得超过中标合同金额的2B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还【正确答案】C75.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同划分为（）A.要式合同与不要式合同?B.诺成合同与实践合同?C.格式合同与非格式合同?D.有偿合同与无偿合同【正确答案】A76.发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，这种承包方式称为()A.工程总承包B.施工总承包C.交钥匙总承包D.设计?施工总承包【正确答案】B77.【真题】关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算【正确答案】B78.?根据招标投标法规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）A.共同投标?B.联合投标?C.协作投标?D.合作投标?【正确答案】B79.某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。A.25.8万B.34.4万C.43万D.51.6万【正确答案】C80.下列主体中，不能作为保证人的是()。A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司【正确答案】B81.承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【正确答案】B82.停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。A.施工单位B.建设单位C.城建档案馆D.当地质监部门【正确答案】B83.【真题】甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据合同法，此协议为()。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【正确答案】B84.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【正确答案】D85.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为()。A.12个月B.16个月C.18个月D.24个月【正确答案】D86.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，工伤认定的举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B87.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2015年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2016年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2015年10月10日?B.2015年10月20日?C.2015年12月1日?D.2016年5月1日【正确答案】C88.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告【正确答案】D89.建筑工程实行施工总承包的，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案一般由（）组织编制。A.总承包单位B.专业承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B90.关于建筑施工劳务分包企业专职安全生产管理人员配备，说法正确的是()。A.无须配备B.不少于2人C.每个项目不少于2人D.可以由其他人员兼任【正确答案】B91.当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B92.某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为()万元。A.4B.10C.20D.40【正确答案】D93.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告己上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。A.项目招标计划B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案D.合理用能的专题论证【正确答案】D94.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C95.【真题】甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是（）。A.丁公司对其享有的份额有权转让B.该楼发生的管理费用平均承担C.该楼所有权为共同共有D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【正确答案】A96.【真题】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【正确答案】C97.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是()A.没收B.扣押C.查封D.勘验【正确答案】A98.到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）A.75%B.85%C.95%D.100%【正确答案】D99.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处，但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权【正确答案】B100.某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由()承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工企业【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣亚日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【正确答案】BCE2.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以变更【正确答案】DE3.?对建设单位的行为处工程合同价款2以上至4以下的罚款，这些行为是指（）。A.未组织竣工验收，擅自交付使用B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件审查不合格，擅自施工D.对不合格的建设工程按照合格工程验收E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?【正确答案】AD4.下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【正确答案】AD5.在项目的招投标过程中（）。A.招标公告是要约?B.中标通知书是承诺C.招标公告是要约邀请?D.投标文件是要约邀请E.投标文件是要约?【正确答案】BCE6.【真题】某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任【正确答案】CDE7.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是()。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系B.该施工企业与医院之间法律地位平等C.审计机关与该医院之间是民事法律关系D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等【正确答案】ABDE8.根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为()指标。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC9.关于招标文件，下列说法正确的是（）A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出?B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动?C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行?D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间?E.招标文件应包括拟签合同的主要条款【正确答案】CE10.某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线，考虑到可能产生环境噪声污染，该钢厂编制了建设项目环境影响报告书，其中报告书中应有()的意见。A.建设项目所在地规划部门B.建设项目所在地工商部门C.建设项目所在地单位D.建设项目所在地居民E.建设项目所在地建设行政管理部门【正确答案】CD11.【真题】关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【正确答案】BCE12.物权的保护包括()。A.请求确认物权B.请求排除妨碍C.请求恢复原状D.支付违约金E.请求返还原物【正确答案】ABCE13.【真题】关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用【正确答案】ABDE14.?根据我国行政复议法的规定，行政复议期间具体行政行为不停止，但是有（）情形之一的，可以停止执行。?A.被申请人认为需要停止执行的?B.申请人认为需要停止执行的C.行政复议机关认为需要停止执行的D.法律规定停止执行的?E.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的?【正确答案】ACDE15.【真题】施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【正确答案】ABDE16.?水污染防治法规定，不得新建排污口的地域包括（）。A.生活饮用水源地?B.风景名胜区水体C.渔业水体?D.城市敏感建筑集中区水体E.有特殊经济文化价值的水体?【正确答案】ABE17.按照招标投标法及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有()。A.部分非主体、非关键工程B.专业工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【正确答案】ABD18.根据消防法，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法正确的有()A.住房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B.自动消防系统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用D.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人E.消防器材的经销人员必须持证上岗【正确答案】ABCD19.某工程项目由于存在质量争议未予办理竣工结算，建设方提前使用了该工程，则产生的后果是()。A.其质量争议按该工程保修合同执行B.就有争议部分的竣工结算暂缓办理C.视为建设方对争议部分的质量认可D.有关部门不予办理权属登记E.参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款【正确答案】ACD20.根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.被告法定代表人的陈述【正确答案】CDE21.根据绿色施工导则的规定，为有效防治施工现场大气扬尘污染，施工单位可采取下列措施()。A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.高层建筑垃圾清运采用密闭容器【正确答案】ABCE22.【真题】根据合同法，撤回要约的通知应当（）。A.在要约到达受要约人之后到达受要约人B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人D.在要约到达受要约人之前到达受要约人E.与要约同时到达受要约人【正确答案】DE23.【真题】施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【正确答案】ABCD24.【真题】关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【正确答案】BC25.【真题】关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【正确答案】CE26.根据民事诉讼法规定，民事诉讼的执行根据主要有()。A.人民调解委员会制作的调解书B.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书C.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【正确答案】BCDE27.下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是()。A.确认建筑构件为发明专利B.确认卫生洁具为实用新型专利技术C.确认设计方案的著作权D.对北京市政府作出处理决定不服E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服【正确答案】ADE28.【真题】法人应当具备的条件有()。A.依法成立B.有自己的场所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E.能够独立承担无限民事责任【正确答案】ABCD29.属于行政处罚种类的是()。A.没收违法所得，没收非法财物B.责令停产停业C.拘役D.行政拘留E.吊销许可证【正确答案】ABDE30.甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是()。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权【正确答案】CE31.【真题】根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【正确答案】BCDE32.关于买卖合同的说法，正确的有（）A.标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有?B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买?C.买卖合同是转移财产所有权的合同?D.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间?E.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物【正确答案】ABCD33.【真题】根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【正确答案】AC34.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证【正确答案】ABCD35.【真题】根据绿色施工导则，水源利用中，应当优先采用（）。A.地下水作为混凝土搅拌用水B.市政自来水作为混凝土冲洗用水C.中水搅拌D.中水饮用E.收集雨水养护【正确答案】CE36.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【正确答案】ABCD37.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【正确答案】ACE38.【真题】关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许