资源描述
商品销售合同模板汇总九篇在当今社会,人们对合同愈发重视,合同对我们的约束力越来越不行忽视,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一份具体的合同要怎么写呢?以下是我为大家整理的商品销售合同9篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。商品销售合同 篇1出卖人:法定代表人:买受人:法定代表人:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据出卖人以 方式取得位于 、编号为 的地块的土地运用权。为 。该地块土地面积为 ,规划用途为 ,土地运用年限自 年 月 日至 年 月 日。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房, 。建设工程规划许可证号为 ,施工许可证号为 。其次条 商品房销售依据买受人购买的商品房为。预售商品房批准机关为 ,商品房预售许可证号为 。第三条 买受人所购商品房的基本状况买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第 号房。该商品房的用途为 ,属 结构,层高为 ,建筑层数地上 层,地下 层。该商品房阳台是。该商品房建筑面积共 平方米,其中,套内建筑面积 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。第四条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第 种方式计算该商品房价款:1按建筑面积计算,该商品房单价为( 币)每平方米 元,总金额( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。2按套内建筑面积计算,该商品房单价为( 币)每平方米 元,总金额( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。3按套(单元)计算,该商品房总价款为( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。第五条 面积确认及面积差异处理依据当事人选择的计价方式,本条规定以(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第 种方式进行处理:1双方自行约定:2双方同意按以下原则处理:(1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;(2)面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按 利率付给利息。买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积合同约定面积面积误差比=100%合同约定面积因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。第六条 付款方式及期限买受人按下列第 种方式按期付款:1一次性付款 。2分期付款 。3其他方式 。第七条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第 种方式处理:1按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期在 日之内,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金,合同接着履行;(2)逾期超过 日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的 %向出卖人支付违约金。买受人情愿接着履行合同的,经出卖人同意,合同接着履行,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。第八条 交付期限出卖人应当在 年 月 日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第 种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人运用:1该商品房阅历收合格。2该商品房经综合验收合格。3该商品房经分期综合验收合格。4该商品房取得商品住宅交付运用批准文件。但如遇下列特别缘由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1遭受不行抗力,且出卖人在发生之日起 日内告知买受人的;第九条 出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特别状况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人运用,按下列第 种方式处理:1按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期不超过 日,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金,合同接着履行;(2)逾期超过 日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求接着履行合同的,合同接着履行,自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 (该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。第十条 规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或运用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起 天内将买受人已付款退还给买受人,并按 利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。 。第十一条 交接商品房达到交付运用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人担当。由于买受人缘由,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理: 。第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第 种方式处理:1出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺出卖人承诺与该商品房正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件:假如在规定日期内未达到运用条件,双方同意按以下方式处理:第十五条 关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付运用后 日内,将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第 项处理:1买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的 %赔偿买受人损失。2买受人不退房,出卖人按已付房价款的 %向买受人支付违约金。第十六条保修责任买受人购买的商品房为商品住宅的,住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付运用之日起,根据住宅质量保证书承诺的内容担当相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人缘由造成的损坏,出卖人不担当责任,但可帮助修理,修理费用由购买人担当。第十七条 双方可以就下列事项约定:1该商品房所在楼宇的屋面运用权 ;2该商品房所在楼宇的外墙面运用权 ;3该商品房所在楼宇的命名权 ;4该商品房所在小区的命名权 ;第十八条 买受人的房屋仅作运用,买受人运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。出卖人不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。 。第十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:1提交 仲裁委员会仲裁。2依法向人民法院起诉。其次十条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。其次十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。其次十二条 本合同连同附件共 页,一式 份,具有同等法律效力,合同持有状况如下:出卖人 份,买受人 份, 份, 份。其次十三条 本合同自双方签订之日起生效。其次十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向 申请登记备案。出卖人(签章):买受人(签章):商品销售合同 篇2合同编号:_甲方:乙方:甲方拥有自主学问产权的专利产品_空调外机养护罩、内机养护罩,现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商,本着同等互利的原则,达成如下协议:一、合作方式1、经销商要求:管理规范有肯定规模的空调销售、服务网点,首批进货_套以上,其中外机_套,内机_套。享受政策:由总代理干脆供货,享受相关实惠政策和嘉奖2、代销商由甲方供应各种型号产品共计_个的首批铺货,该批产品乙方无需马上付款,但是该批货物如出现损坏或丢失,乙方必需担当相应的赔偿责任。二、产品价格全国统一零售价:_元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)乙方提货价:_元/套三、订货及结算方式乙方依据须要由专人向甲方提出订购要求:包括详细型号及数量等。提货时付清货款。四、双方权利与义务乙方随时了解产品库存,做到刚好发觉所缺型号,至少提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售,违者将取消经销的资格。甲方应主动协作乙方的销售工作,并保证好产品的质量。五、其它为了充分体现同等互利,实现合作双赢,甲方供应以下实惠政策,支持乙方的工作。1、甲方把乙方每月总销售量的_%作为推广费返还给乙方2、乙方的月销售量达到_个以上,甲方按当月乙方销售额的_%进行返利。3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商干脆由乙方供货,如要求甲方供货的,甲方按其当月总销售量的_%嘉奖给乙方。4、乙方一次性提货_套以上甲方可免费供应广告位。注:以上销售量均以当月提货量为准,返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。本合同一式两份,双方各执一份。合同有效期 年月日至年月日甲方:(盖章) 乙方:(盖章)代表签字: 代表签字:商品销售合同 篇3甲方:_乙方:_就乙方购买商品房屋事宜,经双方洽谈,达成如下协议:一、 房屋地址:正县物化街南、步行商业街西、博汇阳光小区东。房屋性质(住宅)芙蓉花园小区(电业小区): 号楼室二、建筑面积:( 平方米,每平方米单价:¥ 元;)。 注:面积最终以房产部门测绘核实为准。总价(大写): 元整。(小写): 元。三、交付日期:甲方将于日前将该商品房交付乙方运用。四、工程质量:商品房质量符合黑龙江省建设工程施工质量验收标准(合格)。五、商品房屋付款方式:按 甲乙双方采纳共同认定的方式执行。六、违约责任:(一)甲方责任1、甲方如未按期将商品房交付给乙方运用,延期一个月以上,六个月以内,应向乙方支付违约金。违约金按购房的3%计算。2、甲方延期交付商品房屋六个月以上,除支付违约金外。且乙方有权提出终止合同,甲方应如数退还乙方购房(二)乙方责任:1、乙方如为按本合同第五条支付购房款,延期一个月以上,三个月以内,应向甲方支付违约金,违约金按购房款总额的3%计算。2、乙方支付应交款和违约金如逾期三个月以上,甲方有权将乙方定购房转手他人,在扣留定金和违约金后,退还乙方预收房款,终止合同。七、交房标准:(商服为白钢门),车库(电动卷帘门)进户门:防盗门窗:塑钢窗大怒俺们:电子防盗门室内:毛胚房、楼梯间刮大白楼梯间:大理石地面、白钢扶手。外墙:外贴苯板、外墙刷防水涂料。厨房:毛胚。卫生间:毛胚。阳台:塑钢窗、封闭阳台、其他:地热采暖、分户限制、电话、有限电视入户。八、办理产权过程中发生的一切费用由乙方担当。九、乙方在实际接收该商品房六个月后,办理其他手续。十、本合同在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成是,任何乙方有权向有管辖权额仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。十一、本合同一式两份,甲乙双方各一份。甲、乙双方的合同均具有同等法律效应。十二、本合同未尽事宜,甲乙双方共同议定,本合同签字盖章后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日商品销售合同 篇4甲方: 乙方:依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规之规定,经双方友好协商一样,签订本合同。一、商品清单二、选购方式及要求1、乙方供应甲方的商品中:(1)有破损;(2)有残缺;(3)经生效判决后确认商品或商标侵扰第三人的合法权益. 甲方可以一律退货,退货的费用由乙方全部担当,乙方担当因此而给甲方造成的全部损失。2、乙方供应符合产品运输条件的简易包装。3、乙方供应的货物必需全部符合国家标准和符合国家法律规定。以乙方的质检报告为准,如不符合,甲方可以要求全部退货。退货商品产生的运费由乙方担当。如因乙方产品质量问题导致甲方被国家行政部门惩罚,乙方担当由此给甲方造成的全部责任及损失。4、供应商所供应的商品如有吊牌与洗标、成分标不符时,乙方为甲方无偿供应打印贴纸,符合标准的贴纸在五个工作日到达甲方指定处。贴纸收到后,甲方书面通知乙方。5. 如乙方所售产品和/或其包装、标识上运用了任何第三方的学问产权,乙方应事先取得该第三方合法有效的运用许可,按中国法律、法规的规定进行许可运用登记,并严格在许可运用的产品范围、地域范围以及许可运用期限内依法运用这些学问产权。同时,乙方须确保其拥有销售或者经销所售产品的权利。6、假如乙方违反本合同“产品质量和学问产权”的任何规定,或者乙方所售任何产品被美特好公司或门店发觉违反了上述任何规定,或者乙方所售任何产品被任何第三方(包括但不限于客户、政府机关、司法机关、媒体、任何单位及任何其他人)声称违反了本条的任何规定而美特好公司和/或门店因前述任何缘由遭到投诉、报道、调查、查处、索赔等,乙方担当由此产生的全部责任并赔偿甲方的全部损失及相当于合同总金额%的违约金,同时甲方有权马上将所涉产品下架或者撤柜,并进行封存或者退货。7、其它三、货物交付1、乙方交货时间:乙方收到货款后一周内发货。2、乙方交货地点:山西省太原市小店经济开发区龙城大街56号。3、合同货物交付要求:乙方依据甲方选购的编号、颜色、数量进行装箱,并附装箱单,在甲方物流中心验收完毕,甲方需以书面传真方式。如发觉包装内有破损、脏、乱等与甲方需求不一样,经乙方书面确认后由乙方在验收完毕之日起15个工作日内退换。退换的一切物流由乙方担当。四、甲、乙双方应相互交换的文件清单(一)乙方应供应的材料;1、乙方的营业执照复印件;2、乙方的税务登记证(地方的和国家的)复印件;3、由乙方法定代表签字并加盖公司印章并发给乙方谈判人员和合同签订人员的授权书原件;4、商标注册证;5、供应相应商品的国家权威部门出具的质检报告。(二)甲应供应的材料:1、甲方的营业执照复印件;2、甲方的税务登记证(地方的和国家的)复印件;3、由甲方法定代表签字并加盖公司印章并发给甲方谈判人员和合同签订人员的授权书原件;4、收货地点和签收人(身份证复印件)。五、付款信息1、付款方式:现金。2、付款信息:甲方向乙方所作的全部付款应排他性地采纳电汇方式支付至下述银行帐号部门编号:乙方名称:开户银行:银行帐号:3、本合同所述价格为含税价,乙方应向甲方供应17%的增值税发票。4、如有价格变动,乙方应提前30天书面通知甲方。未经甲方同意前,乙方不得擅自变更价格。价格变动在双方书面确认之日起生效。六、物流费用担当乙方须担当所在地至甲方物流中心的物流费用,甲方自行担当物流中心至门店的物流费用。七、不行抗力1、不行抗力指斗争、严峻火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不行抗力事务。2、签约双方中任何一方由于不行抗力影响合同执行时,发生不行抗力一方应尽快将事故通知另一方。并刚好实行措施,避开损失扩大。未尽事宜双方应 通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。八、违约与责任1、甲方如有退货时(除货品有残次,破损,质量问题),费用由甲方担当。2、乙方应按时足量向甲方交货,每逾期3天,须向甲方支付交货不足部分金额的 % 的违约金。逾期7天,甲方有权单方解除合同。如甲方已预付了货款,乙方应全部返还,并支付相当于合同总金额%的违约金。3、在甲方未付清全额货款前,乙方交付的货物的全部权归乙方全部。4、如甲方未按本合同所注时间按时付款,每逾费 天,甲方应按已到期金额的% 担当违约金。九、其它1、本合同正本肆份,具有同等法律效力,甲方执叁份,乙方执壹份。合同双方签字盖章。2本合同未尽事宜,由双方协商处理,协商不成,向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、本合同的有效期: 年 月 日至年 月 日。甲 方: (盖章) 乙 方: (盖章)法人代表: 法人代表:签约代表: 签约代表:地 址: 地 址:电 话: 电 话:传 真: 传 真:日 期: 日 期:商品销售合同 篇5买方: (以下简称甲方) 卖方 (以下简称乙方) 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,本着同等、自愿、诚恳守用的原则,就甲方向乙方购买商品混凝土的相关事宜,双方经友好协商一样,达成如下协议:第一条 工程概况建设单位: ;施工单位: ;工程名称: ;工程地点: 。其次条 混凝土的标号、单价、数量、金额(单位:元/m3)第三条 交货的时间、数量、地点l、甲方应向乙方供应当月混凝土用量安排单,本周的混凝土用量安排单和三天混凝土用量安排单。2、甲方须提前壹天书面传真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、精确用量和浇筑部位,如有特别状况要临时变更,应至少提前4小时通知乙方,乙方应当按甲方通知的时间、数量地点完成混凝土的交付任务。第四条 混凝土款支付方式:1、甲方需在每月5日前付清乙方所浇筑混凝土款项的80%,超过付款期限的,根据甲方应付款总额的同期银行贷款利率计算支付乙方违约金。2、最终一次混凝土款在本项目混凝土主体屋面浇筑完毕后一个月内一次付清 。3、混凝土货款由乙方委派专人 持乙方结算单作为收款凭据,其他票据和人员一律无效(如变换人员乙方需书面通知甲方方可付款)。第五条 计量验收及结算方式1、该条以下内容的计量验收及结算方式仅针对甲乙双方。2、本工程按车方计重结算,过磅量容重为2300-2450kg/m3,甲乙双方共同监督过磅。3、每次混凝土浇完后,甲方对过磅量如有疑问必需在混凝土浇完24小时内提出,如未提出则视为双方认可。4、结算单上甲方指定签字人: ,乙方指定签字人: ,经双方代表签字认可的混凝土用量结算单是甲方付款的最终结算依据,以后不再对该依据作任何补充、修改。5、非因乙方缘由造成工程持续停工三十天(以甲方最终一次签收混凝土的日期作为停工日),甲方应于停工日起十五日内与乙方办理结算,并于停工之日起三十日内向乙方支付已供混凝土的全部款项。6、甲方须于每月终了5日内与乙方办理混凝土的方量结算,甲方不得以任何理由拒绝办理结算,否则乙方有权停止供应混凝土。第六条 混凝土质量验收标准1、乙方供应的预拌混凝土我国国家标准预拌混凝土(GB/T1490220xx)有关规定进行验收,乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)完后,向甲方供应该次混凝土7天和28天乙方出具的试压报告资料。2、甲乙双方应对混凝土进行现场见证取样,甲方作标识乙方负责保养。3、为了保证混凝土质量,甲方不得指定和供应任何原材料。如甲方有特别缘由指定运用及购买抗渗、膨胀等外加剂,则该部分的质量和资料由甲方保证,乙方保证供应混凝土的质量和资料。甲方需提前15天将供应的外加剂送乙方作相溶试验和对混凝土有无损害的试验,经乙方同意后方能运用。甲方派人到乙方搅拌站保管和添加。4、甲方如对混凝土质量有异议,应于主体封顶完毕后90日内提出,并申请专业机构鉴定,超过异议期,即视为对混凝土质量认可。第七条 甲方的工作1、甲方应保证乙方在浇筑混凝土时占道,环保等城管手续。由于甲方的相关手续(如夜间施工等缘由)不完善而造成乙方的混凝土损失,甲方应担当责任。2、甲方应当在合同签订生效后一周内,向乙方无偿供应建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度安排表。如有变更时,应刚好通知乙方并供应变更后的施工图和施工进度安排表。3、在乙方浇筑混凝土前,甲方需完成当次要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配臵、施工定位放线及其它必要的前期打算工作。4、甲方保证混凝土在浇筑前,孔桩为无水状态,在每次混凝土浇筑完毕后,应当按施工规范对浇筑后混凝土进行正常振捣和施工养护。对特别要求的混凝土,甲方应当依据乙方提出的指导说明进行现场施工养护。5、甲方无偿向乙方供应施工所需水、电及必要的配套设施。6、甲方按合同约定按时和乙方办理结算,不能以其它任何理由推迟办理结算手续,否则,由此而造成的一切损失由甲方担当。7、因特别缘由双方无法再接着合作时,甲方必需付清全部货款双方终止合同乙方退场,否则双方在未结清本工程全部货款之前,甲方不得与其他商混公司再签订本工程混凝土买卖合同。8、甲方每次浇筑完混凝土后必需运用塑料薄模进行覆盖,否则因此产生的质量及裂缝问题由甲方自行担当与乙方无关。第八条 乙方的工作l、乙方应按甲方供应的技术资料和混凝土的等级要求,制作混凝土调配报告,并依据甲方要求,供应混凝土的检验报告,运用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其它资料等。2、乙方人员在甲方施工工地交付(浇筑)混凝土时必需听从甲方现场施工管理人员的工作支配,自觉爱护甲方现场钢筋、模板等,维护甲方施工现场的环境卫生。3、乙方应依据甲方的须要,对工程特别部位进行养护的混凝土,向甲方提出必要的指导建议。4、在正常浇筑时乙方必需保证施工现场有两台混凝土泵,每台混凝土泵每小时泵送混凝土不能少于20m,保证每次均能按甲方的要求供应混凝土供应量,不能满意供应由乙方担当甲方相应损失。5、洗管废渣乙方必需保证每次浇筑完后负责清理干净。第九条 平安文明生产甲、乙双方严格遵守平安生产规程,以人为本。乙方不违章冒险作业,甲方不得强行支配乙方从业人员在带有明显平安隐患的环境中作业。第十条 混凝土损耗1、在混凝土浇筑前,因乙方缘由造成的混凝土损耗由乙方自行担当。2、由于甲方的打算工作不充分,导致混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量损失,由甲方担当。3、混凝土的爆模损失由甲方负责。第十一条 不行抗力地震、下雨、政府禁令等不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。双方免除责任,但应刚好通知对方。第十二条 违约责任1、乙方逾期交货,经甲方书面催告后三日内,仍无法按合同约定履行,甲方可解除本合同。2、甲方逾期付款,经乙方催告后十五日内,仍无法按合同约定履行,乙方可解除本合同,要求甲方付清全额货款,并担当每天本合同混凝土总金额的千分之五的违约金。3、乙方供应的混凝土质量达不到合同约定时,应赔偿甲方的干脆经济损失。第十三条 争议的解决方式在合同履行过程中发生争议,甲乙方双方可协商解决,协商不成,可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条 其它1、本合同未尽事宜,经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同一式肆份,双方各执贰份,自甲乙双方签章后生效,。 (以下无正文)甲 方: 乙 方:法定代表人: 法定代表人:托付代理人: 托付代理人:时 间: 时 间:商品销售合同 篇6商品住宅销售代理合同托付方:*房地产有限公司暂名(以下简称甲方)受托方:*置业有限公司(以下简称乙方)为促进物业的销售和资金的周转,甲、乙双方遵循同等互利、诚恳信用的原则,经过充分协商就甲方托付乙方代理销售*街商品住宅(以下简称本案)的有关事项达成如下一样协议:一、 甲方托付乙方代理销售下列物业:1物业名称:*街项目(以下简称本案),推广案名另定。2物业座落:*街。3物业性质:内销商品住宅4商品住宅总建筑面积:约40000平方米5物业户数:未定二、 甲方托付乙方代理销售期限:自本物业销售预售许可证批准之日起的24个月内。三、 托付代理销售的平均底价和销售总额:甲方托付乙方代理本案的对外推广均价为3850元/平方米,总销售金额约为15400万元。如销售期内市场有较大波动因素,甲、乙双方可协商调整价格幅度为+ 5%。四、代理期限内,乙方全权代理有关本案销售的一切事宜,甲方不得再托付其他单位或个人销售本案,甲方也不再零售。五、托付销售费用及开支方法:1、乙方每销售一单位物业,可向甲方提取销售总额的1.5%佣金,此佣金应依据合同金额每一月结算一次,结算日为下一个月5日。假如甲方在此项目土建开工前需乙方融资,则乙方每销售一单位物业,须向甲方提取销售总额的2.5%佣金。2、为促销本案,甲方须支出总销金额1%的广告宣扬费,此费用包括报刊广告、电视广告、户外广告及各种宣扬品,费用详细支配见附件。六、为确保销售进度,乙方向甲方确定以下销售指标:1自预售许可证发出至土建结构封顶。销售率达20%.2结构封顶至外立面装修一半。销售率达20%.3外立面装修一半至土建竣工。销售率达20%.4土建竣工至交房入伙,甲方已取得入伙许可证。销售率达30%.假如预售许可证发出延期或工程延期,则销售速度也相应延期。七、乙方奖金提取方法:乙方的奖金实行溢价分成的方式,凡销售合同单价高于底价部分则为溢价(即高于3850/平方米以上),溢价分成比例为甲、乙双方7:3分成,即甲方为70%,乙方为30%。八、甲、乙双方责任1、甲方详细责任甲方负责本案的规划审批、土建施工,以及水、电、煤等后期配套,并按时完工交付运用。假如一旦甲方延期,必为乙方的销售带来困难。由此产生的销售滞缓,由甲方担当责任。物业交付时应配套齐全,并能合法办理单位或个人产权登记。因逾期交房所产生的纠纷与乙方无关。代理销售期限内,甲方应协作须要,供应预售许可证、建设工程许可证、交付运用许可证、房产配套供应证明等乙方所需的销售资料以及其他与销售有关的文件。并且,甲方所供应的这些文件作为协作合同附件与本合同具有同等的法律效力。代理期限内,由甲方在本案现场供应一处经装修的售楼处及二套样板房。若因施工质量,配套完成,办理银行按揭或产权证等全部甲方缘由而与买受方产生的纠纷与乙方无关;如由此对销售产生影响,导致乙方不能完成指标,甲方不得追究乙方责任。2、乙方的详细责任乙方应本着代理销售的行业精神,全力以赴履行本案的代理业务。在代理期限内,乙方应按物业的实际状况对客户进行介绍,不得有任何欺瞒行为,不得损害甲方的声誉。在代理期限内,乙方负责客户询问、带客看房、签订认购书、签订(预)出售合同,为客户代办公积、按揭和产权证手续,供应一条龙服务。在代理期限内,客户的定金¥10000.00元由乙方代收,客户房款(除定金外)由甲方收取,月底与甲方结算.在代理期限内,乙方同意甲方保留总户数的3%留做已用,详细房号另行商定。其中甲方售出部分归入乙方业绩,但佣金不予结算。若客户签约并支付签约金后又要求退房,可分以下几种情形处理:1若退房缘由在于客户,则甲方有权按规定没收客户之部分违约金,该款项甲、乙双方各得50%。2若退房缘由在于乙方,则甲方无须向乙方支付代理佣金。如客户造成经济损失,由乙方自行处理。3若退房缘由在于甲方,则甲方必需向乙方支付该套房屋的代理佣金。九、协议的变更、解除1甲、乙双方协商一样,可变更或解除协议;2若甲方未在约定的时间内取得物业预售许可证,则乙方有权解除本协议;3若乙方连续6个月未完成指标,甲方有权取消乙方代理销售权。签字(盖章) : 签字(盖章):日期: 日期:商品销售合同 篇7托付人:_(以下简称甲方)法定代表人:_联系电话:_地址:_营业执照号:_资质证号:_受托人:_(以下简称乙方)法定代表人:_联系电话:_地址:_营业执照号:_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、城市房地产中介服务管理规定之规定,甲方特托付乙方代理销售甲方的房地产开发项目,经甲、乙双方同等协商,达成如下协议:第一条 托付销售项目名称及地址项目名称:_项目地址:_其次条 托付销售房屋为_预售商品房现房,商品房预售许可证号:_(商品房屋注册登记证号:_)第三条 受托销售范围(一)乙方受托销售范围:1_;2_;3_。(二)乙方受托销售房屋计_套,销售总建筑面积为平方米。(三)销售面积计价方式按下列第_项计价:1按套(单元)计价;2按套内建筑面积计价;3按建筑面积计价。第四条 托付销售代理方式甲、乙双方选择下列第_项代理方式:(一)整体包销:乙方在肯定期限内以甲方名义销售,向甲方支付包销价款,获得销售差价利益,并保证在包销期限届满时完成甲方应售商品房。(二)风险代理:甲方在未支付代理费用的状况下,乙方作为甲方的代理人对房屋进行销售,产生的权利义务由甲方担当,乙方按销售业绩及约定获得酬劳。(三)一般代理:乙方作为甲方的代理人对房屋进行销售,产生的权利义务由甲方担当。(四)其他方式:_。代理方式的详细内容、事项等由甲、乙双方另行订立补充协议。第五条 销售价格(一)本合同约定的销售范围内的房屋价格按下列第_项执行:1起价_元平方米,最高价_元平方米,均价_元平方米;2售价_元平方米,可上、下浮动_至_;3按楼层、户型定价销售(见附件)(二)在实际销售中,每套房屋售价如需折扣实惠,须经甲方同意。(三)房屋售价经甲方同意折扣销售的,代理服务费应按下列第_项计算:1房屋原售价;2房屋折扣后售价。(四)其他方式:_。第六条 销售安排及进度完成售房套数(套)完成售房面积(平方米)完成售房金额 (元)第七条 销售收款甲方_同意不同意由乙方代收购房定金及预付款;如甲方同意代收的,乙方应在收到购房定金及预付款后_日内将代收款项交付给甲方。第八条 合同履行期限本合同履行期限自_年_月_日至_年_月_日止。6在合同签订前,托付人应当向受托人出示所售房屋的有关证书、证明文件(原件)等资料。商品销售合同 篇8一、 经销条款1、甲方授权乙方为 (地区、市、县)经销商,经销甲方所经销的 品牌 系列产品。2、产品名称、规格、单价详见合同附件。3、货款结算方式:款到发货或现款结算。4、供货程序:乙方填写书面订货申请单,经甲方业务人员确认传真到配送中心,配送中心确定该批货款到帐后,三日内发货。5、运输方式:甲方负责送货至乙方所在市(县)的车站、货运点,运费由乙方担当。(依据地区不同, 2-10元运费/件)6、乙方在本合同有效期内目标销量为 万元,甲方赐予返利 。 嘉奖,否则不予返利。二、 甲乙双方责任条款1、甲方应依据市场状况策划产品宣扬、广告及促销活动,乙方有义务协作。2、甲方负责向乙方供应经销产品的合法证件,乙方有责任维护甲方产品的声誉,杜绝销售过期变质产品和经营假冒侵权产品。3、乙方应在所经销区域做好网络分销的发展、监控,并担当责任。4、乙方必需无条件供应甲方所需的与甲方产品有关的任何销售数据,并做到准时、精确、完整。三、 退换货条款1、甲方产品原则上不予退换货,因产品包装或配送出现差错,甲方退换。2、自进货之日起五日内因产品质量问题经甲方确认同意可进行产品调换。该批产品甲方担当此运输费用,乙方不得自行销毁。3、因乙方仓储管理不善等造成的质量问题一律不予退换货。四、 解除合同条款1、在本合同执行期间,如乙方连续2个月未能完成甲方规定目标之内的需求安排,则甲方有权终止本合同。2、在本合同执行期间,如乙方在合同规定区域以外销售或分销甲方产品,则甲方有权终止本合同。3、在本合同执行期间,如乙方违反甲方价格销售政策,则甲方有权终止本合同。4、在本合同执行期间,如乙方销售假冒产品及其他造成甲方产品不良影响的,则甲方有权终止本合同。5、在本合同执行45天内,如乙方没有达到kb类店50%以上的铺货率,则甲方有权终止本合同。6、其它本合同书中规定的终止合作或本合同的条款。五、 保密条款乙方保证在任何时候,任何状况下,不会将甲方的商业机密(如价格、销售数据、学问、技术等甲方认为是商业机密的信息)披露给任何其他人或为自身目的运用。六、 其他条款1、本合同为正式合同,有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。2、合同签署后,如甲方在7个工作日内未收到乙方的首批货款,合同自动失效。3、本合同未尽事宜,经双方协商可另行订立附加协议,并与本合同具有同等法律效力。4、如出现合同纠纷,双方经协商不能达成一样时,任何一方可在甲方所在地人民法院提出诉讼。5、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章起生效。6、本合同最终有效签署人为甲方营销副总经理以上职位者。甲方: 乙方:法定代表: 法定代表:托付代表: 地址:联系电话: 联系电话:签订时间: 签订时间:商品销售合同 篇9随着房地产市场的发展,特殊是住房制度改革的深化,越来越多的人民群众通过房地产市场解决住房问题、改善住房条件。作为保证商品房交易正常进行的重要法律制度一一商品房销售合同,成为人民群众关注的焦点。商品房销售合同不仅是保证房地产市场健康有序发展的重要手段,也是爱护广阔人民群众切身利益的有效方法。然而,由于消费者在购买商品房时法律意识淡薄,自我爱护意识不强,更由于房地产市场中不法开发商的合同欺诈行为,以及人们对司法手段管理合同和行政手段管理合同界限混淆不清等缘由,使商品房销售中的合同欺诈行为成为人民群众近年来消费投诉的热点问题。国务院也将合同欺诈行为作为整顿房地产市场秩序的一个重要方面。能不能依法做好商品房销售合同管理工作,为人民群众创建一个放心的消费环境,是房产管理部门义不容辞的责任,也是实行十六大精神,践行“三个代表”重要思想的重要内容。做好这项工作,也是用实际行动推动我市依法治市工作进程的一项重要内容。一、对商品房销售合同实行行政管理的基本概念我国对商品房销售合同实行行政管理,这是符合我国国情、具有中国特色的。马克思主义认为,人民民主专政的国家有一个重要职能,那就是组织经济建设和文化建设,以满意人民日益增长的物质文化生活须要。对商品房销售合同实行行政管理,就是国家行使这样一种职能的详细体现。国家通过房地产管理部门运用行政管理手段,与司法手段有机结合,达到爱护当事人的合法权利,维护社会经济秩序,促进房地产业健康发展的目的。房产主管部门是受市政府托付,负责我市房地产市场统一规划和监督管理的职能部门。依据国家、省、市有关法律、法规对商品房销售进行管理。多年来,在市委、市政府的正确领导下,严格依法行政,仔细践行“三个代表”重要思想,维护广阔消费者的合法权益,推动了我市房地产市场的健康发展,也用实际行动推动了我市依法行政的进程。为了对商品房销售合同进行更加有效的管理,国家颁布了一系列的法律、法规、政策。先后出台了中华人民共和国城市房地产管理法、合同法、城市商品房预售管理方法(建设部令95号)、商品房销售管理方法(建设部令88号)、*市房地产市场管理条例等等。最高人民法院于20xx年5月7日公布的关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的说明,对商品房买卖合同纠纷的审理适用法律作出了更加明确、详细的规定。城市房地产管理法规定了房地产价格申报制度,并明确了“商品房预售实行预售许可证制度”。建设部第95号令城市商品房预售管理方法对商品房预售管理的有关问题进一步作了细化。房地产开发企业与购房者应当签订商品房买卖合同。l995年建设部和国家工商行政管理局联合颁法了商品房购销合同示范文本,20xx年建设部、国家工商行政管理局又联合对商品房购销合同示范文本进行了修订,并更名为商品房买卖合同示范文本,规定了1 3项主要内容。推行示范文本有利于爱护当事人的合法权益,避开因合同缺少项和当事人看法表示不真实、不准确,而出现显失公允和违法条款;有利于削减商品房买卖合同纠纷,促进合同纠纷的解决;有利于调动消费者的购房热忱,促进住房消费,拉动经济增长。通过运用行政手段管理商品房销售合同,推行示范文本,对规范房地产市场行为起到了重要的作用。二、为什么要对商品房合同进行管理对商品房合同依法进行管理是全面建设小康社会雄伟目标的要求。在我国实现翻两番的目标后,人民群众生活渐渐由温饱型向小康型转变。党的十六大又提出了全面建设小康社会的雄伟目标。小康不小康,关键看住房。建设部为小康社会的住房确定的目标是“户均一套房,人均一间房,设施齐全,功能齐备”。在新的时期、新的形势下,将会有更多的人民群众通过房地产市场解决住房问题,提高居住质量,改善居住环境。创建一个公允、公正、公开的秩序正常的房地产交易环境,就显得更加重要。因此必需依法加强对商品房销售合同实施管理。对商品房销售合同实施管理是“三个代表”重要思想的要求“三个代表”重要思想这个完整科学体系中,始终代表中国最广阔人民的根本利益,是“三个代表”的最终归宿,也是我们一切工作的动身点和落脚点。落实“三个代表”重要思想,必定体现在我们的工作实践中,落实在一步一步扎实详细的工作中。加强商品房销售合同管理,与人民群众的利益休戚相关。因此,只有维护好房地产交易市场的正常秩序,为人民群众创建一个宽松的住房消费环境,才能真正代表最广阔人民群众的利益。对商品房销售合同进行管理是促进房地产市场健康发展的要求。商品房销售合同是国家对房地产市场进行微观调控的主要手段之一,通过商品房销售合同的调整,使得房地产市场交易活动井然有序,房地产市场健康发展。但是,我们还应醒悟地看到房地产市场中仍有不法开发商违规开发、销售商品房,损害广阔消费者利益,其中合同欺诈行为就是近年来反映比较突出的问题。为此,国务院、建设部均将整顿以合同欺诈消费者行为作为整顿房地产市场秩序的一个重要方面。因此,只有加强对商品房销售合同的管理,消退开发商的不法行为,才能爱护广阔消费者的利益,保证房地产市场健康发展。三、加强商品房销售合同管理应重点做好的工作由于商品房不仅是人民群众改善居住条件,提高居住环境的要求,也是全面建设小康社会中实现家庭财宝普遍有所提高的重要环节,在全面建设小康社会中意义重大。更由于商品房从预售到竣工交付的时间一般较长,具有较大的风险性和投机性,涉及广阔人民群众的切身利益,所以我们要扎实做好商品房销售合同管理。1、进一步加强对房地产有关法律、法规的宣扬,提高消费者房地产法律、法规意识,让商品房消费者做到明明白白消费。据统计,目前,消费者在购房时自己聘请律师的不到2,法律意识比较淡薄,自我爱护意识不强。大多数人认为:目前新版商品房买卖合同是国家制订的,以为很全面,合同示范文本可以爱护自己的利益,且大多数人在购房时有一种从众心理,大家都这样签了,我也这样签算了。因此,加大对房地产的有关法律、法规的宣扬力度,培育消费者的法律意识,是规范房地产市场秩序,爱护消费者合法权益的基础性工作,也是推动我市依法治市进程的重要内容。加强商品房销售合同管理,就必需大力宣扬有关法律、法规,使之家喻户晓,人人明白。2、严格对商品房销(预)售进行管理。根据建设部城市商品房销售管理方法对商品房销(预)售的规定,一是严格按规定办理预售许可证,同时协作新闻媒体,定期向社会公布预售许可办理状况,以供广阔消费者监督和作为购房参考;二是销售商品房时必需用商品房买卖合同示范文本,不运用的不予办理产权证;三是加强对商品房销(预)售的检查巡查。3、会同工商部门加大对房地产广告的管理力度。商品房销售管理方法第十四条规定:“房地产开发企业、房地产中介服务机构发布商品房销售宣扬广告,应当执行中华人民共和国广告法等有关规定,广告内容必需真实、合法、科学、精确”。但现实中,房地产开发企业的某些广告,谈不上真实、合法、科学、精确更是无从谈起。目前的商品房销售中所涉及的广告内容,l00真实、合法、科学、精确的几乎没有,一般都包含了30以上的虚假成分。对广告中大量的承诺性内容也不能全部约定在合同中,这些都严峻地损害了消费者利益,必需坚决予以订正。在商品房销(预)售时,房地产销(预)售广告必需注明预售许可证号及准予预售的相关内容。房地产开发企业、房地产中介服务机构发布的商品房销售广告和宣扬资料所明示的事项,应当在商品房买卖合同中约定。4、推行商品房买卖合同示范文本,规范商品房销售合同管理制度。现在某些商品房开发商单方面制订某些对开发商有利不行商谈的条款;违反法律规定,单方扩大相关法律术语的内涵与外延等等来损害广阔消费者利益。为此,必需对已经出售的商品房的合同进行定期检查,对不按法律规定签订合同;不按法律规定明示相关
展开阅读全文