一级建造师法规知识考试试题第216期（含答案）

一级建造师法规知识考试试题含答案1. 试题：?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。?A.和解?B.调解?C.仲裁D.诉讼E.投诉?正确答案：BCD2. 试题：【2013年真题】招标投标违法行为的行政处罚决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告正确答案：A3. 试题：下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例正确答案：ABC4. 试题：【2011年真题】某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息正确答案：C5. 试题：【2014年真题】可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位正确答案：A6. 试题：在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部正确答案：A7. 试题：【2016年真题】关于建设工程质量保修的说法，正确的是()A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还正确答案：C8. 试题：【2011年真题】关于施工企业要求对原工程进行变更的说法，正确的有()A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意正确答案：ABCD9. 试题：注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明正确答案：ABDE10. 试题：以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证正确答案：C11. 试题：建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位正确答案：B12. 试题：?下列属于违反建筑节能管理规定应承担法律责任的行为是（）A.设计单位施工单位未按照民用建筑节能标准的B.设计单位因按照建筑节能强制性标准进行设计调高了设计概算C.施工单位承担了对未按照节能设计进行施工进行了改正D.监理单位发现设计节能标准偏低，建议建设单位进行修改?正确答案：A13. 试题：【2014年真题】某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）?A.重大劳动安全事故罪?B.强令违章昌险作业罪?C.重大责任事故罪?D.工程重大安全事故罪?正确答案：D14. 试题：在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料正确答案：C15. 试题：【2017年真题】关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发正确答案：B16. 试题：根据建筑业企业资质管理规定规定，关于企业资质证书的申请与延续，说法正确的有()。A.资质证书有效期为3年B.资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定D.资质许可机关逾期未做出决定的，视为准予延续E.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质正确答案：BCDE17. 试题：经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地正确答案：D18. 试题：【2016年真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的正确答案：B19. 试题：某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是()。A.承诺分三次偿还B.承诺近期偿还100万元C.承诺由物业公司偿还D.提供还款的银行担保函E.承诺出售其名下房产来偿还正确答案：ABDE20. 试题：【2014年真题】当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出?A.第一次开庭时?B.提交答辩状期时?C.被告收到起诉状副本之日起15日内?D.法庭辩论终结前?E.第一审判决作出前?正确答案：BC21. 试题：下列属于建设单位的安全责任的有()A.办理临时占用规划批准范围以外场地的有关申请批准手续B.对安全技术措施进行审查C.组织制定特大事故应急救援预案D.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用正确答案：ADE22. 试题：【2017年真题】关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用正确答案：ABDE23. 试题：【2017年真题】甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理正确答案：A24. 试题：当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门正确答案：B25. 试题：【2012年真题】根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计.同时施工.同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用A.建设行政主管部门B.省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门正确答案：D26. 试题：某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门正确答案：B27. 试题：甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市正确答案：B28. 试题：根据民法通则，关于代理的说法，正确的是()。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为正确答案：A29. 试题：【2011年真题】甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行正确答案：A30. 试题：【2015年真题】人民法院审理行政案件，不适用（）。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制正确答案：A31. 试题：下列关于仓储合同的表述中，正确的有()A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同正确答案：ABDE32. 试题：【2015年真题】关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物正确答案：B33. 试题：下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.第三方造成的质量问题D.监理单位没有发现的质量问题E.不可抗力造成的质量问题正确答案：ACE34. 试题：根据建筑起重机械安全监督管理规定，施行施工总承包的工程，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A.建设单位B.使用单位C.施工总承包单位D.安装单位正确答案：C35. 试题：下列选项中，有关工程竣工日期的表述，错误的是()A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期正确答案：A36. 试题：受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于()。A.承诺超期，该承诺无效B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定C.承诺延误，该承诺无效D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定正确答案：D37. 试题：下列主体中，不能作为保证人的是()。A.集团公司的子公司B.企业法人的分支机构C.银行D.担保公司正确答案：B38. 试题：监理人收到承包人隐蔽工程检查申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可()A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.自行完成覆盖施工正确答案：D39. 试题：【2012年真题】根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区正确答案：ACD40. 试题：关于工程竣工验收的说法，正确的有()A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工验收日期正确答案：ABDE41. 试题：某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是()。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失正确答案：DE42. 试题：【2014年真题】根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位正确答案：D43. 试题：根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用正确答案：B44. 试题：同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级较高的B.承担主要任务的C.资质等级较低的D.联合体牵头正确答案：C45. 试题：劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同正确答案：D46. 试题：按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，隐蔽工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工程师验收后不在验收记录上签字，在以下()情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。A.经建设单位书面确认B.经监理口头通知C.经施工项目负责人确认D.经过24小时正确答案：D47. 试题：【2014年真题】关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人不可以为受益人D.人身保险的投保人应当一次性支付全部保险费正确答案：A48. 试题：注册建造师不能从事()。A.工程项目总承包管理B.工程项目管理服务C.工程技术经济咨询D.注册单位资质许可范围外的工作正确答案：D49. 试题：我国民事诉讼法规定的特别程序的案件是()。A.宣告失踪或者宣告死亡案件B.确认调解协议案件C.实现担保物权案件D.不动产所有权确认案件E.选民资格案件正确答案：ABCE50. 试题：合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量正确答案：B51. 试题：【2013年真题】根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不子注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年正确答案：A52. 试题：承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.10C.14D.15正确答案：C53. 试题：行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的正确答案：ACDE54. 试题：甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解正确答案：A55. 试题：建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。A.建设单位B.行政主管部门或相关专业部门C.监理单位D.公众评价正确答案：B56. 试题：施工单位为获取不当的利益，未对污水进行无害化处理，超标排污，影响周围居民正常生活，施工单位的行为构成()A.违约B.侵权C.不当得利D.无因管理正确答案：B57. 试题：下列工程建设地方标准的条文中，经国务院建设行政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文正确答案：BCDE58. 试题：【2013年真题】关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判正确答案：C59. 试题：【2013年真题】施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位正确答案：D60. 试题：甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据建筑工程施工许可管理办法，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是()。A.已经取得建设工程规划许可证B.拆迁进度已经超过50%C.施工图纸已由设计院完成D.建设资金已达到合同价的25%正确答案：A61. 试题：?总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（）A.不承担责任B.各自承担责任C.承担适量的责任D.承担连带责任?正确答案：D62. 试题：某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位正确答案：C63. 试题：【2013年真题】在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门正确答案：A64. 试题：建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。A.县级以上人民政府B.主管的负有安全生产监督管理职责的部门C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门正确答案：B65. 试题：施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权正确答案：B66. 试题：甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。A.运输公司可以要求甲支付运费B.运输公司可以要求乙支付运费C.甲可以要求乙赔偿损失D.乙可以要求甲支付设备款正确答案：D67. 试题：?建设主管部门和有关部门对注册建造师执业活动履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示（）。A.资格证书?B.注册证书?C.上岗证书D.执业印章?正确答案：B68. 试题：【2013年真题】关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任正确答案：D69. 试题：?公民、法人或者其他组织单独就损害赔偿提出请求，应先由（）解决。A.协商调解?B.行政机关?C.人民法院?D.仲裁委员会正确答案：B70. 试题：女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）A.高处、高温工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业正确答案：B71. 试题：关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。A.60日B.半年C.一年D.任何期限正确答案：C72. 试题：关于劳动争议及其解决，说法正确的是（）A.劳动者工资争议适用劳动仲裁?B.劳动争议当事人必须签订仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁?C.劳动者对劳动仲裁裁决不服的，不得起诉?D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算正确答案：A73. 试题：关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为正确答案：D74. 试题：按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费正确答案：C75. 试题：建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状正确答案：D76. 试题：下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价B.招标人在招标前预先内定中标人C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格正确答案：D77. 试题：关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效正确答案：BCE78. 试题：以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别正确答案：BDE79. 试题：【2014年真题】关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程正确答案：B80. 试题：根据我国劳动法的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。A.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第二级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.女职工生育享受不少于90d的产假E.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动正确答案：BCD81. 试题：某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门正确答案：B82. 试题：若建设单位将建筑工程肢解发包，容易产生的弊端有（）。A.导致发包人变相规避招标?B.增加发包的成本C.不利于投资和进度目标的控制?D.增加发包人管理的成本E.减少发包的成本?正确答案：ABCD83. 试题：下列属于设计单位安全责任的是（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.就设计意图、设计文件向施工单位做出说明和技术交底正确答案：ACE84. 试题：根据消防法，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法正确的有()A.住房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B.自动消防系统的操作员必须持证上岗C.建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用D.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人E.消防器材的经销人员必须持证上岗正确答案：ABCD85. 试题：【2013年真题】在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。A.继续按照工程图纸施工B.按照技术标准修改图纸C.按照标准图集施工D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以修改正确答案：DE86. 试题：某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同正确答案：B87. 试题：工程监理单位的主要安全责任是（）A.审查、要求整改或暂时停工、报告B.平行检验、旁站C.咨询、监督D.组织、控制、协调正确答案：A88. 试题：房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的（）事项予以公告。A.拆迁人?B.拆迁范围?C.拆迁补偿?D.拆迁安置E.拆迁期限?正确答案：ABE89. 试题：【2013年真题】建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文正确答案：ACDE90. 试题：关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是（）A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用?B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款?C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序?D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收正确答案：B91. 试题：?下列合同中不可以留置的是（）。A.运输合同?B.买卖合同C.加工承揽合同?D.保管合同?正确答案：B92. 试题：劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站正确答案：A93. 试题：工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.5B.7C.10D.14正确答案：A94. 试题：【2016年真题】某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人正确答案：B95. 试题：?下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明C.及时组织工程竣工验收D.向有关部门移交建设项目档案正确答案：B96. 试题：行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列()种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的正确答案：ACDE97. 试题：某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查，该质量缺陷是由建设单位错误管理而造成的，则下列说法正确的是()。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，监理单位直接承担费用正确答案：A98. 试题：【2016年真题】根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是()A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件正确答案：A99. 试题：【2012年真题】关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除正确答案：AD100. 试题：?民事诉讼的特点理解正确的有（）。A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?正确答案：ACD