监理员培训备课教材.doc

监理员培训备课教材(合同管理习题一)1、某招标项目的评标委员会成员为7人，其中招标人以外的相关技术、经济专家为4人，这样（ ）招标投标法对评标委员会组成人员的规定。A、不符合B、符合C、公开招标时符合D、邀请招标时不符合答案： A2、按照FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（ ）。A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C、应由承包商和指定分包商共同承担责任D、应由指定分包商直接对业主承担责任答案：D3、合同成立后，具备生效的条件是（ ）。A、当事人是法人B、意思表示真实C、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D、合同的标的、数量等内容协商一致E、不违反法律或者社会公共利益答案：B C E4、在施工合同中，（ ）属于发包人应当完成的工作。A、使施工现场具备施工条件B、提供施工场地的工程地质资料C、提供工程进度计划D、向工程师提供在施工现场办公的设施E、开通施工场地与城乡公共道路的通道答案：A B E5、施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（ ）。A、发包人办理申报手续，发包人承担有关费用B、发包人办理申报手续，承包人承担有关费用C、承包人办理申报手续，承包人承担有关费用D、承担人办理申报手续，发包人承担有关费用答案：C6、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ ）。A、当事人有损失(B、当事人有过错C、合同尚未成立D、过错与损失之间的因果关系答案：C7、FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函（ ）。A、是在通用条件的条款中明确规定的B、取决于业主主动选用C、取决于承包商的要求D、取决于融资机构的强制性规定E、是在专用条件的条款中明确规定的答案：B D8、仲裁应当（ ）进行。A、不开庭B、开庭但不公开C、公开开庭D、书面审理，当事人不出庭答案：B9、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）。A、工程概况B、项目资金来源C、投标须知D、评标方法E、招标范围答案：A B E10、勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到（ ）。A、勘察成果质量符合规范及合同的约定B、提出勘察技术要求C、勘察进度符合合同的规定D、勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担E、自行解决勘察现场的土地使用和通道 答案：A C(合同管理习题二)1、建设监理招标的最大特点是（ ）。A、非常注重监理单位的报价B、邀请投标人较多C、很注重监理单位能力的选择D、很注重监理单位的资金状况答案：C2、下列财产中，（ ）可作为抵押物进行抵押。A、抵押人所有的房屋B、抵押人有权使用的集体土地所有权C、依法被查封的财产D、抵押人所有的支票答案：A3、合同法律关系客体包括（ ）。A、物B、行为C、智力成果D、权利E、义务答案：A B C4、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（ ）撤销。A、建设行政主管部门B、质量监督机构C、监理单位D、仲裁委员会答案：D5、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ ）。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈答案：D6、应以（ ）为最优投标书。A、投标价最低B、评审标价最低C、评审标价最高D、评标得分最低答案：B7、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ ）。A、市场行为B、企业行为C、正当竞争行为D、不正当竞争行为答案：D8、施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（ ）。A、工程变更索赔B、工程加速索赔C、合同被迫终止索赔D、合同中默示的索赔答案：D(合同管理习题三)1、因承包人的原因不能按期开工的，（ ）推迟开工日期。A、承包人应以书面形式通知工程师B、应当经过工程师批准C、承包人与发包人协商D、应当经过建设行政主管部门批准答案：B2、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ ）。A、对合同及时编号，统一管理B、签发到货质量证明C、分析合同的执行情况D、监督合同的履行E、按合同约定的价格和结算条款办理结算答案：A D3、非职务技术成果是指（ ）。A、工作人员在离开原法人单位1年内承担原单位科研所获得的成果B、在职人员在单位之外从事单位科研课题获得的成果C、在职人员未利用单位条件自行研究的成果D、在职人员在完成岗位工作中取得的成果答案：C4、无效建设工程合同的确认权归（ ）。A、建设行政主管部门B、人民法院C、仲裁机构D、工商行政管理部门E、监理单位答案：B C5、业主对分包合同的管理主要表现在（ ）。A、对施工现场的协调管理B、对分包工程的支付管理C、对分包工程的批准D、行使对分包商的自主选择权答案：C6、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述中正确的有（ ）。A、合同主体不变，仍为甲乙公司B、转让必须征得乙公司同意C、丙公司只能对甲公司行使抗辩权D、甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E、丙公司应承担与主债务有关的从债务答案：B D E7、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括（ ）等方面。A、检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目B、对招标有关文件的核查备案C、投标人履行合同的能力评定D、评标委员会成员资格认定E、查处招投标活动的违法行为答案：A B D E8、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ ）。A、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任答案：B9、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）。A、是否进行资格预审B、是否组织现场考察C、是否解答投标单位的质疑D、是否公开开标答案：A10、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（ ）。A、提取全部材料，按实际交付数量付款B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前提货，拒付货款D、提取全部材料，按订购数量付款答案：D(合同管理习题四)1、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ）。A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B、提供和维护非夜间施工使用的照明C、开通施工场地与城乡公共道路的通道D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验答案：A C E2、某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（ ）。A、将钢材送到施工现场B、将钢材送到发包人的办公所在地C、将钢材送到发包人的仓库D、通知发包人自提答案：D3、下列不能作为保证人的团体是（ ）。A、私营公司B、国有公司C、法人D、学校答案：D4、监理合同规定，合同内约定由业主提供的设施改由监理单位自备，则应按（ ）方法计算设施使用补偿费。A、设施在工程上使用时间占折旧年限的比例设施原值B、设施原值设施在工程上使用时间设备折旧率C、设施原值设施折旧率+管理费D、设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费答案：D5、合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人（ ）。A、可请求恢复原状B、可请求补救措施C、有权要求赔偿损失D、有权提起诉讼E、无权请求任何要求答案：A B C6、按照施工合同文本的规定，（ ）是承包人应当完成的工作。A、使施工场地具备施工条件B、提供施工场地的地下管线资料C、做好施工现场地下管线的保护工作D、组织设计交底答案：C7、质量保修书的主要内容包括（ ）。A、质量保修期B、保修费用C、质量保修责任D、质量保修标准E、工程质量保修范围和内容答案：A B C D8、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（ ）。A、特殊专业工程不允许分包来B、主体工程的施工任务不允许分包C、安装工程的施工不允许分包D、只允许一家分包人进行分包E、主要工程量必须由承包人完成答案：C D E9、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（ ）。A、发包人与设计人协商并经设计人同意B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C、该部分设计成果需经设计人审查批准D、设计人不对该部分的设计质量承担责任E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任答案：A D(合同管理习题五)1、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ ）。A、向承包人发出必须提前竣工的指令B、与承包人协商并签订提前竣工协议C、负责修改施工进度计划D、为承包人提供赶工的便利条件E、减少对工程质量的检测试验项目答案：B D2、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限应为5年。A、地基基础工程B、层面防水工程C、设备安装工程D、排水管道工程答案：B4、A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（ ）。A、继续有效B、因A公司已不存在而无效C、合同需经过B公司法定代表人补充签字后才有效D、需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效答案：A5、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用( )确定。A、补充协议B、合同有关条款C、交易习惯D、在不动产所在地履行答案：D6、下列财产中，（ ）可作为抵押物进行抵押。A、抵押人所有的房屋B、抵押人有权使用的集体土地所有权C、依法被查封的财产D、抵押人所有的支票答案：A7、监理合同示范文本规定，因（ ），属于监理服务的额外工作。A、承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B、委托人要求增加的监理工作范围C、委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D、承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容答案：C8、下列各项中，（ ）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实答案：C9、为了保证工程质量，建设工程施工合同规定（ ）的最低质量保修期限为5年。A、地基基础工程B、防水工程C、给水管道工程D、设备安装工程答案：B10、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ ）确定的价格履行。A、协议补充B、按照有关合同条款确定C、按照交易习惯确定D、按照订立合同时履行地的市场价格履行E、按照订立合同时订立地的市场价格履行答案：A B C D(合同管理习题六)1、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（ ）执行。A、原价格B、新价格C、原价和新价的平均价格D、当地市场价格答案：B2、FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至（ ）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A、开标日B、工程师发布开工令日C、工程师颁发工程接收证书日D、工程师颁发履约证书日答案：D3、必须依法公开招标的项目是（ ）。A、全部使用国有资金投资B、国有资金投资占控股C、国有资金投资占主导地位D、总投资在3000万元人民币以上项目(邀请招标也可以)E、涉及国家安全的工程答案：A B C 4、质量保修书的主要内容包括（ ）。A、质量保修期B、保修费用C、质量保修责任D、质量保修标准E、工程质量保修范围和内容答案：A B C D5、施工合同文本规定，施工中涉及的、应由发包人承担的费用有（ ）。A、承包人实施爆破作业时的安全保护措施费B、发包人要求使用特殊工艺的申报费用C、承包人提出使用特殊工艺的申报费用D、施工中发现文物的保护费用E、承包人的安全措施不力造成事故所发生的费用答案：A B D6、建设单位在（ ）合同中承担了项目的全部风险。A、单价B、总价可调C、总价不可调D、成本加酬金合同答案：D7、委托人应为驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括（ ）。A、人员服务B、资金服务C、信息服务D、管理服务E、物质服务答案：A C E8、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（ ）承担。A、发包人B、承包人C、双方共同D、合同约定的责任者答案：A9、FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，（ ）。A、调价方法继续有效B、调价方法无效C、按对业主有利的原则执行D、应酌情扣减违约金答案：C10、设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A、7B、14C、15D、30答案：C(合同管理习题七)1、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有（ ）。A、支付违约金B、赔偿损失C、顺延工期D、继续履行E、采取补救措施答案：A B D E2、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ ）。A、物B、智力成果C、行为D、财答案：C3、承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ ）。A、所引用的合同条款内容B、政府公告资料C、施工进度计划D、事件发生的现场同期纪录资料E、承包商受到损害的照片答案：A C D E4、指定分包商的特点主要表现为（ ）。A、业主选择实施该部分工程的施工单位B、指定分包商与业主签订合同C、承包商负责指定分包商施工的协调管理D、指定分包商的工程款从暂定金额内支付E、指定分包商的违约行为视为承包商违约答案：A C D5、设计合同中，发包人的责任包括（ ）等。A、对设计依据资料的正确性负责B、保证设计质量C、提出技术设计方案D、解决施工中出现的设计问题E、提供必要的现场工作条件答案：E6、设计人完成了规定设计任务的25时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（ ）。A、设计人没收发包人支付的定金B、设计人没收定金，发包人再支付合同价25的设计费C、发包人应支付合同价50的设计费D、设计人没收定金，发包人再支付合同价50的设计费答案：C7、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有（ ）。A、办理施工所需的证件B、提供和维修非夜间施工使用的照明设备C、按规定办理施工噪声有关手续D、负责已完成工程的成品保护E、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定答案：B C D E8、混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（ ）处理。A、费用和工期损失均给予补偿B、费用和工期损失均不给予补偿C、给予费用补偿但不顺延合同工期D、顺延合同工期但不给予费用补偿答案：B9、委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照建设工程勘察合同范本要求的主要内容应包括（ ）方面的条款。A、合同生效的条件B、勘察成果的提交C、勘察费用的支付D、发包人应提供的资料E、提供履约担保答案：A B C D10、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述中正确的有（ ）。A、合同主体不变，仍为甲乙公司B、转让必须征得乙公司同意C、丙公司只能对甲公司行使抗辩权D、甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E、丙公司应承担与主债务有关的从债务答案：B D E(合同管理习题八)1、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（ ）的措施。A、将财产返还给对方B、赔偿损失C、继续履行D、追缴财产答案：D2、对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ ）。A、人民法院的判决B、仲裁机构的裁决C、经过公证的还款协议D、经过鉴证的还款协议答案：D3、邀请招标与公开招标比较，具有（ ）等优点。A、竞争更激烈（公开招标的）B、不需设置资格预审程序C、节省招标费用D、节省招标时间E、减少承包方违约的风险答案：B C D E4、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。A、按合同约定违约金要求对方赔偿B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D、请求法院增加超过违约金部分损失答案：D5、因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（ ）。A、按工程实际受到的损害计算B、按委托人认为所受到的损害计算了C、按实际损害计算一定比例的赔偿金D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额答案：C E6、某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ ）。A、与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B、改为直接发包C、用原招标文件重新招标D、修改招标文件后重新招标答案：D7、发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应（ ）。A、支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B、只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C、只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D、支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期答案：B8、合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的（ ）原则。A、诚实信用B、全面履行C、法定履行D、约定履行答案：B9、关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（ ）。A、工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收B、工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C、无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D、重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失答案：B10、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ ）。A、视为撤回仲裁申请B、视为无仲裁协议C、缺席裁决D、移交人民法院判决答案：C(合同管理习题九)1、建设工程设计合同履行时，（ ）是承包人的义务。A、提供有关设备的技术资料B、向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作C、修改预算D、确定设计深度和范围答案：C2、依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。A、办理施工许可证B、提供工程进度计划C、确定坐标控制点D、做好施工现场地下管线的保护工作E、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作答案：A C E3、建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ ）。A、参加开标会B、作为评标委员C、决定中标人D、参加定标投票答案：A4、在材料采购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（ ）负责。A、供货方B、运输部门C、采购方D、供货方和运输部门共同答案：B5、法人的变更是指（ ）。A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销答案：B6、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（ ）等工作。A、批准招标B、查处假招标行为C、指定招标代理机构D、核查招标文件并备案E、追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任答案：B D E7、在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ ）。A、视为撤回仲裁申请B、视为无仲裁协议C、缺席裁决D、移交人民法院判决答案：C8、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（ ）。A、必须接受裁决委员会的决定B、可以将争议提交业主做决定C、可以提交仲裁机构做决定D、可以再次提交工程师做决定答案：C9、依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（ ）。A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任答案：D10、施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（ ）天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。A、7B、14C、28D、30答案：A(合同管理习题十)1、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。A、人民法院B、政府的建设行政主管部门C、上级仲裁委员会D、质量监督机构答案：A2、在安全施工方面，( )等应当由发包人承担。A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故责任E、因发包人原因导致的安全事故责任答案：A E3、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用()。A、最高报价衡量法B、标底衡量法C、复合标底衡量法D、无标底衡量法E、成本价衡量法答案：B C D4、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购 合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由()承担。A、建设单位B、施工企业C、项目经理D、采购人员答案：B5、审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。A、设计单位负责人B、设计负责人C、专业设计人员D、所有设计人员答案：B6、承包人提出费用索赔中的人工费包括()。A、增加工作内容的人工费B、停工损失费C、工作效率降低的损失费D、闲置人员在停工期间的福利费E、计日工资（工期索赔）答案：A B C7、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定( )。A、质量合格B、需重新修复C、不补偿费用但顺延合同工期D、顺延合同工期并追加合同价款E、承包人损失的工期和费用均不予补偿答案：B E8、要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作变更的答复文件，可视为()。A、承诺B、部分承诺C、新要约D、拒绝答案：C9、工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，做法正确的是()。A、首先要划清施工进度拖延的责任B、被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期C、被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期（不 一定）D、工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力E、工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期答案：A B D10、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是()清偿。A、接抵押物登记的先后顺序B、按债权比例C、按合同生效顺序D、按债权的价款多和顺序E、抵押物已登记的先于未登记的答案：A B C E(合同管理习题十一)1、下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（）。A、因重大误解而订立的合同B、显失公平的合同C、以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D、乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E、以合法形式掩盖非法目的的合同（无效合同）答案：A B C D2、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、方案竞赛答案：B3、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（）承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同答案：B4、某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同（）。A、未成立B、已经成立C、在公证后成立D、不具备成立条件答案：B5、建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是（jA、提供地下管线资料B、办理法律、法规规定的批准手续C、进行图纸会审（发包人召集设计、施工参加，具体现场质疑作有施工负 责）D、按规定办理安全生产有关手续E、协调处理古树名木的保护工作答案：C D6、下列可以构成一个有效的承诺是（）。A、承诺是由非受要约人做出B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的（新要约）D、向不特定的多数人同时做出承诺答案：B7、FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先（）。A、协商解决B、提交给工程师C、提交争端裁决委员会D、提示仲裁机构答案：B8、供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后应（）。A、拒绝提货B、将钢材发运回供货方C、及时提货D、通知对方要求其承担提前期间的保管费用E、不承担提前期间保管不善导致的货物损失答案：C D9、承包人在索赔意向通知提交后的（ 28）天内递交正式的索赔报告。A、14B、28C、7D、56答案：B10、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ ）承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同答案：B(合同管理习题十二 )1、在委托监理合同中，监理人享有（ ）。A、选择工程总承包人的建议权B、对工程规模、设计标准等的审批权C、工程建设有关协作单位的组织协调主持权D、合同范围内工程款支付的审核和签认权E、一切工程变更的批准权答案：A C D2、在施工合同中，项目经理是（）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。A、发包人单位法定代表人B、承包人单位法定代表人C、总监理工程师D、发包人代表答案：B3、建设工程委托监理合同标准条件规定“委托人”是指（ ）。A、监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B、承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人C、进行监理招标的一方D、监督监理招标的一方答案：B4、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（）。A、发件人的主营业地B、发件人的经常居住地C、收件人的主营业地D、收件人的经常居住地答案：C5、工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ）。A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B、提供和维护非夜间施工使用的照明C、开通施工场地与城乡公共道路的通道D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验答案：A C E6、委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要（）。A、提前通知承包人B、提前通知监理人C、经承包人同意D、经监理人同意答案：B7、FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是（）。A、合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B、争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C、争端裁决委员会不需要常驻工地D、争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E、未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见答案：C D E8、在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依（）执行。A、地方标准B、部门标准C、行业标准D、强制标准答案：C9、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。A、承包人第一次提交竣工验收报告B、承包人修改后再次提请竣工验收C、最终验收合格D、办理竣工验收手续答案：B10、在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是（）。A、实施工作说明书B、变更工作实施的质量标准C、提出工期顺延要求D、提出变更费用要求E、对进度计划作必要修改的建议答案：A C D E(合同管理习题十三)1、某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（）。A、材料采购合同B、设备采购合同C、委托合同D、承揽合同答案：D2、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（ ）。A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行B、交付不动产的，在不动产所在地履行C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行答案：B D3、有资格代理招标的机构应具备的条件包括（ ）。A、必须是法人组织B、不得与行政机关有隶属关系C、有从事招标代理业务的场所D、有编制招标文件的能力E、有自己的评标专家库答案：B C D E4、FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在（）可运出施工现场。A、经工程师批准后B、经项目经理批准后C、任何时候D、其他施工现场需要时答案：A5、建设工程设计合同履行时，（）是承包人的义务。A、提供有关设备的技术资料B、向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作C、修改预算D、确定设计深度和范围答案：C6、指定分包商的特点包括（ ）。A、与业主签订合同B、承包商负责协调管理C、从暂列金额项内支付D、指定分包商违约由承包商承担责任E、工作内容不属于合同约定承包商必须完成的工作范围答案：B C E7、施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（）代理。A、委托B、法定C、指定D、再答案：A8、合同公证与签证的相同点不包括（）。A、都实行自愿申请原则B、两者的内容与范围相同C、目的相同D、适用范围相同答案：D9、依据FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（ ）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A、延误移交施工现场B、设计图错误返工C、施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D、业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失答案：C10、招标代理行为属于（ ）。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、复代理答案：A(合同管理习题十四)1、以下情况中，（ ）属于合同法规定的可变更合同范畴，当事人可向法院或仲裁机构请求变更合同的部分条款。A、因重大误解订立的合同B、对方在订立合同时有欺诈行为C、合同的履行损害了社会公共利益D、合同以合法的形式掩盖非法的目的E、对方以胁迫手段订立了损害国家利益的合同答案：A B2、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（ ）。A、承包人负责检查试验B、发包人负责检查试验C、费用由发包人负责D、费用由承包人负责E、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购答案：A C E3、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（）。A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求答案：C D E4、业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价2000万元；工程提前6个月发挥效益，每个月的预计收益为50万元；但运行成本比原设计方案增加了1000万元。依据FIDIC施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（ A）万元的奖励。A、650B、1150C、2000D、2300答案：A5、根据建设工程委托监理合同的规定（）是监理人的权利。A、选择施工总承包人的确认权与否决权B、工程实际竣工日期的签认权C、工程上使用的材料和施工质量的检验权D、设计变更的审批权E、工程款支付的审核和签认权答案：B C E6、依据FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（ ）。A、预付款的金额不少于合同价22B、要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C、预付款保函金额要大于预付款额D、自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10的月开始扣回预付款答案：C7、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（ ）。A、变更投标工期B、变更投标报价C、投标书中含有的技术细节D、中标通知书的主要内容答案：C8、FIDIC施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（）控制。A、业主B、工程师C、承包商D、工程师和承包商共同答案：B9、设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（）。A、收集设计依据文件和现场地质、水文资料B、施工现场必要的工作和生活条件C、采用先进的设计方案D、向设计审批部门完成报批手续E、审查工程项目外商提供设计部分的设计资料答案：C E10、材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按（）的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A、标准化法B、合同法C、仲裁法D、建设工程质量管理条例答案：A