建设工程造价审计合同.doc

建设工程造价审计合同 第一部分建设工程造价审计合同_（以下简称委托人）与_（以下简称审计人）经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托审计人为以下项目提供建设工程造价审计服务：1项目名称：2服务类别：二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价审计合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1建设工程造价审计合同标准条件；2建设工程造价审计合同专用条件；3建设工程造价审计合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、审计人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价审计业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向审计人支付酬金。六、本合同的建设工程造价审计业务自 年 月日开始实施，至年月日终结。 七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。委托人：（盖章）咨询人：（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 年月日年月日 第二部分建设工程造价审计合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1、委托人是指委托建设工程造价审计业务和聘用工程造价审计单位的一方，以及其合法继承人。 2、审计人是指承担建设工程造价审计业务和工程造价审计责任的一方，以及其合法继承人。3、第三人是指除委托人、审计人以外与本审计业务有关的当事人。4、日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价审计合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价审计合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。审计人的义务第四条向委托人提供与工程造价审计业务有关的资料，包括工程造价审计的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、审计工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施审计业务。第五条审计人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1、正常服务是指双方在专用条件中约定的工程造价审计工作；2、附加服务是指在正常服务以外，经双方书面协议确定的附加服务；3、额外服务是指不属于正常服务和附加服务，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，审计人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价审计业务有关的第三人的协调，为审计人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内，免费向审计人提供与本项目审计业务有关的资料。 第九条委托人应当在约定的时间内就审计人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。审计人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授权胜任本审计业务的代表，负责与审计人联系。审计人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价审计业务范围内，授予审计人以下权利： 1、审计人在审计过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2、审计人在审计过程中，有权对第三人提出与本审计业务有关的问题进行核对或查问。 3、审计人在审计过程中，有到工程现场勘察的权利。委托人的权利第十二条委托人有下列权利：1、委托人有权向审计人询问工作进展情况及相关的内容。 2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3、当委托人认定审计专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换审计专业人员，直至终止合同并要求审计人承担相应的赔偿责任。审计人的责任第十三条审计人的责任期即建设工程造价审计合同有效期。如因非审计人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条审计人责任期内，应当履行建设工程造价审计合同中约定的义务，因审计人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价审计酬金总额（除去税金）。 第十五条审计人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，审计人应承担责任。第十六条审计人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价审计合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给审计人造成的损失。第十八条委托人如果向审计人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致审计人的各种费用的支出。合同生效，变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。 第二十条由于委托人或第三人的原因使审计人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则审计人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价审计工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。 第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。第二十二条审计人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价审计业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价审计业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。审计业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价审计业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价审计合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价审计酬金，自规定支付之日起，应当向审计人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。第二十六条如果委托人对审计人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向审计人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。第二十七条支付建设工程造价审计酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。 其他第二十八条因建设工程造价审计业务的需要，审计人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。第二十九条审计人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价审计业务范围内其费用由审计人承担；在委托的建设工程造价审计业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。 第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。第三十一条除委托人书面同意外，审计人及审计专业人员不应接受建设工程造价审计合同约定以外的与工程造价审计项目有关的任何报酬。审计人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与审计人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。 第三部分建设工程造价审计合同专用条件第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：第四条建设工程造价审计业务范围：建设工程造价审计业务是指以下服务类别的审计业务：（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价； （B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价审计材料及提供时间： 第九条委托人应在日内对审计人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。第十四条审计人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。赔偿金=直接经济损失酬金比率（扣除税金）第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付审计人的正常服务酬金： 委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：第二十七条双方同意用支付酬金。 第三十二条建设工程造价审计合同在履行过程中发生争议，委托人与审计人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。附加协议条款：建设工程造价审计合同使用说明 建设工程造价审计合同包括建设工程造价审计合同标准条件和建设工程造价审计合同专用条件（以下简称标准条件、专用条件）。标准条件适用于各类建设工程项目造价审计委托，委托人和审计人都应当遵守。专用条件是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和审计人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。 专用条件的填写说明：专用条件应当对应标准条件的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。第四条在协商和写明建设工程造价审计业务范围时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担审计业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价审计中投资估算、概算或预算的内容等。在填写建设工程造价审计酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大些双方约定，一般应当在签订合同时预付30预付款元，当工作量完成70时，预付70的工程款元，剩余部分待审计结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使审计人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。