监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷及答案【97】

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员【正确答案】A2.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】A3.工程项目履约保证的有效期限为（）。A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止【正确答案】A4.材料采购合同中，结算方式可以是现金支付、转账结算或异地托收承付。下列说法不正确的是()。A.现金结算只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算C.托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算D.托收承付适用于合同双方在同一城市的结算【正确答案】D5.承发包双方人员的伤亡损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人分别各自【正确答案】D6.在评标委员会成员中，不能包括()。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家【正确答案】B7.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中说法不正确的是（）。A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用【正确答案】D8.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【正确答案】C9.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A10.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C11.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿【正确答案】A12.【真题】关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人【正确答案】D13.根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解【正确答案】A14.下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是（）。A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力【正确答案】B15.FIDIC施工合同条件规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及（）。A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致【正确答案】C16.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同【正确答案】A17.委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括（）。A.工程规模B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度【正确答案】C18.勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按（）支付勘察费。A.约定的工作量B.实际发生的工作量C.估量的工作量D.全部工作量【正确答案】B19.【真题】根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。A.已标价的工程量清单通用合同条款图纸B.已标价的工程量清单图纸通用合同条款C.通用合同条款已标价的工程量清单图纸D.通用合同条款图纸已标价的工程量清单【正确答案】D20.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A.监理人B.承包人C.发包人D.分包人【正确答案】C21.【真题】某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款【正确答案】A22.【真题】关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【正确答案】B23.无权代理行为属于（）。A.无效行为B.可撒销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C24.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B25.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改【正确答案】B26.根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。A.全过程控制B.全方位控制C.系统控制D.动态控制【正确答案】A27.在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师【正确答案】C28.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。A.30B.50C.100D.80【正确答案】C29.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。A.4万元B.8万元C.10万元D.14万元【正确答案】C30.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应()。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【正确答案】A31.工程一切险中的意外事故，包括（）。A.地震B.海啸C.地崩D.飞行物体坠落【正确答案】D32.由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取（）的方式订立合同。A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理【正确答案】C33.发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报()进行批准。A.原设计单位B.原审批机关C.原备案部门D.建设行政管理部门【正确答案】B34.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法的规定，该合同为（）合同。.A.有效B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销【正确答案】B35.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【正确答案】C36.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，在工程师颁发（）后的28d内，将履约保函退还分包商。A.缺陷责任证书B.支付证书C.履约保证书D.工程接收证书【正确答案】A37.设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用（）。A.单独进行初步设计招标B.技术设计招标或监理单位招标C.技术设计招标或施工图设计招标D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标【正确答案】C38.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是()A.若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时的安全保卫工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船【正确答案】B39.下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【正确答案】A40.材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。A.化学实验B.理论换算法C.物理实验D.经验鉴别法【正确答案】A41.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D42.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【正确答案】C43.招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.4C.5D.6【正确答案】C44.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C45.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【正确答案】C46.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书【正确答案】B47.【真题】材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【正确答案】D48.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、（）和建设工程施工合同三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同【正确答案】D49.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A50.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。A.不具有法律效力B.被代理人的追认权C.被代理人不履行委托代理协议D.被代理人的拒绝权【正确答案】B51.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.指定代理【正确答案】C52.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力【正确答案】A53.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期05个月追究承包人违约责任【正确答案】B54.FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于（）对施工过程中的控制。A.雇主B.承包商C.监理人D.工程师【正确答案】A55.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼【正确答案】D56.指定分包商是与()签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。A.工程师B.承包人C.发包人D.政府主管部门【正确答案】B57.下列选项中，不属于合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织【正确答案】C58.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A59.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A60.评标委员会对投标书进行初评是以()为依据，确定投标书的有效性。A.投标文件B.招标文件C.招标公告D.资格预审文件【正确答案】B61.【真题】关于合同鉴证的说法，正确的是()。A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【正确答案】D62.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业顺序和时间【正确答案】C63.【真题】根据标准施工招标文件，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件【正确答案】B64.【真题】因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【正确答案】C65.合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过（）解决纠纷。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【正确答案】A66.招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20【正确答案】C67.市场经济中，绝大部分合同都是（）。A.有偿合同B.无偿合同C.单务合同D.从合同【正确答案】A68.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价【正确答案】C69.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。A.物B.行为C.智力成果D.货币【正确答案】A70.根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【正确答案】C71.在我国，建设工程一切险由()来办理保险。A.承包商B.发包人C.项目经理D.开发公司总经理【正确答案】B72.承包人无权要求追加合同价款的情况不包括()。A.发包人要求的设计变更B.承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C.由自身原因导致施工进度滞后D.承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低【正确答案】A73.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括（）。A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告【正确答案】C74.【真题】承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【正确答案】B75.【真题】关于必须招标项目的说法，正确的是（）。A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【正确答案】C76.【真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【正确答案】A77.【真题】关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()。A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【正确答案】D78.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人【正确答案】A79.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担【正确答案】D80.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。A.投标报价2000万元，评标价1950万元B.投标报价2050万元，评标价1940万元C.投标报价1980万元，评标价1970万元D.投标报价1950万元，评标价1960万元【正确答案】B81.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】C82.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8【正确答案】D83.材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（）执行。A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.推荐性标准【正确答案】C84.评标应当由（）负责评审。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门【正确答案】B85.合同法律关系的客体不包括（）。A.物B.法人C.行为D.智力成果【正确答案】B86.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D87.工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同【正确答案】C88.【真题】根据FIDIC施工合同条件，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为（）。A.承包人可自行调运到其他工地B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地【正确答案】C89.FIDIC施工合同条件规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每（）个月都应向工程师提交进度报告。A.1B.2C.3D.4【正确答案】A90.如果执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照（）计价。A.交付时的价格B.签订时的价格C.较高的价格D.合同签订时与交付时的平均价格【正确答案】A91.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【正确答案】C92.【真题】关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【正确答案】B93.能够作为保证人的为()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B94.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括（）。A.设计深度要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.施工组织要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】C95.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（）。A.甲签字、盖章时B.乙收到合同书时C.乙签字、盖章时D.甲、乙达成协议时【正确答案】C96.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向（）通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。A.工程师B.发包人C.勘察设计单位D.有关行政监督部门【正确答案】A97.工程施工合同文本的条款规定，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与（）通过协商确定的二元管理模式。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】B98.材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括()。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付【正确答案】D99.【真题】建设工程设计合同(示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【正确答案】A100.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由（）向招标人出具投标保函或者投标保证书。A.银行或者担保公司B.银行或者投标人C.担保公司或者投标人D.银行或者监理单位【正确答案】A二.多选题(共70题)1.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。A.定量计算法B.衡量法C.经验鉴别法D.理论换算法E.查点法【正确答案】BDE2.依据代理权产生的依据不同可将代理权分为（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理E.无权代理【正确答案】ABC3.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)，下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护【正确答案】AD4.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括（）。A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人【正确答案】BCE5.仲裁协议包括如下内容()A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的进仲裁委员会【正确答案】ACE6.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE7.承诺期限的确定，有()几种方法。A.要约中规定承诺期限B.要约中未规定、由仲裁人确定C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达【正确答案】ACE8.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大【正确答案】AB9.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是（）。A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准E.对分包商的施工进行监督、管理和协调【正确答案】ABC10.根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有（）。A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工【正确答案】ABCD11.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD12.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE13.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定（）。A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务【正确答案】ABCE14.【真题】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用【正确答案】ABCD15.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B.负责组织设计成果鉴定C.负责审查各阶段设计文件D.对外商的设计资料的审查E.保护设计人的知识产权【正确答案】ABE16.【真题】根据标准施工合同工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【正确答案】BCD17.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害【正确答案】BC18.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算价【正确答案】ABC19.FIDIC施工合同条件规定，如果由于工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括（）。A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用C.清理现场所支付的费用D.拆除工程所支付的费用E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用【正确答案】ACDE20.根据标准施工合同，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【正确答案】BCDE21.【真题】根据标准施工合同，承包人的施工安全责任有()。A.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【正确答案】BCD22.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括（）。A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书【正确答案】BCDE23.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料【正确答案】ADE24.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人配合施工的义务有（）。A.向发包人和施工承包人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.参加重要隐蔽工程部位验收D.解决施工中人员分配问题E.参加竣工验收【正确答案】ABCE25.【真题】工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【正确答案】ADE26.当事人在()的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊【正确答案】ABDE27.订立合同可采用的形式有()A.承诺B.要约C.要约邀请D.书面E.口头【正确答案】DE28.施工合同履行过程中，竣工验收分为（）类，视施工合同约定的工作范围而定。A.单项工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.整体工程竣工验收【正确答案】DE29.【真题】关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()。A.监理合同是委托合同的一种B.监理合同是建设工程合同的一种C.监理合同的标的是服务D.监理合同的标的是工程E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序【正确答案】ACE30.【真题】出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同【正确答案】CD31.施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。A.施工合同条件B.施工合同协议条款C.发包人与监理单位签订的监理委托合同D.发包人上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议【正确答案】ABE32.【真题】施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权。D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产【正确答案】ACDE33.工程师对分包工程的管理职责有()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.审查分包工程的质量D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BCD34.【真题】建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的【正确答案】CDE35.关于代理，以下各项表述中正确的是()。A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】ADE36.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行【正确答案】ACE37.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE38.【真题】根据标准施工合同，履约担保的特点有（）。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心【正确答案】AB39.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段和专用条款约定的比例进行分解。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【正确答案】ACDE40.建设工程勘察合同（二）范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（）。A.取得岩土工程的勘察资料B.水文地质勘察C.工程测量D.治理和监测工作E.工程物探【正确答案】AD41.【真题】FIDIC施工合同条件中的暂列金额的特点有()。A.该笔款额包括在中标通知书注明的接受的合同款额内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【正确答案】ACE42.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄【正确答案】ABD43.关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【正确答案】ACE44.下列关于发包人审查的说法错误的有()。A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意【正确答案】AB45.材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE46.关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()。A.发包人处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.发包人应及时向勘察人提供有关的文件资料，并对其准确性、可靠性负责D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】ACD47.【真题】施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()。A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【正确答案】ADE48.【真题】根据FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（）。A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工【正确答案】CDE49.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，正确的有（）。A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发书面指标，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示【正确答案】ADE