资源描述
工程合同合集9篇 随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同对我们的约束力越来越不行忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是我收集整理的工程合同10篇,欢迎大家共享。 工程合同 篇1合同编号:_设计证书等级:_托付方:_设计方:_签订日期:_工程名称:_工程地点:_托付方托付设计方担当_规划设计,工程地点为_,经双方协商一样,签订本合同,并共同履行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、辽宁省城市规划设计行业收费标准和工程设计收费标准。1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章。1.3规划项目批准文件1.4其他:_其次条设计依据2.1托付方给设计方的托付书或设计中标文件2.2托付方提交的基础资料2.3设计方采纳的主要技术标准是:城市规划编制方法实施细则城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ137-90)村镇规划标准(GB50188-93)城市居住区规划设计规范(GB50180-93)城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)其他:_第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的,假如合同文件存在歧义或不一样,则依据如下优先次序来推断:3.1合同书3.2中标函(文件)3.3托付方要求及托付书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(依据行业特点填写)名称:_规模:用地人口其他阶段:区域规划总体规划分区规划限制性具体规划修建性具体规划专项规划其他设计内容:_第五条托付方向设计方提交的有关资料、文件刚好间地形图纸(比例尺_)地形图电子文件(光盘软盘)其它资料时间第六条设计方向托付方交付的设计文件、份数、地点刚好间蓝图_套彩图_套说明书或文本_套时间、地点_第七条费用7.1依据本合同第1.1条款的相应规定,经双方商定,本合同的设计费为_万元。7.2假如上述费用为估算设计费,则双方在规划设计审查后,按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整,则设计也应做相应调整。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内,托付方支付设计费总额的30%,计_万元作为定金及启动资金(合同结算时,定金抵作设计费)。8.2设计方提交_设计文件后三天内,托付方支付设计费总额的40%,计_万元;之后,托付方应按设计方所完成的规划工作量比例,分期分批向设计方支付总设计费的30%,计_万元,设计成果完成后,托付方结清设计费,不留尾款。8.3双方可托付银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1托付方责任9.1.1托付方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性刚好效性负责。托付方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。托付方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;托付方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2托付方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,托付方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前托付方已同意,设计方为托付方所做的各项设计工作,托付方应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间,托付方要求终止或解除合同,设计方未起先设计工作的,托付方应依据设计方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的全部支付。9.1.4托付方必需按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标记。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。9.1.5托付方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应担当应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知托付方。托付方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓,托付方均应支付应付的设计费。9.1.6托付方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严峻背离合理设计周期,且托付方应支付赶工费。9.1.7托付方应为设计方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由托付方负责解决。9.1.9担当本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。9.2设计方责任9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向托付方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的状况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合同有效年限为_年,超期后如仍须执行时,合同双方进行延期确认。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方设计错误造成工程质量事故损失,设计方除负责实行补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并依据损失程度向托付方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%.9.2.5由于设计方缘由,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还托付方已支付的定金。9.2.7设计方交付设计文件后,按规定参与有关上级的设计审查,并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。第十条保密双方均应爱护对方的学问产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况,泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议,托付方与设计方应刚好协商解决。也可由当地规划或建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1托付方要求设计方派专人长期驻项目现场进行协作与解决有关问题时,双方应另行签订技术询问服务合同。12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。12.3托付方托付设计方担当本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。12.4由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应刚好协商解决。12.5本合同双方签字盖章即生效。一式_份,托付方_份,设计方_份。12.6本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。12.8未尽事宜,经双方协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。托付方名称:_ 设计方名称:_(盖章) (盖章)法定代表人:(签字)_ 法定代表人:(签字)_托付代理人:(签字)_ 托付代理人:(签字)_项目经理:(签字)_ 项目经理:(签字)_居处:_ 居处:_邮政编码:_ 邮政编码:_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_开户银行:_ 开户银行:_银行帐号:_ 银行帐号:_建设行政主管部门备案:_ 鉴证看法:_(盖章) (盖章)备案号:_经办人:_备案日期:_年_月_日鉴证日期:_年_月_日工程合同 篇2中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局第一部分 协议书发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国工程总包合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本协议书。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: 资金来源:二、工程承包范围承包范围:施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程,但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。三、工程总包合同工期开工日期:年 月 日(以开工令为准)交工日期:年 月 日(具备部分精装修队伍进场条件),月 日完成所承包范围的全部分项工程。四、质量要求工程质量要求: 合 格五、工程总包合同价款金额(大写): 暂定人民币 仟 佰万元(以工程结算为准) 元六、组成工程总包合同的文件组成本工程总包合同的文件包括:、本工程总包合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本工程总包合同专用条款、本工程总包合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸8、工程量清单9、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本工程总包合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本工程总包合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据工程总包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据工程总包合同约定的期限和方式支付工程总包合同价款及其他应当支付的款项。十、工程总包合同生效工程总包合同生效时间: 年 月 日工程总包合同订立地点:本工程总包合同约定自双方后生效。发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)居处: 居处:法定代表人:法定代表人:托付代理人: 托付代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮编: 邮编:鉴证看法:经办人:鉴证机关:年 月日工程合同 篇3合同编号:签订日期:签订地点:出卖方:(以下简称“甲方”)买受方:(以下简称“乙方”)乙方向甲方购买工程机械产品,为明确双方的合同权利和义务,双方遵循中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定,经协商一样,订立本合同。一、产品概况及价款单位:元(人民币)二、付款方式:交货前,乙方应于本合同签订之日三日内支付货款,一次性全额付款元整。三、产品质量标准、保修期:1、乙方购买的工程机械质量按生产厂家关于该型设备的产品标准执行,质保期为自交货之日起一年内或20xx工作小时截止,以先到为准。2、乙方应按产品说明书正确运用与维护设备,因运用不当或人为损坏的由乙方自行负责。本项涉及的推断标准由甲方技术人员出具。3、保修期内保修方根据质保规定履行保修义务,正常的设备故障与产品质量无关。保修方或机械厂家认为应能通过维护修复的,乙方应主动协作修理,不得阻碍或拒绝维护修复。正常故障发生后,乙方应主动实行替代措施避开损失,并不以此为由向甲方主见赔偿。四、交(提)货地点、时间、提货人:1、交货地点:2、交货时间:自本合同生效之日起日内交货:在此期限内乙方未付清价款,甲方交货时间顺延并有权拒绝交货,必要时可不经通知干脆解除合同。3、指定提货人:姓名联系电话五、运输方式、到达站港及费用负担:甲方代办运输至交货地点,运费0元人民币由乙方担当。六、包装标准、包装物的供应与回收:主机裸装、随机工具及配件、备件箱装,包装物不回收。七、验收标准、方法:依据生产厂家关于该型设备的产品标准及供货明细由乙方自行验收。乙方应在收到购买的工程机械后当场验收。乙方签收后即视为承认甲方所交付的工程机械为合格产品。随机备品、配件工具随主机一同发送,交付与验收的标准。方法运用本条的规定。八、双方的权利、义务及违约责任:1、乙方付清设备全部价款前甲方保留对该设备的全部权,乙方不得将该工程机械进行抵押、质押、转让或者用于清偿其他债务。乙方存在违约行为的,甲方有权将该设备收回。2、乙方违反本合同其次条的约定,未按期一次性付款的,逾期金额按日万分之五的利率向甲方支付逾期付款违约金。3、当乙方逾期付款超过十五天后,甲方有权实行措施停止乙方对该设备的运用或者干脆收回该设备。甲方收回设备的,乙方必需在甲方取回该设备之日起的一周内向甲方付清全部欠款、赎回该设备,由此引起的一切后果和甲方因此所支出的全部费用均由乙方担当;乙方届时未赎回的,甲方有权将该设备另行出卖,所得款项用于偿还乙方的欠款,多余部分退还给乙方,假如不足以偿还欠款的,甲方仍有权要求乙方接着偿还。4、乙方在运用设备过程中造成他人人身伤亡或者财产损害的,由乙方担当责任,与甲方无关。5、因不行抗力或者其它缘由造成工程机械灭失的,乙方应接着担当还款责任。6、交货地点在福建省内,交货之日起六个月内乙方需将工程机械运至福建省省外施工的,必需事先书面取得甲方的同意,并且向甲方支付该机械销售价格的2%作为服务费补偿;乙方擅自将该工程机械运至福建省省外施工的,应担当违约责任,向甲方支付相当于该工程机械销售价格的7%的违约金并担当由此给甲方造成的损失。7、交货地点在省外的,假如乙方在交货之日起的六个月内将设备转移至他省的,乙方应提前五日通知甲方;乙方未履行通知义务的,构成违约,应向甲方支付该机械销售价格的3%作为违约金。8、为便于售后服务,乙方同意在接受工程机械时由甲方保留工程机械专用钥匙壹把,以作备用。9、以上各项因乙方违约导致甲方的损失,包括但不限于为收回该工程机械所支出的全部费用、甲方为追索债务而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费、保管费等,由乙方担当。九、争议的解决甲、乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决,协商不成引起诉争的,双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜,双方可订立补充合同,补充合同与本合同具有同等效力;与本合同有关的全部文书,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。十一、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。十三、提示:甲方提示乙方、丙方对合同各条款仔细阅读,作全面、精确的理解,并应乙方的要求作了相应的说明,签约各方对本合同的含义相识一样。甲方:乙方:地址:地址:法定代表人:身份证号:代理人:代理人:开户行:电话:账号:传真:工程合同 篇4建设单位:(甲方)审查机构:(乙方)甲方托付乙方担当 工程施工图设计文件审查工作,经双方协商一样,签订本合同。第一条、本合同依据下列法律、法规、规章和规范性文件签订1、中华人民共和国合同法;2、建设工程质量管理条例;3、国家住房城乡建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理方法;4、省住房城乡建设厅房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查实施方法;5、国家及地方其它有关建设工程勘察设计管理的法规及规章。其次条、依据国家及省价格主管部门的有关规定,本合同审查收费额总计为人民币 元(见审查收费表)。合同签定后三日内甲方向乙方支付审查收费的50%作为定金,计人民币 元,乙方提交审查结果后,甲方向乙方支付审查收费余额,计人民币 元。第三条、本合同生效后,乙方应按项目所在地建设行政主管部门的有关规定,仔细履行审查职责为甲方供应良好服务,自 年 月 日收到全套施工图设计文件后,于 年 月 日共 个工作日内完成该项目施工图设计文件的审查工作。1、如本项目审查合格,乙方应向甲方出具房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书(简称合格书),交还经乙方盖章的全套施工图设计文件,乙方将审查合格书副本及相关审查资料报建设主管部门备案。2、如本项目审查不合格,乙方应将施工图设计文件退还甲方并书面说明不合格缘由。同时,应将审查中发觉的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,照实上报项目所在地建设行政主管部门,列入不良记录档案。3、乙方将施工图设计文件退还甲方后,除超资质勘察设计状况外,甲方应当要求原勘察设计企业进行修改,并将修改后的施工图设计文件重新报乙方进行审查。4、勘察设计单位依据审查看法修改施工图设计文件所占时间,不计入乙方的审查工作日内。复审时限按工作日作相应顺延。第四条、任何单位或个人不得擅自修改经审查合格的施工图,确需修改的凡涉及建设部第134号令第十一条规定内容的,甲方应将修改后的施工图设计文件送乙方审查。修改的施工图设计文件,未经乙方审查合格,不得用于施工,擅自用于施工的,乙方不担当相应责任。建设行政主管部门将按有关法律、法规规定,对相关责任单位予以行政和经济惩罚。第五条、双方责任(1)甲方责任1、甲方应对供应施工图设计文件全套资料的完整性、真实性、有效性负责。2、甲方不得要求或示意审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。3、甲方不能按期返回修改图纸或变更设计,又不说明缘由的,则视为甲方终止合同。4、甲方对乙方的审查成果负有保密义务,不得向第三方透露或允许第三方重复运用。(2)乙方责任1、乙方应按工程建设标准强制性条文及国家有关标准、规范规定进行审查,对提出的施工图设计文件审查结论的完整性、有效性、精确性负责。2、乙方不得要求或示意审查人员违反法律、法规、工程建设标准强制性条文和国家有关标准进行审查。3、乙方对甲方供应的技术资料负有保密义务,除3。1和3。2款外,不得向第三方透露或允许第三方重复运用。第六条、违约责任(1)甲方违约责任1、因甲方提交的施工图设计文件资料不齐,造成乙方无法进行正常审查的,乙方可按延误时间顺延交付审查成果。2、因甲方所供应的资料不精确或有错误,造成乙方审查成果的质量缺陷,由甲方负责。3、甲方供应的施工图设计文件经审查需进行重大修改或重新设计,甲方应按重新审查所需的工作量,支付相应比例的审查费。4、因甲方缘由终止审查的,甲方应按下列约定支付审查费:实际完成审查工作量小于或等于50%时,按审查费的50%支付;大于50%时,按全部审查费支付。(2)乙方违约责任1、乙方如不能按合同约定时间 向甲方交付审查成果,每推迟一个工作日,向甲方支付审查费 的违约金。2、合同生效后,因乙方缘由未履行合同,可视详细状况和不良影响,处以审查费 违约罚金。3、施工图审查合格后,仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,给建设单位造成损失的,乙方除担当审查失察责任外,依法担当相应的赔偿责任,并主动实行补救措施。但不代替勘察设计单位担当的勘察设计质量责任。第七条、其他1、甲方对乙方提出的审查看法有重大原则分歧且经协商不能达成一样看法的,可向建设行政主管部门提出复审申请。建设行政主管部门按程序组织专家论证,并做出仲裁确定。2、经建设行政主管部门组织专家论证,若论证结果与原审查结果基本一样,专家论证费由甲方支付;论证结果与原审查结果不一样的,专家论证费用由乙方支付。3、经审查合格的施工图设计文件,因甲方缘由须要整体变更重审的,按新项目报审并收取审查费。4、本工程项目采纳新结构、新技术、新材料,须要赴外地进行调研、收集资料的差旅费等,由甲方担当,调研及收集资料时间不计入合同约定审查时间。5、甲方托付乙方担当本合同内容之外的询问服务,另行支付费用。6、由于不行抗拒缘由致使合同无法履行时,双方刚好协商解决。7、合同双方发生争议,应刚好协商解决,或托付建设行政主管部门调解,也可向人民法院起诉。8、本合同一式 份,甲方 份,乙方 份,报项目所在地建设行政主管部门备案一份。9、本合同双方签章齐全后方可生效。10、双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。11、双方共同签署的协议及书面通知、会议纪要及补充协议等作为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。12、其他约定事项甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇51、下列取得监理工程师资格证书的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是( abcd )人员。A.国家行政机关现职 B.施工单位在职C.工程询问单位 D.设计单位E.厂矿企业基建2、依据工程监理企业资质管理规定,甲级工程监理企业的技术负责人应当( bcd )。A.具有10年以上从事工程建设工作的经验B.具有15年以上从事工程建设工作的经验C.具有高级技术职称D.取得监理工程师注册证书E.取得监理工程师资格证书3、依据建设工程托付监理合同的规定( ce )是监理人的权利。A、选择施工总承包人的确认权与推翻权B、工程实际竣工日期的签认权C、工程上运用的材料和施工质量的检验权D、设计变更的审批权E、工程款支付的审核和签认权4、依据施工合同示范文本规定,施工合同发包人的义务包括( abc )。A、办理临时用地、停水、停电申请手续B、向施工单位进行设计交底C、供应施工场地地下管线资料D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的爱护E、开通施工现场与城乡公共道路的通道5、监理工程师在业主的托付下,有可能编制的进度安排是( )。A、阶段性设计进度安排 B、工程项目总进度安排C、单位工程施工进度安排 D、工程项目年度安排E、设计工作分专业进度安排6、由于业主设计变更,导致工程暂停个月,则承包商可索赔的费用有(ae )。A、机械设备窝工费 B、人工窝工费 C、利润D、增加的现场管理费 E、材料涨价7、在动态限制过程中,应着重做好的工作包括( bcd )。A、对安排目标值的论证和分析B、刚好对工程进展做出评估,即收集实际数据C、实行限制措施以确保投资限制目标的实现D、进行项目安排值与实际值的比较,以推断是否存在偏差E、流淌资金的筹措8、隐藏工程施工完毕承包单位自检合格后,填写报验申请表,附上相应的(ace ),报送项目监理机构。A、工程检查记录 B、资质证明 C、试验报告D、工程变更单 E、复验报告9、质量事故处理方案中,一般处理原则包括( aed )。A、正确确定事故性质 B、满意用户的期望C、正确确定处理范围 D、达到原设计标准E、正确确定责任状况10、下列关于归档文件的质量要求正确的是( abcd )。A、归档的工程文件一般应为原件B、工程文件的内容必需真实、精确,与工程实际相符合C、 工程文件应字迹清晰,图样清楚,图表整齐,签字盖章手续完备D、全部竣工图均应加盖竣工图章第11题在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应根据()订立书面合同。A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.评标价格E.最终谈判达成的降价协议正确答案:B,C第12题工程项目建设过程中,发包人要求承包人供应的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程垫支保证正确答案:A,B,D第13题下列哪些状况属于发包人的违约责任()。A.发包人延误支付(逾期1天,应担当支付金额0.2%的违约金)B.审批工作的延误C.因发包人缘由要求解除合同D.设计错误E.发包人延误支付(逾期1天,应担当支付金额0.1%的违约金)正确答案:A,B,C第14题承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。A.到工程接收证书指明的竣工日期,依据合同完成全部工作的最终价值B.承包商认为应当支付给他的其他款项C.承包商认为依据合同应支付给他的估算总额D.承包商认为的工期索赔E.工程设计的变更内容正确答案:A,B,C第15题施工合同履行中,须要进行爆破作业时,承包人应完成的义务包括()A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可B.取得爆破作业资质证件C.与相邻建筑物全部人进行协调D.作好施工现场的平安防护工作E.爱护相邻建筑物正确答案:B,D,E第16题在FIDlC施工合同条件中,承包商应承挂的风险包括()。A.建设单位供应的设计不当造成的损失B.承包商供应的设计不当造成的损失C.不属于承包商缘由造成的放射性污染D.属于承包商缘由造成的放射性污染E.政策法规的改变对工程成本造成的损失正确答案:B,D第17题依据监理合同示范文本规定,下列事项中,属于托付人义务的有()。A.办理施工有关的行政审批手续B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方C.负责工程施工各方的协调管理D.与监理人协商一样,选定项目承包人E.供应监理工作须要的资料正确答案:A,B,C,E第18题甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司,依据中华人民共和国合同法的规定,下列关于该转让行为的表述中,正确的包括()。A.合同主体不变,仍为甲乙两公司B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权C.甲公司无须征得乙公司转让的同意,但应通知对方D.丙公司担当对乙公司与合同有关的从债务履行责任E.丙公司干脆对乙公司担当合同义务正确答案:B,D,E第19题依据FIDIC施工合同条件的规定,工程师可以依据施工进展的实际状况,在认为必要时,就()发布变更指令。A.缩短合同约定的工期B.变更合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.变更原定的施工依次E.变更任何工作的质量要求正确答案:B,C,D,E第20题对招标项目的投标人在探讨招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。A.以书面形式将质疑的解答通知全部投标人B.以口头形式将质疑的解答通知全部投标人C.仅对提出质疑人赐予书面形式的解答D.解答应说明问题的来源E.在标前会上赐予解答并记入会议纪要正确答案:A,E工程合同 篇6托付方:以下简称:(甲方)承包方:以下简称:(乙方)为保证三亚国际康体养生中心二期工程项目的施工质量,加强质量限制,甲方托付乙方担当该工程施工质量检测任务,为使检测工作顺当完成,经双方友好协商达成以下合同条款,以便共同遵守。建筑工程名称:海南万科康体养生二期A总包工程一、建设地点:三亚荔枝沟二、检测内容:工程涉及的建筑材料、施工过程质量限制检验项目;(见证取样)三、检测依据:按所担当检测项目相应的国家标、行业规范、本工程设计的检测要求以及甲乙双方商定的检测细则执行。五、检测工作量:检测项目及数量由甲方按国家行业相关的要求,为创备所需的各项检测标准以及海南省、三亚市质检部门的有关规定确定。乙方仅供应建议性看法。乙方无资质担当的检测项目,经甲方同意,乙方可外包进行检验或由甲方自行托付检测,乙方可以介绍。六、检测期限及提交成果:乙方按所检项目所用的标准、规范规定的时间如期完成相应的检测任务。并在完成检测后两天内供应正式检测报告一式叁份;可以依据甲方须要出具速报依据。七、检测取费及付款方法:1、检测取费优先依次:a、海南省建筑业协会规定的检测项目收费标准;b、国家相关检测收费标准2、检测费结算方法:结算检测费用=按本合同第七条第一款确定的检测费总和3、付款方式:本合同签订时,甲方先支付乙方预付款壹万元整(¥:10000元),当检测费用超出预付款后,每满壹万元即结算付款(如有急需检测报告,乙方应协作甲方工作,先领取报告),工程结束全部付清。甲方应刚好支付检测费款,乙方才提交检测报告,否则乙方对检测报告享有留置权或拒绝检测甲方所送样品。乙方应向甲方开具正式税务发票。若非甲方另行书面托付,检验托付人即为甲方检测费用全权结算代表。八、权利和义务(一)甲方权利和义务:1、全部检测项目均应填写检验托付单,除现场检测项目外,甲方应送样品至乙方试验室进行检验,样品应满意试验要求;在乙方有资质担当检验项目的状况下未经与乙方协商同意,甲方不得将该工程的检测项目托付其他检测单位检验。2、按要求应进行见证取样、送检的检测项目,应符合见证取样的规章制度要求,并按海南省建设厅琼建质194号文件执行;同时向检测单位出示见证员有效证件。3、甲方要求乙方来现场检测的项目,甲方提前二天通知乙方,乙方接到通知确定后刚好回复甲方。4、甲方对所送样品的真实性和代表性负责,对检测报告有异议应在收到检测报告后15日内提出,争议由甲、乙双方协商解决。(二)乙方权利和义务:1、收样过程应符合见证取样的规章制度要求,并按海南省建设厅琼建质194号文件执行。2、乙方的检测严格按相关标准、规范的要求进行,不受任何单位或个人的干预;非经甲方同意,乙方不向任何单位和个人泄漏检测资料。3、乙方按规范规定的有关质量要求按时检测,按时提交成果报告。4、乙方要来甲方现场检测的项目,乙方提前二天通知甲方,甲方接到通知确定后回复乙方。九、违约责任1、甲方应按时付款,若逾期支付,甲方自逾期之日起每日向乙方偿付逾期报告费用3的违约金。2、在乙方有资质担当检验项目的状况下未经乙方同意,甲方将该工程的检测项目托付其他检测单位检验的,本合同结算按第七条第1款执行。3、若非不行抗拒的自然因素,乙方逾期提交成果报告,乙方自逾期之日起每日向甲方偿付逾期报告费用3的违约金。4、因乙方缘由造成甲方所送样品失效或检测结果无效,甲方重新送样检测后,该项检测不得收取任何费用,并应赔偿甲方样品及交通费用。十、本合同未尽事宜,双方在协商补充合同,补充合同与本合同具同等法律效力。十一、经双方确认的检验托付单、设计图纸、结算单等来往文件均视为本合同条款。十二、本合同一式伍份,甲方执叁份乙方执贰份,合同自签订之日起生效。该工程完工,且甲方结清检测费用后合同终止。十三、纠纷解决方式:发生纠纷,双方协商解决,若协调解决无效,则通过工程所在地法院诉讼程序的方式解决。十四、本合同书经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇7施工单位:_公司(以下简称甲方)承包单位:_有限公司(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_防水工程托付乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1.工程名称:_2.工程地点:上_3.工程内容:依据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求,_防水工程采纳_防水涂膜(_厚),_防水工程采纳_防水涂膜(找平层上作基层处理)。二、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价_防水每平米_元;_防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准乙方应确保公司_防水工程达到优良标准,严格参照_省防水工程新规范标准_和_市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称,与基层有肯定粘结力,达到设计厚度等质量要求。五、双方责任1. 甲方责任:(1)应提前提出施工安排,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期安排,但应考虑到天气及人力等不行避开的因素,工期顺延。(3)协作乙方施工,如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发觉问题,提交乙方限时整改。2.乙方责任:(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后运用,必要时由甲方抽送市建科院检验合格后运用。(2)协作市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工安排施工,除不行避开的因素外,不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的惩罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工,发觉问题,刚好自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。六、付款方式本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙方,留_%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。七、其它本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。甲方:(签章)_代表:_乙方:(签章)_代表:_工程合同 篇8劳务公司:江安县长江建筑劳务有限责任公司(以下简称甲方)班组负责人: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规,在同等诚恳信用的原则下,经甲、乙双方共同协商后达成如下协议:一、工程名称:易县度假村综合楼二、工程地点:易县城边三、工程概况:1、主体结构:框架结构2、建筑面积约14000平方米四、承包形式:模板五、承包内容:本工程基础、地梁及主体分项工程中,详细内容包括模板制作、安装、支拆、校正、临时脚手架搭设、拆除、刷脱膜剂、内衬密封胶、平板密封条、材料场内转运、材料垂直运输、自用材料模板架子等模板工程所用的相关机具、设备的下车、材料的分类堆码、清理模板粘结物、爆模剔打、拆膜后材料的清场处理、模内杂物清理、模板边角处理;本工程所用、搭拆承包范围内工程的相关机具设备、材料下车,材料机具设备场内转运,自用材料、设备场内道路排畅、每层楼工程完工后,做到工完场地清。自行完成限制线标高水准点以外的细部抄平放线,另每层楼需派壹个协作施工人员放线工作等,放线时用的粉笔、清洁用的扫帚自备。在施工中预埋筋、钢管等工作及完工后自行处理;关模所用的混凝土内撑制作;全部预留洞口留设及处理、遗忘在外架上的木料、木枋、钢管等架材的清理。本工程相关的一切机具、工具;一切辅材:钉子、铁丝、密封胶带、勾卡、对拉内外丝杆、碘钨灯、照明线,甲方二级电箱上楼。木工自用材料,现场清洁卫生、平安文明等等。以上工作内容都在包干价内,不另发生点工。六、工程工期以施工单位的进度安排时间为准。进度安排发给乙方,如因班组缘由延误工期进度,由乙方每日担当工资总额2%的工期损失延误费,如甲方缘由引起的延误超出72小时、支付乙方生活补助20/天每人,且工期顺延。七、工程质量制作按设计尺寸,安装校对好,误差在允许范围内,起拱规范,模板不爆堵、不漏浆、不变形、轴线不移位、梁板不塌落、空间尺寸符合设计规范,爆模大于1.5厘米者由模工剔打作业和打磨,同时依据爆模面积按每一惩罚款100元计算,并担当因返工造成的材料损失或其他工种参加处理的人工费用,当月结帐时扣除。严禁违章作业与野蛮施工,质量达到国家验收规范,如因乙方在施工中分项质量达不到验收标准,按施工单位及劳务公司的各项规定及技术交底执行,并自觉担当其一切责任,我劳务公司概不负责,造成材料损失的照原价赔偿,工时自付。八、平安文明施工1、严格根据建设施工平安检查标准(JGJ59-99)规定进行施工,做到文明施工、平安生产,无责任事故发生,达到建设单位、质检单位、监理单位及甲方要求平安文明施工等级要求。2、乙方必需树立平安、质量第一的宗旨,完善平安管理体系、平安管理制度,必需符合建筑平安法规。3、由甲方定期召开平安技术交底培训会,做好平安工作,严格执行平安“三级教化”制,新工人入场教化、平安技术交底、班前活动,并做到各级交付文字资料记录等。4、严格禁止不相宜高处作业的人员(患有心脏病、高血压、癫痫病、贫血病及其他疾病人员),以及18周岁以下55周岁以上者不准进场上班。因此造成的平安事故、发病事故全部由乙方自行担当一切经济责任。赐予惩罚处理,一切责任由乙方负责。5、严禁违章操作,野蛮施工,进入施工现场内必需配戴平安帽,高处作业必需栓好平安带。如出现以上或其它违反平安文明施工要求的行为时将按违约责任处理,直至要求其退场。6、节约用水、用电,严禁运用100W以上照明与各种电暖器、电炊具、违规者惩罚200元/次人,并没收其用电设备。7、乙方生活区内的清洁卫生,由乙方自行负责。如不符合现场文明施工要求的行为惩罚违约金100元/次人,并应马上整改,直至合格,否则将视其违约。8、乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险等,相关费用由乙方担当,各种岗位及特别岗位均由乙方自行办理,并担当费用。9、平安文明施工,乙方在组织施工时必需根据国家、市建筑平安文明施工规定组织施工,不另计费用。九、工程承包价按图纸建筑面积实计模板接触面积计算人工费40元/。如有特别状况用工,平工90元/天,技工每人150元/天计算。按每天9小时计算点工,并于两天内由施工管理人员现场确认,超过时限不予计算。(零星点工当日不足一天均不计价)十、付款方式1、以实际完成工程量每月25日前报甲方项目部,在次月10日前支付审批完工工程量的60%,若在25日后报的进度当月不受理推迟在次月,工程完工后(春节放假支付已完工程量的80%)支付到总价的85%。工程初验收合格后支付完剩余工程款。2、甲方按合同约定向乙方支付劳务费用,乙方必需保证明际全额工资照实发放民工,如甲方按 85% 支付民工劳务费,不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资,造成的一切经济损失和法律责任,概由乙方自行担当与甲方无关,但甲方有权监督乙方发放民工工资。3、乙方签定合同时缴纳合同履约保证金 元,(大写; )。工程主体完工后一次性退还保证金(该保证金不计利息)同,如中途无正值理由退场,不退保证金。十一、材料损耗钢管未经甲方允许,乱割钢管50元M罚款计算、超出的损耗由乙方向甲方租赁公司实际价格赔偿。甲方供应材料及设备,乙方不得人为损害、损毁、奢侈,否则甲方有权按实际价格向乙方追赔其损失费。工程合同 篇9发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)浙江恒大建设集团有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称: 恒大名城工程。 工程地点: 定海东山隧道西南侧。 工程内容: 本工程由恒大名城1#-22#楼、物业、配电房、门卫、净菜超市、幼儿园、地下室工程组成,采纳框架结构,建筑面积约53603平方米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: 资金来源: 自筹。二、工程承包范围承包范围: 基坑支护的基础(包括桩基)及上部建筑、结构、水电安装工程。三、合同工期开工日期: 20xx年11月 5 日。(详细按开工报告日子为准) 竣工日期: 20xx年11月 25日。 合同工期总日历天数 380天。四、质量标准工程质量标准: 合格。五、合同价款金额(大写): 捌仟柒佰陆拾捌万肆仟贰佰 元(人民币)。¥: 87684200.00 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书;3、投标书及其附件;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、标准、规范及有关技术文件;7、图纸;8、工程量清单;9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他支付的款项。十、合同生效 合同订立时间:合同订立地点:本合同双方约定 经双方签字或盖章 后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第50页 共50页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页第 50 页 共 50 页
展开阅读全文