二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷及答案（第3套）

二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.对项目的结构进行逐层分解所采用的组织工具是（）。A.项目结构图B.组织结构C.合同结构图D.工作流程图【正确答案】A2.【真题】能够全面反映建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是()。A.工程质量控制资料B.工程施工质量验收资料C.竣工图D.工程施工技术管理资料【正确答案】A3.某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。A.按照合同中的工程量计算B.按变更后的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算【正确答案】B4.建设工程质量监督档案按（）建立。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程【正确答案】A5.监理人出具竣工付款证书后的（）日内，发包人需将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B6.下列属于建筑安装工程费用中人工费的是()。A.津贴、补贴B.职工福利费C.工会经费D.失业保险费【正确答案】A7.下列选项中，属于施工组织总设计编制依据的是()。A.建设工程监理合同B.建设地区基础资料C.各项资源需求量计划D.单位工程施工组织设计【正确答案】B8.在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于（）施工进度计划。A.控制性B.实施性C.指导性D.规划性【正确答案】B9.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C10.某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按子项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.以上三种方法的综合运用【正确答案】A11.建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，作为项目进度控制的依据，此系统的建立和完善是在()。A.项目立项决策时B.项目设计阶段C.项目施工准备阶段D.项目进展过程中【正确答案】D12.施工组织设计的基本内容要结合工程对象的()综合考虑。A.地质条件、施工条件和技术水平B.实际特点、施工平面图和施工条件C.实际特点、施工条件和技术水平D.施工环境、施工部署和施工水平【正确答案】C13.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该()。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C14.第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是()。A.设置安全监控系统B.改善作业环境C.制订应急救援体系D.加强员工的安全意识培训和教育【正确答案】D15.以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是（）。A.电梯B.运输设备C.吊装设备D.计量器具【正确答案】A16.【真题】根据施工项目竣工验收的程序，建筑工程经过初步验收后，应由()签署工程竣工报验单。A.施工项目经理B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.建设单位法定代表人【正确答案】B17.关于安全管理，以下说法错误的为（）A.安全危险源分为：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素?B.劳务公司聘用的临时工人可以立即上岗工作?C.安全控制的目标包括：减少或消除人的不安全行为的目标?D.深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查【正确答案】B18.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（），以扩大的分部分项工程定额编制的是（）。A.概算定额，预算定额B.预算定额，概算定额C.概算指标，概算定额D.预算定额，投资估算指标【正确答案】B19.实施性施工成本计划的编制应采用（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.估算指标【正确答案】B20.某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离开很远，则表示该工程项目在()。A.费用与进度上均是按预定计划目标进行的B.费用与进度上均没有按预定计划目标进行C.费用上是按预定计划目标进行的D.进度上是按预定计划目标进行的【正确答案】C21.【真题】下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是(?)。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续，密闭的砖X围堤?C.食堂禁止使用使用塑料制品作熟食容器D.施工现场不允许有计税存在?【正确答案】C22.【真题】根据建设工程项目管理规范(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。A.发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失B.发生风险可能性很大、风险后果为重大损失C.发生风险可能性中等、风险后果为中度损失D.发生风险可能性中等、风险后果为重大损失【正确答案】B23.标前会议上，招标人对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给予解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。A.提出问题的投标人B.所有参加标前会议的投标人C.所有未参加标前会议的投标人D.每一个投标人【正确答案】D24.施工期间，对质量问题严重的单位，政府质量监督机构可根据问题的性质可（）。A.签发质量问题整改通知单B.签发局部暂停施工指令单C.采取临时收缴资质证书D.签发全面停工通知书【正确答案】C25.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的（）。A.投保建筑工程一切险B.设置警示牌C.进行专题安全教育D.设置边坡护壁【正确答案】A26.关于施工总承包管理模式的说法，下列选项错误的是（）。A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工【正确答案】D27.某建设工程项目由于采用的水准仪不准，导致楼面标高和层高错误，发现问题后推倒重做，使施工进度延误、施工费用增加，该风险属于（）。A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险【正确答案】B28.对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，指的是（）。A.施工成本预测B.施工成本分析C.施工成本考核D.施工成本核算【正确答案】B29.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是（）。A.负责项目的人员配置和物资采购B.负责项目的技术管理工作C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任D.项目目标的控制和组织协调【正确答案】D30.常见的影响工程进度的风险不包括（）。A.组织风险B.环境风险C.技术风险D.合同风险【正确答案】B31.关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案C.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.生产经营单位应每年至少组织一次现场处置方案演练【正确答案】C32.【真题】施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。A.限控技术B.保（排）险技术C.保护技术D.可靠性技术【正确答案】D33.施工项目年度成本分析的重点是（）。A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况B.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【正确答案】B34.定期地将施工成本计划值与实际值进行比较，进行施工成本控制，其正确的步骤是()。A.比较-分析-预测-纠偏-检查B.比较-预测-分析-纠偏-检查C.比较-预测-分析-检查-纠偏D.比较-分析-预测-检查-纠偏【正确答案】A35.工程项目建成后，不可能像某些工作产品那样可以拆卸或者解体来检查内在质量，所以工程项目质量控制应强调（）。A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制【正确答案】C36.【真题】根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。A.业主B.设计人C.项目经理D.监理人【正确答案】D37.工作流程图中各工作之间的逻辑关系用（）表示。A.直线B.单向箭线C.双向箭线D.双直线【正确答案】B38.在竣工结算文件核实阶段，如果发包人对承包人提交的竣工结算文件有意见，承包人在收到核实意见后的()天内按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次提交给发包人复核。A.7B.14C.21D.28【正确答案】D39.【真题】下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是()。A.施工平面图设计B.机具设备需求计划C.施工方案D.施工进度计划【正确答案】C40.施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。A.有利于业主对造价的早期控制B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据C.业主的合同管理工作量较大D.业主的组织协调工作量较大【正确答案】B41.通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为、五个风险等级。其中代表重大风险的是（）。A.B.C.D.【正确答案】C42.工序施工条件控制就是控制工序活动的各种（）。A.合同条件和法规条件B.工艺顺序和组织条件C.投入要素质量和环境条件质量D.工期条件与赶工措施【正确答案】C43.技术交底应在施工作业前由（）进行交底。A.项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人B.项目经理向承担施工的负责人C.企业总工程师向项目技术负责人D.监理工程师向项目技术人员【正确答案】A44.确立工程成本核算程序，应按照企业（）的总体要求进行。A.基本核算程序B.会计核算程序C.财务核算程序D.业务核算程序【正确答案】B45.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C46.风险控制措施计划在实施前宜进行评审，评审的内容不包括（）。A.预防性测定指标是否符合监视控制措施计划的要求B.更改的控制措施是否使风险降至可允许的水平C.是否产生了新的危险源D.是否已选定了成本效益最佳的解决方案【正确答案】A47.某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高等测量控制点等资料，施工单位应()。A.按照建设单位提供的资料及时开始施工B.首先进行复核，然后将复测结果报监理单位审核C.首先进行复核，然后将复测结果报设计单位审核D.首先进行复核，然后将复测结果报勘察单位审核【正确答案】B48.在计算工程量清单项目的综合单价时，应将该清单项目合价除以()。A.清单工程量B.复核工程量C.清单工程量与复核工程量的均值D.实体工程量【正确答案】A49.单价合同的特点是（）。A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险B.可以缩短投标时间C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.对业主投资控制有利【正确答案】B50.【真题】关于施工质量影响因素的说法，错误的是()。A.人指所有与工程施工相关的决策者、管理者和作业者B.合理选择施工机械设备是保证施工质量的重要措施C.现场自然环境因素包括了不可抗力对施工质量的影响D.材料包括工程材料和施工用料，是工程施工的物质条件【正确答案】A51.制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法不包括（）。A.理论计算法B.测定法C.图纸计算法D.评估法【正确答案】D52.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A.待签证时报价B.自主报价C.按政策规定标准估算报价D.按招标文件提供的金额报价【正确答案】B53.【真题】某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。A.签订的合同总价B.合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和C.双方重新协商确定的单价和工程量D.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和【正确答案】B54.建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证，进度计划的编制、执行以及对执行情况的检查和（）等。A.分析B.纠偏C.总结D.报告【正确答案】B55.某工程施工分包商编制了外立面施工工作流程图，该流程图能够反映外立面施工有关的各项工作之间的（）关系。A.主次B.逻辑C.指令D.合同【正确答案】B56.单体工程施工进度计划属于（）的组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单位工程施工进度计划【正确答案】C57.【真题】关于成本加奖金合同的说法，正确的是（）。A.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%-95%B.奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%-155%C.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比D.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值【正确答案】D58.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】A59.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，出现合同专用条款规定的异常恶劣气候条件导致工期延误，则()。A.承包人有权要求发包人延长工期B.承包人无权要求发包人延长工期C.承包人有权要求发包人延长工期，并承担有关费用D.承包人无权要求发包人延长工期，并承担有关费用和合理利润【正确答案】A60.负责本行政区域内施工生产安全事故应急预案的综合协调管理工作的机构是（）。A.各级人民政府B.各级人民政府城乡建设管理部门C.各级人民政府安全生产监督管理部门D.各级人民政府质量技术监督部门【正确答案】C61.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C62.关于双代号网络图节点的说法中，正确的是（）。A.网络图只有一个起点节点B.起点节点只有内向箭线C.网络图节点的编号允许重复D.网络图节点的编号必须连续【正确答案】A63.【真题】下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。A.单价合同B.变动总价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同【正确答案】D64.某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是()万元。A.1600B.1650C.1950D.2000【正确答案】C65.某施工单位承包了高速公路工程的施工任务，一般情况下，下列不属于单位工程施工组织设计应包含内容的是（）。A.整个项目的施工平面布置图设计B.主要技术经济指标C.单位工程施工进度计划D.施工方案的选择【正确答案】A66.投标单位获得招标文件之后的首要工作是（）A.研究招标文件?B.确定投标策略?C.进行现场踏勘?D.组织编制投标文件【正确答案】A67.【真题】关于施工中一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄B.具有初中及以上文化程度C.必须为男性D.连续从事本工种10年以上【正确答案】B68.【真题】施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（）复验确认。A.项目技术负责人B.项目经理C.建设单位项目负责人D.监控工程师【正确答案】D69.某施工企业项目经理在组织项目施工中，为了赶工期，施工质量控制不严，造成某分项工程返工，使其施工项目受到了一定的经济损失，则该施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任B.追究经济责任C.追究社会责任D.吊销建造师资格【正确答案】B70.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失对建设工程职业健康安全事故进行分类时，下列属于重大事故的是（）。A.造成15人死亡的事故B.造成45人重伤的事故C.造成6000万元经济损失的事故D.造成200人轻伤的事故【正确答案】A71.某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商()。A.不应向业主提出超过3天的工期索赔B.应向业主提出费用索赔C.不应向业主提出工期索赔D.应向业主提出工期索赔【正确答案】C72.某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据标准施工招标文件的规定，除专用合同条款另有约定外，该项目的实际竣工日期应是（）。A.第一次提交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次提交竣工验收申请报告的日期【正确答案】D73.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。A.应采用造价信息差额调整法B.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.如果没有超过15%，则不做调整D.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者【正确答案】D74.某工程施工过程中，由于结构设计计算错误而引发质量事故，按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。A.技术B.社会C.管理D.经济【正确答案】A75.针对第二类危险源采取的控制方法不包括（）。A.消除危险源B.改善作业环境C.增加安全系数D.设置安全监控系统【正确答案】A76.（）是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。A.工程施工技术文件B.工程施工技术管理资料C.工程施工技术控制文件D.工程施工技术控制资料【正确答案】B77.如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是（）。A.分析合同错误，提出不同意见B.抓对方的失误，向对方提出索赔C.说明自身难处，赢得对方理解D.抓住客观原因，说明双方有责【正确答案】B78.施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从（）的整体利益。A.设计单位B.总承包单位C.本施工企业D.本项目各参与方【正确答案】C79.按建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201)，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A80.建设项目施工成本考核的主要指标包括()。A.责任成本降低额和责任成本降低率?B.预算成本降低额和预算成本降低率?C.施工成本降低额和施工成本降低率?D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率【正确答案】C81.施工进度计划的编制方法有多种，其中（）是一种最简单并运用最广泛的传统的计划方法。A.横道图B.双代号网络计划C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划【正确答案】A82.真题-2016-根据建设工程工程量清单计价规范（BG50500-2013），投标时不能作为竞争性费用的是（）。A.夜间施工增加费B.冬雨季施工增加费C.已完工程保护费D.安全文明施工费【正确答案】D83.2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为()万元。A.20B.30C.40D.50【正确答案】C84.施工过程的质量控制，必须以（）为基础和核心。A.工序的质量控制B.最终产品质量控制C.实体质量控制D.质量控制点【正确答案】A85.某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。A.发包人B.监理人C.发包人与承包人共同D.承包人【正确答案】D86.按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。A.重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故B.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故C.轻伤事故、重伤事故、死亡事故D.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故【正确答案】B87.工程项目施工质量保证体系的主要内容不包括的是（）。A.项目施工质量目标B.项目施工质量计划C.项目施工质量实施D.思想、组织、工作保证体系【正确答案】C88.控制性施工进度计划的目的不包括（）。A.对承包合同规定的施工进度目标进行再论证B.分解进度目标C.划分各作业班组进度控制的责任D.确定控制节点的进度目标【正确答案】C89.对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下（）程序处理安全隐患。A.整改-登记-复查-销案B.登记-复查-整改-销案C.登记-整改-复查-销案D.整改-复查-登记-销案【正确答案】C90.某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的某些工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C91.【真题】施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。A.监理单位委托B.投标竞争C.施工总承包人委托D.自行分配【正确答案】B92.根据编制的广度、深度和作用的不同进行分类，施工组织设计不包括（）。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.分部（分项）工程作业设计D.专项施工组织设计【正确答案】D93.编制工程建设监理规划的依据不包括（）。A.监理大纲B.建设工程委托监理合同文件C.项目建议书D.与建设工程项目有关的技术资料【正确答案】C94.施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（）。A.清单工程量和合同单价B.实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价C.清单工程量和结算时市场单价D.实际工程量和结算时市场单价【正确答案】B95.某施工企业为施工生产提供预付款担保、履约担保发生的各种费用属于（）。A.办公费B.投标费C.财务费D.其他项目费【正确答案】C96.【真题】某建设工程于5月21日进行了图纸会审，并形成了图纸会审纪要，各参加单位签字盖章。该文件属于施工文件档案中的()。A.工程质量控制资料B.工程施工技术管理资料C.工程准备阶段资料D.工程设计变更记录资料【正确答案】B97.（）是项目施工质量保证体系的基础。A.组织保证体系B.思想保证体系C.工作保证体系D.施工质量计划【正确答案】B98.【真题】某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C99.建设工程施工平行发包模式在进度控制方面的特点是（）。A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利B.招标次数较少，对进度控制有利C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利D.某部分施工图完成后即可开始这部分工程招标，有利于缩短建设周期【正确答案】D100.按造价形成划分，建筑安装工程费由()组成。A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金【正确答案】C二.多选题(共70题)1.下列建设工程项目施工方进度控制的措施中，属于经济措施的有（）。A.编制施工进度控制的工作流程B.编制资金需求计划C.落实经济激励措施D.使用进度控制软件E.改变施工方法【正确答案】BC2.【真题】关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员C.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同D.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体【正确答案】AC3.危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于（）。A.能量或危险物质的量B.能量或危险物质意外释放的强度C.设备故障或缺陷D.管理缺陷E.意外释放的能量或危险物质的影响范围【正确答案】ABE4.有下列情形之一的，应急预案应当及时修订（）。A.生产工艺和技术发生变化的B.周围环境发生变化，形成新的危险源的C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的D.应急预案管理部门要求修订的E.应急预案演练评估报告要求修订的【正确答案】ACDE5.以下关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别正确的是（）。A.项目结构图中矩形框表示一个项目的组成部分B.组织结构图矩形框用直线连接C.合同结构图中矩形框用双向箭线连接D.项目结构图的矩形框用单向箭线连接E.合同结构图中的矩形框表示一个建设项目的参与单位【正确答案】ACE6.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.发包人的原因造成工期延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.发包人的原因导致试运行失败的E.承包人遇到不利物质条件【正确答案】AB7.建设工程平行承发包模式的缺点包括（）。A.业主选择承包单位范围小B.早期投资控制难度大C.建设周期较长D.不利于业主的质量控制E.业主管理成本高【正确答案】BE8.质量手册主要包括()。A.质量方针、目标B.各阶段的责任和权限C.质量活动的基本程序D.有关阶段的实验、检验和审核大纲E.质量记录【正确答案】AC9.对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑要围绕（）进行。A.索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任B.事实和合同的依据是否充分C.承包商是否采取了措施保护现场和证据D.是否需要补充证据E.索赔计算是否正确、合理【正确答案】ABDE10.下列有关施工项目竣工质量验收的要求表述中，正确的有（）。A.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B.参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门指定C.工程的观感质量通过现场检查后由质量监督机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件E.检验批的质量应按主控项目、一般项目和功能测试项目进行验收【正确答案】AD11.根据中华人民共和国建筑法的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的内容D.监理期限E.监理的权限【正确答案】ACE12.【真题】下列工人工作的时间中，属于损失时间的有()。A.多于和偶然工作时间B.材料供应不及时导致的停工时间C.因施工工艺特点引起的工作中断时间D.技术工人由于差错导致的工时损失E.工人午休后迟到造成的工时损失【正确答案】ABDE13.项目结构分解要考虑项目的特点、项目进展的总体部署和结合合同结构等方面的因素，有利于（）。A.制定工作流程B.项目目标控制C.项目实施任务的发包D.绘制组织结构图E.项目实施任务的进行【正确答案】BCE14.大量土石方工程施工组织设计的主要内容一般有（）。A.工程概况及施工特点分析B.施工方法和施工机械的选择C.施工总进度计划D.各项资源需求量计划E.作业区施工平面布置图设计【正确答案】ABDE15.项目结构分解要考虑项目的特点、工程实施部署和拟采用的合同结构等方面的因素，有利于()。A.制定工作流程B.项目目标控制C.项目任务的实施D.绘制组织结构图E.项目任务的发包【正确答案】BCE16.由建筑产品及其生产过程固有的技术经济特点所引起的施工质量控制的特点主要包括()。A.控制因素多B.控制难度大C.过程控制要求高D.终检局限大E.质量要求高【正确答案】ABCD17.某设计单位通过设计竞赛的方式承担了一项高层住宅的设计任务，则该设计单位项目管理的目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.设计的出图方式E.项目的投资目标【正确答案】ABCE18.建设工程项目质量保证体系的主要内容有（）。A.项目施工质量目标B.程序文件C.项目施工质量计划D.质量记录E.思想、组织和工作保证体系【正确答案】ACE19.根据企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86)，事故类别包括（）。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺B.灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸E.中毒和窒息、其他伤害【正确答案】ABDE20.下列施工机械设备的质量控制，属于使用操作要求的是（）。A.人机分离B.持证上岗C.操作的方便性D.人机固定E.操作的安全性【正确答案】BD21.下列关于组织论的说法正确的是（）。A.组织结构模式是一种相对静态的组织关系B.工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系C.工作流程组织是一种相对静态的组织关系D.组织分工是一种相对动态的关系E.组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间的指令关系【正确答案】ABE22.下列有关工程成本的指标中，属于施工成本计划质量指标的有（）。A.设计预算成本计划降低额B.设计预算成本计划降低率C.责任目标成本计划降低额D.责任目标成本计划降低率E.按分部汇总的各单位工程（或子项目）计划成本指标【正确答案】BD23.施工作业的定额时间，是在拟定辅助工作时间、（），以及休息时间的基础上编制的。A.基本工作时间B.偶然工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.多余工作时间【正确答案】ACD24.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括（）等。A.最终的工程状况B.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益（利润）水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的仲裁方法【正确答案】ACD25.按照生产要素的内容，建设工程定额可以分为()。A.人工定额B.材料消耗定额C.直接工程费定额D.设备消耗定额E.施工机械台班使用定额【正确答案】ABE26.根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，其中技术措施包括（）。A.增加人员投入B.变更技术方案C.调整工作流程和工作计划D.采用新的高效率的施工方案E.采取索赔手段【正确答案】BD27.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【正确答案】BCD28.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额，其作用主要有（）。A.编制概算定额的基础B.编制单位估价表的依据C.计算措施费用的基础D.编制施工组织设计的依据E.编制施工图预算的主要依据【正确答案】ABE29.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。A.市场价格的任何波动B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C.工程造价管理部门公布的价格调整D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8hE.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度【正确答案】BCD30.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）A.编制资金使用计划B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本C.选用最合适的施工机械D.编制施工成本控制的工作计划E.使用先进、高效的机械设备【正确答案】AB31.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查资源使用及与进度保证的情况D.工程量的调整E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABCE32.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(BG50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含()。A.企业管理费B.税金C.规费D.利润E.措施费【正确答案】AD33.环境管理体系标准的主要特点有（）。A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率B.以人为本，组织的管理以强制行为为主C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织D.着重强调与法律法规的符合性E.与其他管理体系的兼容性【正确答案】CDE34.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD35.企业管理费费率的计算基础可以是（）。A.人工费B.机械费C.人工费和机械费合计D.分部分项工程费E.人工费、材料费和机械费合计【正确答案】ACD36.包装物的回收办法可以采用押金回收和折价回收，以下各项属于折价回收的是（）。A.油漆桶B.电缆卷筒C.麻袋D.玻璃瓶E.集装箱【正确答案】ACD37.【真题】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。A.项目进度计划系统是项目进度控制的依据B.项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善C.项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统D.项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调E.项目进度计划系统可以有多个不同周期的进度计划完成【正确答案】ACDE38.评标中的商务评审主要是对()等进行评审。A.人员配备B.组织结构C.报价构成D.支付条件E.价格调整【正确答案】CDE39.在项目实施阶段，项目总进度不仅是施工进度，还包括（）。A.设计工作进度B.招标工作进度C.工程物资采购工作进度D.施工前准备工作进度E.施工安全计划准备进度【正确答案】ABCD40.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），属于分包人工作的有()。A.提供年、季、月度工程进度计划B.编制分包工程施工组织设计C.提供专用条款中约定的设备和设施D.办理环境保护有关手续E.对分包工程进行设计【正确答案】ABDE41.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括（）等。A.运输设备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全设施【正确答案】ABE42.固定总价合同适用于在（）的情况下采用。A.工程量小B.工程量大C.工期短D.工期长E.图纸完整【正确答案】ACE43.【真题】政府对建设工程质量监督的职能包括（）。A.监督工程建设参与各主体的质量行为B.评定施工企业的施工资质等级C.监督已验收合格工程进度款的支付D.监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量E.监督工程质量验收【正确答案】ADE44.【真题】建设工程施工风险管理过程中，风险识别的工作有()。A.分析各种风险的损失量B.确定风险因素C.收集与施工风险相关的信息D.分析各种风险因素发生的概率E.编制施工风险识别报告【正确答案】BCE45.下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有()。A.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质【正确答案】ABE46.施工文件档案立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系。其中施工文件的组卷，可以按照（）进行。A.单位工程B.分部工程C.专业D.阶段E.日期顺序【正确答案】ABCD47.根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2017，项目管理机构负责人应具有的权限包括（）。A.代表本企业与业主签订承包合同B.主持项目管理机构工作C.负责组建项目管理机构D.在组织制度的框架下制定项目管理机构的管理制度E.参与选择大宗资源的供应单位【正确答案】BDE48.影响施工质量的因素主要有()。A.与施工有关的人员B.施工材料C.施工机械设备D.施工方法E.施工进度【正确答案】ABCD49.【真题】施工安全技术交底的主要内容有()。A.施工特点和施工安全要求B.四口、五临边的防护措施C.关键环节的作业指导D.各级管理人员应遵守的安全操作规程E.发生事故时的应急救援措施【正确答案】ABDE50.下列有关工程进度款支付的说法中，正确的有()。A.进度款的支付周期应与合同约定的工程计量周期一致B.进度款的支付比例一般不高于期中结算价款总额的60%C.发包人提供的甲供材料金额，应从当期进度款中扣出D.发包人应在签发支付证书后的7天内支付预付款E.发包人有权修正已签发的进度款支付证书中的错误数额【正确答案】ACE51.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）。A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划【正确答案】AB52.下列属于不同功能的计划构成的进度计划系统的有（）。A.指导性进度规划（计划）?B.采购和供货进度计划?C.控制性进度规划（计划）?D.项目子系统进度规划（计划）?E.实施性（操作性）进度计划?【正确答案】ACE53.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE54.施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有()。A.确保项目建设资金的落实到位B.建立质量、成本、进度管理体系C.主持工程竣工验收D.主持编制项目管理实施规划E.接受审计【正确答案】BDE55.【真题】关于建设工程项