监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题训练卷含答案[67]

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，（）应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。A.承包商B.承包商或业主C.业主D.工程师【正确答案】A2.按照施工合同标准文本规定，承包人的义务包括()。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.编制环境保护措施计划C.办理现场外道路的通行许可D.组织设计交底【正确答案】B3.关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是（）。A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标B.设有标底的，公布标底C.按照宣布的开标顺序当众开标D.检查投标文件的密封情况【正确答案】A4.【真题】某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为()。A.9月5日B.10月5日C.10月20日D.11月5日【正确答案】A5.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【正确答案】D6.材料采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【正确答案】A7.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，没有征得()同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。A.承包商B.其他分包商C.工程师D.业主【正确答案】A8.【真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC施工合同条件，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【正确答案】D9.【真题】某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】C10.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8【正确答案】D11.根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行()。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【正确答案】B12.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出（）。A.扣除税金后的监理酬金总额B.监理酬金总额C.正常的监理酬金与税金总额D.正常的监理酬金与利润总额【正确答案】A13.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正【正确答案】D14.根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人增加的监理工作内容过多B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年【正确答案】D15.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B.按照招标文件要求逐页签字C.投标人业绩超出招标文件的要求D.有法定代表人的签字和盖章【正确答案】A16.施工图设计的内容不包括（）。A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计【正确答案】A17.【真题】建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A18.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后【正确答案】B19.风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。A.风险识别和风险评价都是定性的B.风险识别和风险评价都是定量的C.风险识别是定性的，风险评价是定量的D.风险识别是定量的，风险评价是定性的【正确答案】D20.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延【正确答案】B21.建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（）。A.交货期B.投标价C.设备性能D.生产能力【正确答案】B22.下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()。A.分工与协作统一B.稳定性与适应性统一C.权责一致D.动态相关性【正确答案】D23.依据招标投标法，可不进行招标的项目是（）。A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目【正确答案】A24.【真题】承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【正确答案】B25.【真题】根据标准施工合同，下列事件中，属于不可抗力的是（）。A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【正确答案】D26.【真题】根据FIDIC施工合同条件，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【正确答案】B27.合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过（）解决纠纷。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【正确答案】A28.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有（），应收取相应的分包管理费。A.对分包工作内容的审查责任B.对分包工程的批准责任C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任【正确答案】D29.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。A.双方协商争端裁决委员会决定仲裁B.工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C.工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D.双方协商工程师确定争端裁决委员会决定【正确答案】C30.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【正确答案】C31.施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前（）以书面形式向承包人提出延期要求。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A32.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A33.下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。【正确答案】A34.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自（）起。A.开工日期前7天B.承包人发出预付通知之日C.开工之日D.约定应付之日【正确答案】D35.FIDIC施工合同条件规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后（）d内做出合理的裁决。A.15B.28C.72D.84【正确答案】D36.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B37.【真题】关于必须招标项目的说法，正确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案】C38.FIDIC施工合同条件规定，业主必须保护（）的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。A.工程师B.指定分包商C.一般分包商D.承包商【正确答案】D39.【真题】根据招标投标法实施条例招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目【正确答案】C40.不属于约定质量标准的一般度则的是（）。A.按企业颁布的企业标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行【正确答案】A41.某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.4B.9C.11.5D.16.5【正确答案】D42.风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留【正确答案】B43.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15【正确答案】D44.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（）。A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A45.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】A46.设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。A.合同约定的竣工日期B.实际竣工日期C.提交竣工验收申请报告的日期D.签发工程接收证书的日期【正确答案】C47.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【正确答案】A48.FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任【正确答案】A49.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括（）。A.设计深度要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.施工组织要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】C50.【真题】对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【正确答案】B51.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。A.主体B.客体C.内容D.内容中的义务【正确答案】B52.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有（）。A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书【正确答案】C53.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()。A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【正确答案】C54.履约保函的保证金额一般为合同总额的（）。A.2%5%B.10%20%C.5%10%D.20%25%【正确答案】C55.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C56.建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同【正确答案】B57.【真题】根据标准施工合同，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人【正确答案】C58.()是投标人编制投标文件和报价的依据。A.图纸B.招标公告C.投标人须知D.招标文件【正确答案】D59.合同法律关系的客体是指()。A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的【正确答案】D60.对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为（）。A.合同解除B.合同转让C.合同变更D.权利和义务同时转移【正确答案】A61.【真题】关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【正确答案】B62.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（）。A.甲签字、盖章时B.乙收到合同书时C.乙签字、盖章时D.甲、乙达成协议时【正确答案】C63.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（）招标由中标的设计单位承担该任务。A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计【正确答案】D64.招标代理行为属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理【正确答案】A65.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序进行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款【正确答案】C66.下列关于建设工程材料设备采购合同的分类，错误的是（）。A.按照标的物的不同，可以分为材料采购合同和设备采购合同B.按照履行时间的不同，可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同C.即时买卖合同常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等D.按照订立方式的不同，可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同【正确答案】C67.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D68.【真题】某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【正确答案】B69.【真题】某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A70.根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【正确答案】A71.建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.财产【正确答案】B72.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。A.按订购数量支付B.按实际交货数量支付C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金【正确答案】A73.以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【正确答案】D74.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的（）d内开工。A.7B.15C.42D.78【正确答案】C75.【真题】某工程招标工期15个月，投标工期提前1个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一个投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。A.3020B.2980C.3000D.3010【正确答案】B76.履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的（）。A.35B.5l0C.10l5D.1520【正确答案】B77.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B78.质押可以分为（）。A.权利质押和动产质押B.权利质押和不动产质押C.权利质押和信誉质押D.动产质押和不动产质押【正确答案】A79.合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为（）。A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任【正确答案】D80.【真题】在施工招标投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【正确答案】B81.【真题】根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【正确答案】D82.采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。A.竣工日期B.施工期C.合同工期D.合同有效期【正确答案】C83.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人要求中的错误B.监理人的指示延误、错误C.为他人提供方便D.发包人原因影响设计进度【正确答案】C84.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同【正确答案】A85.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任【正确答案】A86.【真题】关于机电设备招标的说法，错误的是()。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【正确答案】C87.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】D88.在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（）。A.1B.2C.3D.5o【正确答案】B89.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交()。A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【正确答案】A90.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担。A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方【正确答案】B91.能够引起合同法律关系.产生.变更和消灭的客观现象是()。A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容【正确答案】B92.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，一般不作为双方验收依据的是()。A.合同约定的质量标准B.施工合同对材料的要求C.图纸、样品等证明文件D.双方当事人共同封存的样品【正确答案】B93.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A94.【真题】根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【正确答案】D95.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应（）书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.立即中止招标活动B.在提交资格预审申请文件截止时间C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前【正确答案】D96.招标人对资格预审文件的澄清或修改可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.3B.5C.7D.9【正确答案】A97.施工合同的担保合同属于（）。A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同【正确答案】A98.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权【正确答案】A99.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C100.根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【正确答案】ABE2.【真题】某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【正确答案】AC3.按照建设工程施工合同规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理现场外的道路通行权B.向工程师提供工程进度计划C.提供施工现场的地下管线资料D.提供保证施工安全需要的围栏设施E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作【正确答案】ACE4.从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为()。A.施工分包合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计施工总承包合同D.工程施工承包合同E.建设工程设计合同【正确答案】ACD5.依据建设工程设计合同(示范文本)，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有（）。A.设计人配合勘察工作的要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计内容D.设计深度要求E.设计人配合施工工作的要求【正确答案】BCDE6.不可预见物质条件的范围是A.气候条件B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件E.招标文件和图纸均未说明的污染物【正确答案】BCDE7.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE8.下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。A.发包人应对提供文件资料的准确性负责B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】BE9.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（）。A.立即停止施工B.立即解除合同C.要求签订延期付款协议D.追究发包人的违约责任E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工【正确答案】CDE10.【真题】按照我国招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有()。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高【正确答案】AE11.【真题】某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()。A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用【正确答案】DE12.依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列（）情况之一的，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利B.需要采用可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求【正确答案】ACDE13.FIDIC施工合同条件规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括（）。A.选择分包单位的权利不同B.业主对分包商利益的保护不同C.工程款的支付开支项目不同D.分包合同的工作内容不同E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同【正确答案】ABCD14.下列关于资格预审申请文件的说法正确的有（）。A.申请人的澄清或说明可以采用口头形式B.申请人的澄清或说明应采用书面形式C.申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分E.招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明【正确答案】BCDE15.在担保法规定的担保方式中，（）能作为保证人。A.公民B.国家机关C.企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关【正确答案】AE16.关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【正确答案】ACE17.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）。A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股份、股票D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【正确答案】BCDE18.在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时间止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的【正确答案】AB19.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A.发包人应提供的有关资料和文件B.委托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任【正确答案】ABE20.根据标准施工招标文件的规定，施工招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法【正确答案】DE21.因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是()。A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算C.按实际损害计算一定比例的赔偿金D.监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额E.监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额【正确答案】CE22.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书【正确答案】BDE23.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料【正确答案】ACE24.【真题】我国合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【正确答案】BC25.FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。A.发出索赔意向通知B.提出索赔报告C.审查索赔报告D.作好现场同期记录E.审查索赔处理【正确答案】ABD26.下列关于招标流程的相关说法正确的是()。A.现场踏勘是由招标人组织的B.招标人具备自行招标能力可以自行进行招标事宜C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行E.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人【正确答案】ABE27.保险合同分为（）。A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同【正确答案】AB28.【真题】工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有（）。A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况C.核查实际进度是否滞后于计划进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行处罚【正确答案】ABD29.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE30.【真题】关于迟到承诺的说法，正确的有()。A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关【正确答案】BD31.施工招标资格预审中的必要合格条件包括（）。A.财务状况B.营业执照C.履约情况D.流动资金E.同类工程的施工经验【正确答案】ABCD32.【真题】承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A.完成了合同约定的各项施工任务B.质量监督机构确认了工程质量C.有完整的技术档案和管理资料D.圆满地通过了试车检验E.有完整的现场同期记录【正确答案】AC33.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。A.评标过程简单B.以得分最高的投标书为最优C.在较短时间内即可完成D.科学性较差E.将评审内容分类后分别赋予不同权重【正确答案】ACD34.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对（）的事项提出索赔要求。A.施工阶段B.竣工阶段C.设计阶段D.缺陷责任期E.保修期【正确答案】AB35.下列关于施工合同履行过程中竣工验收程序的说法中，正确的是（）。A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经业主签署意见B.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28d内，组织勘察、设计、施工、监理等方面的专家组成验收组，制定验收方案C.由发包人组织工程竣工验收D.发包人在验收后l4d内给予认可或提出修改意见E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28d内不组织验收，从第29天起，发包人承担工程保管及一切意外责任【正确答案】BCDE36.下列合同履行中交货期限的确定，正确的有（）。A.供货方送货到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准B.供货方负责代运货物，以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准C.采购方自提产品，以供货方通知提货的日期为准。D.采购方自提产品，以采购方提货的日期为准E.实际交（提）货日期早于或迟于合同规定的期眼，都应视为提前或逾期交（提）货【正确答案】ABCE37.投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。A.工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时B.工程全部竣工日C.工程所有人实际占用部分或全部工程较早时D.保险单明细表中列明的建筑期保险终止日E.工程保修期结束日【正确答案】ACD38.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【正确答案】ABCD39.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料【正确答案】ADE40.工程师对索赔报告审查的内容包括（）。A.事态调查B.损害事件原因分析C.证据资料分析D.索赔处理决定分析E.实际损失分析【正确答案】ABCE41.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，应由业主承担责任的索赔事件有（）。A.施工中遇到了不利的外界障碍B.施工图纸有错误C.拖延支付工程款D.发布错误的指令E.承包商的违约行为【正确答案】ABCD42.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括（）。A.采购的基本原则B.保证设备质量的具体措施C.施工合同D.依据的图纸E.质量文件要求【正确答案】ABDE43.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()。A.承包人已完成了合同约定的各项工作B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格C.有完整的技术档案和施工管理资料D.承包人签署了工程质量保修书E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【正确答案】ABCD44.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括（）。A.债务转让权B.法定解除权C.撤销权D.代位权E.免责条款【正确答案】CD45.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【正确答案】ABC46.【真题】关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）。A.采购人可以是发包人，也可以是承包人B.可以不转移材料设备的所有权C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关【正确答案】ADE47.仲裁协议的作用主要有（）。A.避免了违约责任的发生B.排除了法院对纠纷的管辖权C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件【正确答案】BCDE48.合同法律关系客体中的行为包括（）。A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料【正确答案】BD49.监理人对分包工程的管理职责有（）。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BD50.施工招标投标的评标方法有（）。A.综合评估法B.评标价法C.最低投标价法D.综合评标价法E.以设备寿命周期成本为基础的评