2024-2025二级建造师历年试题及答案

书目试题一法规及相关学问2024年试题22024年试题112024年试题19二建设工程施工管理2024年试题252024年试题362024年试题44三建筑工程管理与实务2024年试题522024年试题592024年试题65答案一法规及相关学问2024年试题702024年试题702024年试题70二建设工程施工管理2024年试题762024年试题762024年试题76三建筑工程管理与实务2024年试题852024年试题852024年试题85试题部分 法规及相关学问2024年试题一、 单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）场景（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位举荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未接受，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。依据场景（一）。回答下列问题。1.依据招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列说法中错误的是（ C）。 A若该项目部分运用国有资金投资，则必需招标 B若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必需招标 C施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标 D利用扶贫资金实行以工代赈运用农夫工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（D）。 A资格条件 B最低标准要求 C审查方法 D审查目的3.依据招标投标法的规定，下列说法中正确的是（A）。 A甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B丁施工企业可以参与投标 C丙的行贿行为不影响中标 D戊应当成为中标人4.依据招标投标法的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（ B）。 A建设单位有权要求丙降低报价。 B建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担当场景（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据中华人民共和国勘察设计管理条例将厂房设计任务托付给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建立师李某任该项目负责人，2024年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2024年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前肯定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院确定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发觉甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2024年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。依据场景（二），回答下列问题。5.中华人民共和国勘察设计管理条例属于（B）。 A法律 B行政法规 C地方性法规 D行政规定6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（D）。 A吴某与张某 B吴某与设计院 C甲公司与张某 D甲公司与乙设计院7.建立师李某申请持续注册，下列状况中不影响持续注册的是（D）。 A工伤被鉴定为限制民事行为实力人 B其始终从事技术工作，故无需且未参与接着教化 C执业活动受到刑事惩罚，自惩罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年 D其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（C）。 A吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C吴某的行为后果，其他股东不负责任 D吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资9.从设计任务托付法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（D）。 A主体变更 B客体变更 C内容变更 D未变更10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ A）。 A托付代 B法定代 C指定代理 D表见代理11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（ C）。 A距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丢失胜诉权 B王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效 C设计院事后支配王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断 D因2024年1月1日处于诉讼时段的最终六个月当中，故诉讼时效中止12.甲公司的下列行为中，正确的是（ B）。 A为其他关系单位代开增值税发票 B为单位职工代扣代缴个人所得税 C设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D将税务登记证借给关系单位场景（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得平安产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起平安事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定运用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。依据场景（三），回答下列问题。13.乙施工单位的（B）依法对本单位的平安生产全面负责。 A企业法人代表 B主要负责人 C项目负责人 D平安生产员14.发生事故当时焊接作业员王某刚好撤离了现场，是王某行使平安生产法赐予从业人员的（C）。 A知情权 B拒绝权 C紧急避难权 D恳求赔偿权15.该施工现场发生的两起平安事故，应由（ B）负责上报当地平安生产监管部门。 A甲建设单位 B乙施工单位 C丙施工单位 D丁监理公司16.该施工现场的平安生产责任应由（B）负总责。 A甲建设单位 B乙施工单位 C丙施工单位 D丁监理公司17.依据建设工程平安生产管理条例规定，两单位从事危急作业人员的意外损害保险费应当（ B）支付。 A由甲建设单位 B由乙施工单位 C由丙施工单位 D按合同约定18.以下对丁监理公司的平安责任说法中，不正确的是（D）。 A按工程建设强制性标准实施监理 B依据法律、法规实施监理 C审查专项施工方案 D发觉平安事故隐患马上向劳动平安管理部门报告19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合消防法规定的是（ B）。 A氧气瓶应单独存放并做好平安标识 B经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C焊接作业人员必需持证上岗 D焊接作业人员应实行相应的消防平安措施20.依据建筑施工企业平安生产许可证管理规定，（B）不是施工企业取得平安生产许可证必需具备的条件。 A建立、健全平安生产责任制 B保证本单位平安生产条件所需资金的有效运用 C设置平安生产管理机构 D依法参与工伤保险21.依据环境爱护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（ B）。 A可以干脆抢修 B有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D不行以夜内抢修22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（ C）。 A可以干脆支配到仓库中，并远离危急品 B不行以支配到仓库中 C可以短暂支配到仓库中，并报公安消防机构批准 D经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中场景（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。依据场景（四），回答下列问题。23.依据建设工程质量管理条例规定，以下不是建设单位质量责任的是（ B。 A组织工程竣工验收 B确保外墙保温材料符合要求 C不得擅自变更主体结构进行装修 D不得迫使承包方以低于成本价格竞标24.若施工合同约定本工程保修期间接受质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（A）左右的比例预留保留金。 A结算总额5% B预算总额5% C预算总额10%、 D结算总额10%25.依据建设工程质量管理条例，（C ）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。 A建设单位 B监理公司 C施工单位 D设计单位26.依据建设工程质量管理条例的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（ D）。 A有完整的技术档案 B有完整的施工管理资料 C设计单位签署的质量合格文件 D监理单位签署的工程质量保修书27.建设单位更换保温材料，应当由（ C）后方可施工。 A原设计院出设计变更，报当地审图机构审查 B当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应依据（ C）履行。 A通常标准 B符合合同目的特定标准 C国冢标准 D地方标准29.施工过程中的质量限制文件应由（ C）收集和整理后进行立卷归档。 。 A建设单位 B施工单位 C监理单位 D设计单位30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（ A）中。 A可行性探讨报告 B招标文件 C投标文件 D竣工验收报告31.依据建设工程质量管理条例关于见证取样的规定，（ A）无需取样送检，即可用于工程。 A保温材料 B供水管主控阀 C钢筋原材料 D钢筋垫块32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合建设工程质量管理条例的是（ D）。 A地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理运用年限 B发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年 C保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必需遵守 D保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定场景（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请依据图示回答以下问题：33.因生活区尚未建成，可以将施工人员短暂支配在（ D）居住。 A作业区 B作业区 C仓库 D办公区34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可短暂存放在（ B）区域。 A作业区 B作业区 C办公区 D在建生活区35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（ D）。 A可以和其他固体废弃物统一存放并做好平安性处置 B可以和施工原材料统一存放到仓库中 C可以干脆回填在基坑内 D应当单独存放并做好标识36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（ A）申报环境噪声污染防治状况。 A环境爱护行政主管部门 B所在地居民委员会或街道办 C建设行政主管部门 D平安生产行政主管部门37.应在施工现场的（ C）处设置明显的平安警示标记。 A生活区人口 B生活用水源 C在建工程出入通道 D办公区人口38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（ D）。 A办公、生活区与作业区应分开设置 B应当对施工现场设置封闭围挡 C施工现场应设置消防平安设施 D施工现场临时搭建的建筑物可适当降低平安性场景（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产实力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂接着履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。依据场景（六），回答下列问题。39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（C）担当责任。 A施工单位 B水泥厂 C材料供应商 D水泥厂与材料供应商共同40.水泥厂向施工单位提出拖延交货的要求，则合同（ D）。 A发生变更 B效力待定 C无效 D未发生变更41.水泥厂转让合同的行为在（ D）后有效。 A水泥厂与材料供应商联名通知施工单位 B水泥厂通知施工单位 C材料供应商通知施工单位 D征得施工单位同意42.依据合同法的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（ C）。 A转让人与受让人达成合同转让协议 B原合同有效 C原合同为单务合同 D符合法定的程序43.依据合同法的规定，下列说法中正确的是，施工单位（ D）。 A有权要求水泥厂接着履行合同，并要求材料供应商赔偿损失 B无权要求水泥厂接着履行合同 C有权要求水泥厂接着履行合同，并赔偿损失 D有权要求水泥厂接着履行合同，并要求水泥厂赔偿损失场景（七）2024年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有依据约定在货到时付款。依据场景（七）。回答下列问题。44.假如该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（ ）合同。 A无效 B有效 C可变更、可撤销 D效力待定45.该定金合同的生效日期为（ ）。 A9月20日 B9月28日 C9月29日 D9月30日46.假如货物在运输途中遭受台风，致使部分石材损坏，该损失由（ ）。 A施工单位担当 B建材商担当 C施工单位和建材商各担当一半 D建材商担当3/4，施工单位担当1/447.假如建材商始终无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。 A恳求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B恳求人民法院撤销建材商放弃债权的行为 C通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元 D通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元48.假如施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（ ）。 A可以同时适用定金与违约金的约定 B只可选择适用其中一项约定 C只能适用违约金约定 D只能适用定金约定场景（八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严峻亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。依据场景（八），回答下列问题。49.甲与乙签订的有效合同属于（ ）。 A单务合同 B实践合同 C双务有偿合同 D无名合同50.依据担保法规定，在该场景中能做保证人的是（ ） A甲 B乙 C丙 D丁51.该保证合同主体是（ ）。 A甲与乙 B甲与丙 C乙与丁 D乙与丙52.下列不属于保证合同的内容是（ ）。 A保证方式 B保证期间 C保证担保范围 D被保证人的其他债权53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（ ）担当。 A甲 B乙 C丙 D丁54.依据担保法的规定，属于保证担保方式的是（ ）。 A定金保证 B一般保证 C抵押保证 D留置保证场景（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。依据场景（九），回答下列问题。55.针对乙延误工期这一事实，供应证据的责任由（ ）担当。 . A甲 B乙 C甲乙双方 D仲裁庭56.仲裁过程中，假如甲申请证据保全，则正确程序是（ ）。 A甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D仲裁机构实行必要的证据保全措施57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上看法不一样，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（ ）看法作出。 A仲裁委员会 B仲裁委员会主任 C张某 D王某、李某58.该纠纷经仲裁后，裁决书（ ）发生法律效力。 A自作出之日 B经上级仲裁机构审查批准后 C经人民法院审查批准后 D在双方当事人不申请复议时59.假如被申请人乙发觉该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（ ）申请撤销裁决。 A仲裁庭 B建设行政主管部门 C上级仲裁委员会 D人民法院60.假如裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（ ）。 A向法院申请强制执行 B向仲裁委员会申请强制执行 C向公安部门申请强制执行 D再申请仲裁二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）场景（十）甲建设单位将宾馆改建工程干脆发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行选购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，聘请了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的状况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺当依据场景（十），回答下列问题。61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（ ） A施工许可证应由乙施工单位申请领取 B申请用地已办理建设工程规划许可证 C改建设计图已按规定进行了审查 D到位资金不得少于工程价款的50% E宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（ ）。 A乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位担当连带责任 B建筑工程应当招标发包，对不适用招标发包的可以干脆发包 C乙单位只能从丁公司选购建筑材料，否则构成违约 D甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包 E该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款63.乙施工单位的企业资质可能是（ ）。 A特级 B一般 C二级 D三级64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（ ）。 A注册土木（岩土）工程师 B注册房地产估价师 C注册土地估价师 D注册资产评估师65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（ ）。 A进度限制 D质量限制 C成本限制 D合同管理场景（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程接受包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入运用后三个月，位于三楼的一处消防管限制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，干脆经济损失近百万元。依据场景（十一）。回答下列问题。66.对该设备损失担当责任的有（ ）。 A甲施工单位 B乙公司 C消防器材供货商 D电信公司 E消防验收机构67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（ ）。 A对该办公楼的施工质量负责 B建立、健全施工质量管理制度 C做好隐藏工程的质量检查和记录 D对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检 E审查乙公司的质量管理体系68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合建设工程质量管理条例的有（ ）。 A现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样 B在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件69.电信公司的平安责任包括（ ）。 A供应平安施工措施所需费用 B审查平安技术措施 C供应舡现场及地下工程的有关资料 D不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期 E自开工报告批准日起l5日内，将保证平安施工的措施报相关部门备案70.以下平安责任中，（ ）属于施工单位的责任。 A配备专职平安员 B编制工程施工平安技术措施 C审查乙公司编制的平安措施 D供应乙公司施工期间所需的全部平安防护用品 E接受新技术时，对作业人员进行相应的平安生产教化培训71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（ ）。 A电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准 B甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准 C电信公司不行以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准 D建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（ ）。 A甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交 B应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交 C监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档 D监理公司应依据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交 E工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）场景（十二）电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。设计合同接受标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发觉，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。依据场景（十二），回答下列问题。73.设计合同接受定金担保方式，该定金合同生效必需满意的条件包括（ ）。 A建设单位与设计单位书面的定金担保 B设计院将定金支付给建设单位 C建设单位将定金支付给设计院 D建设单位将设计依据材料移交给设计院 E设计院乙起先设计工作74.依据合同法中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（ ）。 A工程应达到的质量标准 B工程款的支付与结算 C合同工期 D工程保险的投保责任 E解决合同纠纷的方式75.施工合同履行过程中，依据合同法有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（ ）。 A施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付 B施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷 C超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付 D超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付 E拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力76.依据合同法对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（ ）。 A供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担 B供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担 C供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商担当 D供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局担当 E供货商托付运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局担当77.假如施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（ ）。 A合同自订时起就不具有法律效力 B当事人不能通过同意或追认使其生效 C在诉讼中，法院可以主动审查确定该合同无效 D合同全部条款无效 E合同中独立存在的解决争议条款有效场景（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，运用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位始终未予解决，因此导致合同纠纷。依据场景（十三），回答下列问题。78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（ ）。 A民间调解 B行政调解 C仲裁 D诉讼 E协商79.假如建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（ ）。 A原告的姓名、居处 B被告的姓名、居处 C诉讼恳求 D代理律师的基本状况 E诉讼事实及理由80.施工单位若对人民法院托付的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的状况包括（ ）。 A鉴定程序严峻违法 B鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C鉴定结论明显依据不足 D经过质证不能作为证据运用E有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决2024年试题一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1在我国法律体系中，建筑法属于（ ）部门。 A民法 B商法 C经济法 D诉讼法2关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。 A民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B订立建设工程合同应当实行要式法律行为 C建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为3引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（ ）。 A合同 B扶养 C不当得利 D无因管理4依据物权法规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。 A在建工程可以作为抵押物 B即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C建设用地运用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5依据物权法规定，一般状况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。 A买卖合同生效 B转移登记 C交付 D买方占有6某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺当进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。 A20 B30 C50 D807建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当依据国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（ ）。 A建设用地规划许可证 B建设工程规划许可证 C施工许可证 D平安生产许可证8依据建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。 A建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C联合体共同承包的，依据资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。 A建筑工程的发包方式分为招标发包和干脆发包 B未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C联合体各成员对承包合同的履行担当连带责任 D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位10甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：假如在施工过程中出现质量问题而遭受建设单位索赔，各自担当索赔额的50。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（ ）。 A由于是甲公司的缘由导致，故建设单位只能向甲公司主见权利 B因约定各自担当50，故乙公司只应对建设单位担当10万元的赔偿责任 C假如建设单位向乙公司主见，则乙公司应先对20万元索赔额担当责任D只有甲公司无力担当，乙公司才应先担当全部责任11依据招标投标法及相关规定，必需进行施工招标的工程项目是（ ）。A施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B属于利用扶贫资金实行以工代赈须要运用农夫工的工程C施工主要技术接受特定的专利或者专有技术工程D经济适用房工程12依据招标投标法规定，投标联合体（ ）。A可以牵头人的名义提交投标保证金 B必需由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议 D是各方合并后组建的投标实体 13依据建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。A相互约定抬高或者降低投标报价 B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C相互探听对方投标标价 D先进行内部竞价，内定中标人后再参与投标14招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。A公开招标 B邀请招标 C议标 D定向招标15招标人实行招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2024年3月3日起先发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（ ）处。 A1 B2 C3 D416依据法律、行政法规的规定，不须要经有关主管部门对其平安生产学问和管理实力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。A施工企业的总经理 B施工项目的负责人 C施工企业的技术负责人 D施工企业的董事17施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，干脆经济损失达7000余万元人民币，依据生产平安事故报告和调查处理条例规定，该事务属于（ ）事故。A特殊重大 B重大 C较大 D一般18某建设工程施工过程中发生较大事故，依据生产平安事故调查处理条例规定，该级事故应由（ ）负责调查。A国务院 B省级人民政府 C设区的市级人民政府 D县级人民政府19监理工程师发觉施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在平安事故隐患，则监理工程师应当（ ）。A要求施工单位整改 B要求施工单位停止施工C向平安生产监督行政主管部门报告 D向建设工程质量监督机构报告20甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不听从甲公司的平安生产管理，最终造成平安生产事故，则（ ）。A甲公司负主要责任 B乙公司负主要责任C乙公司负全部责任 D监理公司负主要责任21平安生产许可证的有效期为（ ）年。A2 B3 C4 D522下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得随意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能托付原设计单位提交设计方案23依据相关司法说明的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自运用后，又以运用后的（ ）工程质量不符合约定为由主见权利的，法院应予以支持。A主体结构 B电气 C装饰 D暖通24依据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。A应当依法取得相应等级的资质证书 B不得转让工程监理业务C可以是建设单位的子公司 D应与监理分包单位共同向建设担当责任25施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际运用该工期。则施工单位担当的保修期应于（ ）起计算。 A6月1日 B8月30日 C10月8日 D10月20日26建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。 A工程质量保修制度 B施工许可制度 C竣工验收备案制度 D工程质量事故报告制度27建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许运用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A10 B15 C30 D6028依据我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（ ）。 A购买的电气材料 B购买的塔吊设备 C现场制作的预制板 D商品混凝土29依据产品标识与标注规定，对全部产品或者包装上的标识均要求（ ）。 A必需有产品质量检验合格证明 B必需有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C应当在显著位置标明生产日期和平安运用期或失效日期 D应当有警示标记或者中英文警示说明30某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（ ）。 A将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里 B对已受污染的潜水和承压水混合开采来源：考试大 C冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖 D干脆从事收集、处置危急废物的人员必需接受专业培训31下列关于民用建筑节能的表述正确的是（ ）。 A对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证 B对既有建筑实施节能改造，优先接受向阳、改善通风等低成本改造措施 C国家要求在新建建筑中必需安装和运用太阳能等可再生资源利用系统 D企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准 32某建筑公司在工地实行的下列消防平安措施中，正确的是（ ）。 A责令安置在仓库里居住的员工尽量不运用明火 B将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D为防丢失，将消防器材锁在铁柜里33依据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。 A2个月 B6个月 C1年 D2年34李某今年51岁，自1995年起就始终在某企业做临时工，担当厂区门卫。现企业首次与全部员工签订劳动合同。李某提出自己情愿许久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。依据劳动合同法规定，企业（ ）。 A应当与其签订固定期限劳动合同 B应当与其签订无固定期限的劳动合同 C应当与其签订以完成肯定工作任务为期限的劳动合同 D可以不与之签订劳动合同，因其是临时工35某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，依据劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。 A1 B2 C3 D636职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位确定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，确定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。 A随时解除 B预报解除 C经济性裁员 D刑事性裁员37依据劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。 A企业工会代表企业职工 B企业每一名职工 C企业10名以上职工 D企业绝大部分职工38重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月前完成。 A1 B2 C3 D439依据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。 A0.1 B0.5 C1 D540下列属于行政惩罚的是（ ）。 A没收财产 B罚金 C撤职 D责令停产停业41施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。 A重大责任事故罪 B重大劳动平安事故罪 C工程重大平安事故罪 D以其他方式危害公共平安罪42下列属于我国合同法调整的法律关系是（ ）。 A收养关系 B劳动合同 C税款代扣合同 D赠与合同43下列关于合同法中格式合同的表述，错误的是（ ）。 A合适合同由供应方事先拟定，可以重复运用 B供应格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效 C对格式条款的理解发生争议的，应当依据通常理解予以说明 D对格式条款有两种以上说明的，应当作出不利于格式条款供应方的说明 44要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。 A寄送的价目表 B投标书 C拍卖公告 D招股说明书 45甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，其次天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。 A发出 B撤回 C撤销 D变更 46某建筑公司以欺瞒手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主见合同无效，要求建筑公司担当（ ）。 A违约责任 B侵权责任 C缔约过失责任 D行政责任 47某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不行能是（ ）。 A返还财产 B赔偿损失 C罚金 D折价补偿 48依据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。 A在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果 D超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同49某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（ ）。 A附条件合同，条件成就合同解除 B附条件合同，条件成就合同生效 C附期限合同，期限届满合同解除 D附期限合同，期限届满合同生效50甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（ ）担当违约责任。 A甲公司向乙公司 B乙公司自己 C丙公司向乙公司 D甲公司和丙公司共同向乙公司51某建筑公司向供货商选购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4 000元吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3 400元吨，供货商连忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（ ）。 A应按合同约定的价格4 000元吨结算 B应按国家确定的最新价格3 400元吨结算 C应当按新旧价格的平均值结算 D双方协商确定，协商不成的应当解除合同52甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司始终拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（ ）。 A刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债恳求 B刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司担当 D代位权顺当行使后，丙公司对甲公司所负债务歼灭53下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。 A施工单位因严峻平安事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误 C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D由于为工