一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案[29]

一级建造师法规知识考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.【真题】施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【正确答案】A2.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续【正确答案】D3.【真题】甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。A.甲的地役权因办理等级而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力【正确答案】D4.北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由原告所在地或者合同签订地人民法院管辖。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效【正确答案】A5.按照建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)【正确答案】B6.【真题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责B.建筑单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【正确答案】C7.根据民法通则，关于代理的说法，正确的是()。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【正确答案】A8.某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照建筑施工企业安全生产许可证管理规定，其可能受到的最严厉处罚是()。A.1年内不得申请安全生产许可证B.3年内不得申请安全生产许可证C.吊销安全生产许可证D.追究刑事责任【正确答案】A9.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险【正确答案】D10.【真题】关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【正确答案】C11.【真题】关于设计单位的权利的说法，正确的是()。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【正确答案】B12.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理【正确答案】B13.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】B14.标准、规范、规程都是标准的表现方式，习惯上统称为标准。当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用()。A.标准B.规范C.规程D.规范或规程【正确答案】C15.【真题】某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【正确答案】A16.安全生产责任制的主要内容不包括()。A.确立安全责任管理体系责任制B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.技术员等岗位人员的安全生产责任制【正确答案】A17.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担()A.连带责任B.按份责任C.集体责任D.个人责任【正确答案】D18.【真题】安全生产许可证条例的直接上位法立法依据是()。A.安全生产法B.宪法C.建筑法D.建设工程安全生产管理条例【正确答案】A19.某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应()裁决。A.按首席仲裁员的意见作出B.由人民法院审理C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A20.某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向()索赔。A.设计单位B.建设单位C.审图单位D.监理单位【正确答案】B21.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的【正确答案】B22.?下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明C.及时组织工程竣工验收D.向有关部门移交建设项目档案【正确答案】B23.建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有()处。A.3B.4C.5D.6【正确答案】B24.【真题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【正确答案】A25.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B26.由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。A.5B.7C.15D.30【正确答案】D27.【真题】关于租赁合同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【正确答案】A28.某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A29.?发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，下列正确的是（）。A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【正确答案】B30.下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D.建设工程竣工验收后，方可交付使用【正确答案】C31.【真题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）A.重点是防治排放物污染B.爆破作业必须选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于2mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【正确答案】B32.根据建设工程安全生产管理条例规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）A.与合同工期一致?B.与实际工期一致?C.自开工之日起至竣工验收合格之日止?D.自进场之日起至验收撤场之日止【正确答案】C33.建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位【正确答案】B34.【真题】关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【正确答案】C35.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计满足施工要求D.建设工期超过1年的，到位资金不得少于工程合同价的20%【正确答案】B36.注册建造师管理规定中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以上5万元以下【正确答案】B37.【真题】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.建立单位【正确答案】C38.下列属于著作权中人身权的是()。A.保护作品完整权B.使用权C.许可使用权D.转让权【正确答案】A39.【真题】关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【正确答案】B40.根据我国物权法的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）A.所有权B.使用权C.收益权D.占有权【正确答案】A41.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔?D.乙可以拒绝甲的追赔要求【正确答案】C42.关于施工图报审和审查合格的时间，应为()。A.基础及结构部分在开工前报审及完成审核B.建筑部分开始施工前完成报审C.根据工程进度可以边报审边施工D.设计文件应在开工前完成报审和审核【正确答案】D43.在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【正确答案】C44.根据我国合同法的规定，对格式条款的理解发生争议的，则（）A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应认定该条款无效C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款【正确答案】D45.工程保险中属于强制保险的是()A.安装工程一切险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险【正确答案】D46.【真题】2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6日B.2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31日【正确答案】D47.甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【正确答案】A48.使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000【正确答案】B49.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会【正确答案】A50.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门【正确答案】B51.某工程项目完工后，施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()A.2016年3月5日B.2016年3月18日C.2016年3月28日D.2016年4月2日【正确答案】B52.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.土方分包单位D.监理单位【正确答案】B53.下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程【正确答案】A54.?根据建设工程质量管理条例，下列选项中（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。A.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理D.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理?【正确答案】D55.某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】B56.【真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【正确答案】B57.关于无权代理人签订的合同，下列说法中错误的是()A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认C.被代理人未作表示的，视为同意追认D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利【正确答案】C58.【真题】根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.10%D.15%【正确答案】B59.【真题】根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间为()。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】C60.【真题】2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A61.某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑【正确答案】D62.发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。A.建设单位B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门【正确答案】C63.?对于（）施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。A.中小型B.小型C.大型D.大中型?【正确答案】D64.建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是()。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【正确答案】B65.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【正确答案】A66.下列犯罪的主体属于一般主体的是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.受贿罪【正确答案】A67.【真题】下列保险中，属于强制性保修的是（）.A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【正确答案】D68.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤回B.要约已撤销C.合同已失效D.甲公司未承诺【正确答案】B69.下列关于建筑业企业资质申请的说法中，正确的是()A.只可申请一项建筑业企业资质B.必须申请两项以上的建筑业企业资质C.首次申请资质，应当申请最低等级资质D.增项申请资质，应当申请最高等级资质【正确答案】C70.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在（）个月内确定。A.1B.2C.3D.6【正确答案】D71.安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府【正确答案】B72.某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为()万元。A.4B.10C.20D.40【正确答案】D73.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地【正确答案】C74.【真题】在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【正确答案】A75.乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。A.乙承担赔偿责任B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失【正确答案】B76.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B77.下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是()。A.第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议B.第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件C.招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金D.对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【正确答案】D78.划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A.县级以上B.中央C.省级以上D.镇级以上【正确答案】A79.甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出行政行为之日起（）内提出。A.3个月B.6个月C.2年D.5年【正确答案】B80.【真题】根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内【正确答案】C81.【真题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答案】B82.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【正确答案】A83.【真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）?A.重大劳动安全事故罪?B.强令违章昌险作业罪?C.重大责任事故罪?D.工程重大安全事故罪?【正确答案】D84.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时【正确答案】B85.工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件，承包人在共同检查前通知监理人检查。监理人在检查中发现该工程施工质量不合格，则因此产生的修复和重新检查费用由()承担。A.承包人B.业主C.监理人D.承包人和监理人共同【正确答案】A86.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。A.15日B.2个月C.6个月D.2年【正确答案】B87.根据建设工程质量管理条例，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括()A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验【正确答案】B88.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【正确答案】D89.下列关于人民调解的说法中，错误的是（）A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼【正确答案】A90.下列关于建设工程发包的说法中，错误的是()A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商【正确答案】D91.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.【正确答案】C92.在工程建设标准中，不属于强制性标准用词的是()。A.不得B.不应C.必须D.不宜【正确答案】D93.【真题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【正确答案】A94.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【正确答案】B95.【真题】关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼B.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B96.关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。A.招标投标交易场所以营利为目的B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【正确答案】A97.【真题】施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【正确答案】B98.关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是（）A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用?B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款?C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序?D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【正确答案】B99.【真题】根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【正确答案】A100.大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.公司应赔偿医疗费7000元?C.张某应要求王某赔偿D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?【正确答案】B二.多选题(共70题)1.以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是()。A.物证的证明力一般小于其他书证B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证D.直接证据的证明力一般大于间接证据E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等【正确答案】BCD2.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【正确答案】ABC3.某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括()A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【正确答案】AE4.因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()。A.通知对方B.继续履行C.赔偿损失D.解除合同E.提供相关证明【正确答案】AE5.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有()A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排17岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员【正确答案】ABC6.土地上已设立()的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.抵押担保权E.租赁使用权【正确答案】ABC7.根据下列材料，回答以下5道题问题：?某建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：小张大学毕业刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同，公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后仍然不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司订立了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要抚养的未成年人；赵某在公司连续工作了15年，还有3年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作2年，并且正在孕期；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同；吴某与公司签订的合同期限是3年。裁员时公司应优先留用的员工是（）。A.小张?B.孙某?C.李某?D.刘某E.朱某?【正确答案】CE8.发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A.发包人长期拖欠工程价款B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D.发包人不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误【正确答案】ACD9.某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全生产许可证遗失，则其应()。A.立即向建设行政主管部门报告B.立即向原颁证机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接到原颁证机关补办【正确答案】BD10.?工程准备阶段文件包括（）。A.立项文件?B.建设用地、征地、拆迁文件C.招投标文件D.财务文件E.地基处理记录?【正确答案】ABCD11.【真题】下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【正确答案】ADE12.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有()。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担【正确答案】ABD13.【真题】根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定【正确答案】ACD14.根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。A.投标人的组织形式B.招标公告C.招标方式D.招标范围E.招标组织形式【正确答案】CDE15.根据民事诉讼法规定，民事诉讼的执行根据主要有()。A.人民调解委员会制作的调解书B.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书C.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【正确答案】BCDE16.根据建筑法，建筑施工企业必须按照()，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【正确答案】ACE17.【真题】合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国合同法的规定，正确的说法有()。A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E.履行费用负担不明确的，由债权人承担【正确答案】ABC18.在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件D.工作调动证明E.资格证书、学历证书和身份证明复印件【正确答案】ABCD19.某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选无效的有()A.赵某六年前因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万元E.周某70岁，因患病而行动不便【正确答案】AB20.【真题】施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【正确答案】BCE21.我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案【正确答案】CD22.建设工程勘察企业资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察专业资质C.工程勘察总承包资质D.工程勘察行业资质E.工程勘察劳务资质【正确答案】ABE23.商标的主体包括()。A.企业单位B.事业单位C.个体工商户D.一般自然人E.外资企业【正确答案】ABCE24.列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.年龄超过60周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满【正确答案】BCD25.【真题】关于建设工程保险的说法，正确的有()。A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【正确答案】BE26.关于联合体投标的说法，正确的有()A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围【正确答案】ABCD27.【真题】根据物权法，当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【正确答案】DE28.【真题】建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【正确答案】ABCD29.某建筑公司为施工需要委派王某外出采购建材，王某接到任务后突发急病，便委托自己的亲属代为采购了一批建材。事后，王某将此事如实汇报给公司，公司认为当时可以换人去完成任务因此不予认可。对此案，下列说法正确的是()。A.王某委托亲属的行为构成指定代理B.王某委托亲属的行为应事先征得公司同意C.王某委托亲属的行为事后通知公司即对公司产生约束力D.王某应对委托亲属的行为承担责任E.王某的亲属应对此承担责任【正确答案】BD30.某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件【正确答案】ABD31.依据劳动法的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，一般可以通过下列()方式解决。A.申请调解B.双方协商C.投诉上访D.申请仲裁E.提起诉讼【正确答案】ABDE32.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()A.规划、环保部门出具的准许使用文件B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收备案表E.施工许可证【正确答案】ABCD33.某建筑构配件公司由于安全生产资金投入不足造成两人受伤，（）应当对此承担责任。A.企业法定代表人?B.该公司经理C.该公司财务总监?D.该公司的安全管理人员E.该公司的工会小组负责人?【正确答案】AB34.下列关于著作权主体的说法中，正确的有()。A.招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的著作权属于委托人【正确答案】ABC35.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【正确答案】ADE36.【真题】关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建