南开大学22春“工业工程”《工程合同管理》离线作业（一）辅导答案50

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她南开大学22春“工业工程”工程合同管理离线作业（一）辅导答案一.综合考核(共50题)1.()是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。A.质押B.留置C.定金D.保证参考答案：A2.承包人在预付时间7天后发出要求预付通知，发包人仍不付款，承包人可在发出通知后()停止施工。A.3天B.5天C.7天D.15天参考答案：C3.中标的标价低于标价(即第二个最低标价)的幅度越大，索赔发生率就越高。()A.正确B.错误参考答案：A4.业主应免费提供给监理单位()。A.与工程有关的为监理机构所需要的工程资料B.合同专用条件约定的设施C.为开展监理业务所需要的设施D.监理所需要的业主方的服务人员参考答案：ABC5.FIDIC合同中，合同条件规定的业主风险有()A.核爆炸、核废料、有毒气体污染等B.承包商工作不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.叛乱、革命、暴动或军事政变、簒夺政权或内战参考答案：ACD6.建设工程中，下列哪些保险应有承包人办理?()A.从事危险作业的职工办理意外伤害险B.为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险C.运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备发包人支付保险费用D.为施工场地内自有人员生命财产和施工机构设备办理保险承包人支付保险费用参考答案：AD7.工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，则承包商不再对其计划本身的缺陷负责。()A.正确B.错误参考答案：B8.承包人负责采购材料设备的，若材料设备不符合要求()A.运出现场，费用和工期延误由承包人自己承担B.运出现场，费用和工期延误由承包人自己承担C.继续使用，费用和工期延误由承包人自己承担D.继续使用，费用和工期延误由承包人自己承担参考答案：A9.索赔的主要依据是()。A.法律法规B.合同文件C.工程建设惯例D.市场价格参考答案：B10.某合同采用抵押作为合同担保方式时，()不可以作为抵押物。A.股票B.机器设备C.房屋D.大型施工机具参考答案：A11.从开工之日起到颁发工程移交证书之日止，承包商负有照管工程的责任。()A.正确B.错误参考答案：A12.承包商负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物，构筑物，古树名木的保护工作，并承担有关费用。()A.正确B.错误参考答案：A13.在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电5天，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复()。A.工期顺延，费用增加B.工期顺延，费用不变C.工期不顺延，费用增加D.工期不顺延，费用不变参考答案：A14.工程项目监理招标，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑报价的竞争性。()A.错误B.正确参考答案：A15.监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应()。A.推迟试验，等待工程师出席B.自行试验C.将试验记录送交工程师D.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格参考答案：BC16.监理工作总结中需要向业主提交的内容包括()。A.监理工作经验B.监理合同履行情况C.任务完成情况评价D.业主提供的设施清单参考答案：BCD17.按照招标投标法及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程D.经济适用房工程参考答案：D18.对试车的双方责任，()。A.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由承包人承担责任B.由于施工原因试车达不到验收要求，工期可顺延C.所有试车费用均由发包人承担D.工程师未能及时出席，应提前24小时通知承包人，延迟试车参考答案：D19.工程标底是工程项目的()A.施工结算价格B.招标预期价格C.招标合同价格D.工程概算总价格参考答案：B20.颁发工程移交证书后的()天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。A.21天B.28天C.56天D.84天参考答案：D21.在竣工验收合格后，承包商可以开具价值不超过履约保函金额()的维修期保函来代替履约保函。A.20%B.30%C.50%D.70%参考答案：C22.质押是指债务人或者第三人在不转移对用于抵押物的财产的占有的前提下，将该财产作为债权的担保。()A.错误B.正确参考答案：B23.保证期间指保证人承担保证责任的期限范围，保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起()。A.15天B.一个月C.三个月D.六个月参考答案：D24.追究合同违约责任的情况包括()。A.双方通过协商变更合同后使一方受到损害B.由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害C.履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失D.国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害参考答案：C25.()是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。A.缺陷责任期B.施工期C.合同有效期D.合同工期参考答案：A26.合同工期是施工的工程从合同签字日起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。()A.错误B.正确参考答案：A27.按合同标的分，勘察设计合同可以分为()。A.勘察合同B.勘察设计总承包合同C.比例加酬金合同D.设计合同参考答案：ABD28.工程师对隐蔽工程重新检查，不合格时，承包商承担发生的全部的费用，但工期可以相应顺延。()A.正确B.错误参考答案：B29.承包人在预付时间7天后发出要求预付通知，发包人仍不付款，承包人可在发出通知()后停止施工。A.7天B.5天C.3天D.15天参考答案：A30.施工合同示范文本规定，设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的组织工作，应由()负责。A.设计单位B.监理单位C.承包商D.业主参考答案：A31.FIDIC合同中，承包商收到中标通知书后()内，向业主提交履约保函换回投标保函，并通知监理工程师。A.90天B.56天C.28天D.14天参考答案：C32.建设工程勘察设计合同中，()是设计人的权利。A.获得合同约定的设计报酬B.按合同约定的数额和时间支付设计费用C.当发包人违约利用设计成果时，有权向其提出索赔或提起诉讼D.为现场的工作人员，提供必要的工作生活及交通等条件参考答案：AC33.发包人需要在不迟于约定开工日期前()拨付工程预付款。A.3天B.5天C.7天D.15天参考答案：C34.若试车达不到验收要求是由于施工原因引起的，则()。A.承包人承担修改设计，拆除及重新安装的全部费用，顺延工期B.承包人承担修改设计，拆除及重新安装的全部费用，不予顺延工期C.发包人承担修改设计，拆除及重新安装的全部费用，顺延工期D.发包人承担修改设计，拆除及重新安装的全部费用，不予顺延工期参考答案：B35.竣工结算在()之后进行。A.装修完毕B.竣工验收报告批准C.施工全部完毕D.保修期满参考答案：B36.下列哪些情况可以停止施工()A.调解要求停工，且为双方接受B.法院要求停工C.双方协议停止施工D.仲裁机构要求停工参考答案：ABCD37.监理合同文件的构成及解释顺序()。A.监理合同协议书监理合同专用条件监理合同标准条件监理中标通知书B.监理合同协议书监理合同标准条件监理合同专用条件监理中标通知书C.监理中标通知书监理合同专用条件监理合同标准条件监理合同协议书D.监理合同标准条件监理合同专用条件监理合同协议书监理中标通知书参考答案：A38.仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。A.当地人民政府B.人民法院C.仲裁委员会D.调解委员会参考答案：B39.合同一方发出解除合同通知后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。()A.正确B.错误参考答案：A40.在施工过程中，由于发包人指令修改设计、变更施工顺序，造成费用损失和工期延长，承包商可以提出索赔，这种索赔属于()。A.地址条件的变化B.不可抗力C.工程变更D.业主风险参考答案：C41.监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应()A.自行试验B.推迟试验，等待工程师出席C.将试验记录送交工程师D.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格参考答案：AC42.按照建筑工程安全生产条例第29条，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。()A.错误B.正确参考答案：B43.承包人负责采购材料设备的，若材料设备不符合要求()。A.运出现场，费用和工期延误由承包人自己承担B.运出现场，费用和工期延误由承包人自己承担C.继续使用，费用和工期延误由承包人自己承担D.继续使用，费用和工期延误由承包人自己承担参考答案：A44.工程试车过程中，若试车达不到验收要求，则()。A.发包人人承担采购、拆除、安装和试车的费用，工期不予顺延B.发包人承担采购、拆除、安装和试车的费用，工期顺延C.承包人承担采购、拆除、安装和试车的费用，工期顺延D.承包人承担采购、拆除、安装和试车的费用，工期不予顺延参考答案：D45.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。A.费用由工程师承担，工期由承包方承担B.费用由承包方承担，工期由发包方承担C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担参考答案：D46.属于履行经济合同的担保形式有()。A.违约金B.赔偿金C.投标保函D.定金参考答案：D47.假如业主的延误已影响了关键线路上的工作，承包商既可要求延长工期，又可要求相应的费用赔偿。()A.错误B.正确参考答案：B48.根据FIDIC土木工程施工合同条件，工程师在进度管理方面有权()A.指示承包商修改施工进度计划B.审查批准承包商与分包商的施工进度计划C.发布暂停施工令D.发布开工令参考答案：ACD49.在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电5天，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复()。A.工期顺延，费用增加B.工期不顺延，费用增加C.工期顺延，费用不变D.工期不顺延，费用不变参考答案：A50.施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向()提出索赔要求。A.承包商B.工程师代表C.工程师D.业主参考答案：A