预算员考试专业基础知识模拟试题押题卷含答案77

预算员考试专业基础知识模拟试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：A.10-15%B.20-35%C.75-95%D.5-35%【正确答案】D2.根据GB50500-2013清单计价规范9，3.1规定：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过()%时，该项目单价可以调整。A、5B、8C、10D、15【正确答案】D3.规定的招标方式是()。style=color:black;target=_blank招标投标法规定的招标方式是()。A、公开招标、邀请招标和议标B、公开招标和议标C、邀请招标和议标D、公开招标和邀请招标【正确答案】D4.按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的A.最低限额B.最终限额C.最高限额D.规定限额【正确答案】C5.工程量清单其他项目清单中，()由招标人填写。A.零星工作项目费B.总承包服务费C.材料购置费D.规费【正确答案】B6.税金就是指()。A.营业税+城市建设维护税+教育费附加B.敦育费附加C.城市建设维护税D.营业税【正确答案】A7.下列叙述正确的是.a、在软土和新填土中宜采用爆扩灌注桩b、爆扩灌注桩成孔简便，节省劳力，成本低，桩的承载力大c、当桩基设计标高不同时，打桩顺序是先浅后深d、当桩规格不同时，打桩顺序是先细后粗，先短后长【正确答案】B8.施工合同应明确约定安全文明施工费的总额及支付时间，合同约定不明的，合同工期在一年以内的，该项费用的预付应不低于其总额的()。A、20%B、30%C、50%D、60%【正确答案】C9.分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用()阿拉伯数字表示。A、九位B、六位C、十二位D、十位【正确答案】C10.常在跨径大于100m的桥梁上选用;a、悬臂浇筑施工b、悬臂拼装法c、伸缩臂拼装法d、顶推法施工【正确答案】A11.单位工程设计概算编制方法不包括()。(教材p65)A、概算定额法B、实物法C、概算指标法D、类似工程预算法【正确答案】B12.地下工程的防水，在设计时应优先考虑a、sbs防水结构b、机械排水c、防水混凝土自防水结构d、卷材防水结构【正确答案】C13.任何一项建设工程从决策到竣工交付使用，都有一个较长的建设期。在这一期间，如工程变更，材料价格、费率、利率、汇率等可能发生变化。这些变化必然会影响工程造价的变动，直至竣工决算后才能最终确定工程造价，这反映了工程造价的()的特点。(教材p45)A、动态性B、单个性C、层次性D、阶段性【正确答案】A14.在建设工程质量保证金管理暂行办法中规定，缺陷责任期从()之日起计算。A、承包人完工B、承包人提交竣(交)工验收报告C、承包人提交竣(交)工验收报告30天D、通过竣(交)工验收【正确答案】D15.人工平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在()的找A.30cm以上B.30cm以内C.20cm以上D.20cm以内【正确答案】B16.单位工程包含()。A.建设项目B.单项工程C.分部工程D.工程项目【正确答案】C17.设计概算一般由()编制A.施工单位B.承包单位C.设计单位D.建设单位【正确答案】C18.项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中()为分部工程顺序码。A.一、二位B.五、六位C.七至八位D十至十二位【正确答案】B19.在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由提供的文件。A.工程造价中介机构B.工程招标代理机构C.招标人D.投标人【正确答案】C20.预算定额是确定()所消耗的工、料、机消耗量。A.工程量B.一个单位的工地量C.分部工程量D.单位工程量【正确答案】D21.施工定额的水平应该是。()A.平均水平B.先进水平c.一般水平D.平均先进水平【正确答案】D22.教育费附加的计算基础是()。A.直接费B、间接费C.营业税D.直接费+间接费【正确答案】C23.工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：A.生产准备费B.土地征用及迁移补偿费C.与项目建设有关的费用D.设备及工器具购置费【正确答案】C24.是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A.措施项目B.零星工作项目C.分部分项工程项目D.其他项目【正确答案】A25.按照国家和本市工程造价管理的有关规定执行，暂估价和暂定项目应当反映市场价格水平。暂估价和暂定项目昀合计金额占合同金额的比例不得超过()。A、20%B、30%C、40%D、50%【正确答案】B26.现浇钢筋砼楼板的长边与短边之比小于或等于()时称为双向板。A.1B.3C.4D.2【正确答案】D27.黏土，细砂、初砂、卵石的透水性按从大到小顺序排列的是()。A、黏土细砂初砂卵石B、细砂初砂卵石黏土C、卵石初砂细砂黏土D、卵石黏土初砂细砂【正确答案】C28.当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应当责成招人改正。A、1%B、3%C、6%D、8%【正确答案】B29.国产标准设备的原价一般是指()A.设备制造厂的交货价B.出厂价与运费、装卸费之和C.设备预算D.设备成本价【正确答案】A30.招标工程合同约定的内容不得违背招投标文件的实质性内容，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以()为准。A、招标文件B、评标文件C、中标文件D、投标文件【正确答案】D31.抗震构件箍筋弯钩的平直部分长不小于箍筋直径的()A.10倍B.15倍C.5倍D.20倍【正确答案】A32.初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：A.500B.5000C.1500D.3500【正确答案】C33.工程量清单中应表达()。A.项目特征B.人工单价c.材料单价D.机械台班单价【正确答案】A34.预应力空心板的计量单位是()A.m2B.m3C.kgD.吨【正确答案】B35.工程造价咨询企业必须是依法取得工程造价咨询企业资质证书后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于A.30、60B.20、50C.10、40D.60、60【正确答案】D36.招标投标法规定，以下工程建设项目必须进行招标的是()。(教材p12)A、非外国政府贷款项目B、大型基础设施项目C、特定专利项目D、私人投资项目【正确答案】B37.在措施项目清单中，不属于通用项目的是()。A.安全施工B.型机械设备进出厂及安折C.脚手架D.垂直运输机械【正确答案】B38.配电箱的进出线预留长度为()。A.箱高B.箱高+箱宽C.箱宽D.箱长【正确答案】B39.执行北京市2012预算定额时，招标文件及合同中应明确风险内容及其范围、幅度，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险范围及幅度。主要材料和机械以及人工风险幅度在正负()区间内约定。A、3%-5%B、3%6%C、3%-10%D、5-10%【正确答案】B40.建筑物高程传递中，用水准仪在各传递点准确测出()的起始高程线。A、统一B、各自C、至少两个传递点统一D、各楼地面【正确答案】A41.关于建设工程招标投标程序，在发布招标公告之前，按照程序需要完成的工作依次为()。(教材p91)A、建设工程项目报建一提出招标申请一招标文件编制和备案B、建设工程项目报建一招标文件编制和备案一评标方法制定和备案C、提出招标申请一建设工程项目报建一招标文件编制和备案D、提出招标申请一招标文件编制和备案一评标方法制定和备案【正确答案】A42.影响工程造价计价的两个主要因素是()。A、单位价格和实物工程量B、单位价格和单位消耗量C、资源市场单价和单位消耗量D、资源市场单价和措施项目工程量【正确答案】A43.(建标2013144号)文件的规定，建筑安装工程style=color:black;target=_blank按建筑安装工程费用项曰组成(建标2013144号)文件的规定，建筑安装工程费用按照工程造价形成顺序划分内容包括()。A、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金B、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费C、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润D、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金【正确答案】A44.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价()特点A.个别性B.差异性C.层次性D.动态性【正确答案】C45.包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例()A.为合同金额的25%B.不高于工程价款的60%C.不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%D.不低于金额的15%，不高于合同金额的30%【正确答案】C46.单层工业厂房中，柱子就位固定后()复测。A、不需要进行B、有时需要进行C、应进行D、视情况进行【正确答案】C47.高耸构筑物沉降观测点应布置在基础轴线的对称部位，每个构筑物应不少于()个观测点。A、2B、3C、4D、5【正确答案】C48.某建筑安装公司于2015年度对现有的一台施工机械进行了六次修理，每次修理包括预防检修、排除临时故障、机械保养。这种施工机械修理属于()。A、大修理B、日常保养C、经常修理D、检修【正确答案】C49.不应在建设单位管理费列支的是()。(教材p54)A、法律顾问费B、设计审查费C、工程招标费D、工程监理费【正确答案】D50.预算定额是按照()原则编制的。A、社会平均水平B、行业平均水平C、社会平均先进水平D、行业平均先进水平【正确答案】A51.投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在A.30%B.20%C.10%D.10%以内【正确答案】C52.墩台混凝土水泥应优先选用.a、硅酸盐水泥b、矿山渣水泥c、普通硅酸盐水泥d、高标号普通硅酸盐水泥【正确答案】B53.社会保险费不包括()。A、养老保险费B、住房公积金C、工伤保险费D、生育保险费【正确答案】B54.以下不属于建设工程造价构成的是()。(教材p47)A、建设投资B、建设期贷款利息C、固定资产投资方向调节税D、流动资产投资【正确答案】C55.无合同工期的工程工期，.a、甲方指定工期为准b、以实际工期为准c、工期定额为最长工期限制d施工防计划工期为准【正确答案】C56.土的干密度是指()的比值。A、土的固体颗粒质量与土的总体积B、土的质量与土的总体积c、土中水的质量与土的总体积D、土中水的质量与土的固体颗粒体积【正确答案】A57.月平均工作天数是()天。A.22B.20C.23D.25【正确答案】B58.建筑物沉降观测中，承重墙可沿墙的长度每隔()m设置一个观测点。A、48B、610C、812D、10l4【正确答案】C59.投标认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范编制的，应在招标控制价公布后()天内投诉。A、3B、5C、7D、10【正确答案】B60.发承包双方在合同中对结算的期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行;国家没有规定的，可认为其约定期限均为()日。A、14B、28C、56D、84【正确答案】B61.对单位工程中部分专业性较强的专业工程，建设单位可以与总包单位在合同中明确约定，由()依法分包给具备相应资质的专业承包单位。A、总承包单位B、建设单位C、总承包单位、建设单位联合D、总承包单位、建设单位、监理单位联合【正确答案】A62.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)文件的规定，工料单价法计价程序申，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括()A.直接工程费B.规费C.企业管理费D.建设单位管理费【正确答案】A63.发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的()。A、2%B、3%C、4%D、5%【正确答案】B64.从业主和承包商的角度可以理解工程造价的两种含义为()A.建设工程固定资产投资和建设工程发包价格B.建设工程总投资和建设工程承发包价格C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资D.建设工程动态投资和建设工程静态投资【正确答案】A65.单层工业厂房构件弹线中，应在柱子()面弹出安装中心线。A、一B、二C、三D、四【正确答案】C66.施工图预算确定()A，施工造价B.结算造价C.估算造价D.预算造价【正确答案】D67.我国进口设备采用最多的一种货价是()A.装运港船上交货价(FOB)B.目的港船上交货价(FOS)C.离岸价加运费(C&F)D.到岸价(CIF)【正确答案】A68.钻爆法开挖隧洞，最先起爆的炮眼是()a、周边眼b、掏槽眼c、底板眼d、掘进眼【正确答案】B69.线槽内配线以()来计算工程量。A.单线延长米B.延长米C.双线延长米D.多线延长米【正确答案】B70.脚手架费属于()A.直接费B.间接费C.措施费D.规费【正确答案】C71.失业保险费属于()。A.措施费B.规费C.间接费D.直接费【正确答案】B72.单层工业厂房柱子安装校测中，尽可能将经纬仪安装在()。A、柱子旁边B、较远处B、较近处D、距离柱子50mm处【正确答案】B73.(建标201344号)文件的规定，暂列金额根style=color:black;target=_blank根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)文件的规定，暂列金额根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由()掌握使用。A、建设单位B、项目主管部门c、施工单位D、总承包单位【正确答案】A74.清单计价规范中洗脸盆以()为计量单位eA.个B.套c.件D.组【正确答案】D75.单层工业厂房结构施工放线杯底抄平中，在杯口内壁四周测设一条水平线，作为检()的依据。A、杯底标高B、杯顶标高C、杯底平整D、枉底标高【正确答案】A76.分部分项工程费是指各()工程分部分项工程应予列支的各项费用。A、单位B、单项C、专业D、全部【正确答案】A77.下列关于土的可松性系数叙述正确的是()。A、土的最初可松性系数大于l，土的最后可松性系数小于l。B、土的最初可松性系数小于l，土的最后可松性系数大于l。C、土的最初可松性系数和最后可松性系数都小于1。D、土的最初可松性系数和最后可松性系数都大于1。【正确答案】D78.建筑工程合同属于()A.买卖合同B.委托合同C.承揽合同D.技术合同【正确答案】C79.建筑安装工程费用中的文明施工费属于()。A、分部分项费B、规费C、措施费D、企业管理费【正确答案】C80.根据仲裁法，下列说法不正确的是()。(教材p11)A、当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定B、裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理C、裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理D、当事人对伸裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定【正确答案】C81.实木装饰门按()计算工程量A.m2B.樘C.个D.扇【正确答案】B82.已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?A.16.072B.14.572C.14.000D.17.22【正确答案】A83.以下不属于建设工程施工投标文件内容的是()。A、投标函B、商务标C、技术标D、评标办法【正确答案】D84.建设工程施工合同(示范文本)由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是()。A、协议书B、通用条款C、专用条款D、补充条款【正确答案】D二.多选题(共70题)1.建设工程项目风险的应对策略包括()(教材p31)。A、风险识别B、风险自留C、风险控制D、风险转移【正确答案】BCD2.我国把土地分为()(教材p15)A、农用地B、建设用地C、临时用地D、未利用地【正确答案】ABD3.工程量计算除依据定额计算规则外，尚应依据以下文件()A.经审定的施工组织设计B.经审定的其他有关技术经济文件C.经审定的施工技术措施方案D.经审定的施工设计说明E.经审定的预算表【正确答案】ABCD4.水灭火系统中，消火栓按安装形式不同，有()。A、室内消火栓B、室外消火栓C、墙壁式消火栓D、地上式消火栓E、地下式消火栓【正确答案】CDE5.审查施工图预算的内容有()。A.审查有关费用项目及其取值B.审查设备、材料的预算价格C.审查施工图预算的编制深度D.审查工程量E.审查施工图预算的定额予目套用和单价的换算【正确答案】ABDE6.中华人民共和国担保法中规定的担保方式有：A.保证B.书面C.抵押和质押D.留置和定金E.口头【正确答案】ACD7.下面属于工程量清单计价方法对我国工程造价管理的推进作用是().A.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合B.有利于业主获得最合理的工程造价C.符合建立以“市场形成价格为主的价格机制”D.符合强化定额的法定作用E.有利于标底的管理与控制【正确答案】ABCE8.按使用材料的形状，保温材料可分为()A、散保温材料B、块状保温材料c、整体式现浇保温材料D、预制保温材料E、复层保温材料【正确答案】ABC9.施工图预算书的封面内容包括()A.程造价和单位造价B.审核者和编制者C.审核地点和编制地点D.编制日期E.建设单位和施工单位【正确答案】ABDE10.下列费用中不属于企业管理费的是()。A、冬、雨季施工增加费B、工程保修费C、工程排污费D、检验试验费【正确答案】ABC11.建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：A.建设项目的预备、筹建、设备购置B.生产大修理、购进施工机械C.勘察设计、试车调试D.建筑安装、竣工投产【正确答案】ACD12.根据浙江省建设工程施工取费定额，下面关于工程类别说法正确的有()。A.对建筑单位工程，只有有一个条件符合该工程的类别的判定标准，就执行相应工程类别B.建筑单位工程含有三层及三层以上地下室的工程，按相应规定提高一个类别，一类工程不变C.安装单位工程中，有几个分部(专业)工程类别时，以最高分部(专业)类别为单位工程类别D.市政道路工程的类别划分是按道路交通功能分类的来源：考试大E.仿古建筑及园林工程中的一般安装工程按三类工程取费【正确答案】BCDE13.木作工程中，木材均以()类为准，若实际用材与定额不符，可以调整A.一B.二C.三D.四E.五【正确答案】AB14.涂膜防水屋面适用于防水等级为()级的工业与民用建筑。A、IB、IIC、IIID、IvE、IIIIIIIV均可【正确答案】CD15.甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据建筑法关于施工可证的有关规定，下列说法正确的有()。A、该改建工程无需领取施工许可证B、应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证C、应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证D、领取施工许可证前，建设资金已经落实【正确答案】BD16.建筑物的防水按其构造做法可分为()。A、刚性防水B、柔性防水c、结构构件的自防水D、刚性防水材料防水E、涂膜防水【正确答案】AB17.有关人工挖孔桩，不正确说法是()A.若设置安全设施时，应另立项目计算B.若设置坑内照明，应另立项目计算C.若挖流砂，应另立项目计算D.防人坠落加的井盖，应另立项目计算【正确答案】ABD18.对卷材防水层的铺贴方向要求为()。A、屋面坡度大于15%时垂直于屋脊铺贴B、屋面坡度在5%一l5%之间，卷材各层平行与垂直于屋脊交替铺贴c、屋面坡度小于3%时卷材平行于屋脊铺贴D、铺贴应由高向低施工E、防水层采取满粘法施工时，找平层的分格缝处宜空铺【正确答案】ACDE19.建筑物垂直运输的综合基价与建筑物的()有关。A.用途B.结构类型C.檐高及层数D.建筑面积E.起重机械【正确答案】CD20.工程造价管理是的保障。A.合理确定工程造价B.有效控制工程造价C.提高投资效益D.建筑安装费用E.工程建设其他费用【正确答案】ABC21.在审查设计概算的编制依据时，主要是审查()。A.编制依据的合法性B.编制依据的时效性C.编制依据的科学性D.编制依据的合理性E.编制依据的适用范围【正确答案】ABE22.防水工程适用于()A.楼地面B.建筑物0.000以下的防潮C.墙身D.构筑物【正确答案】ABCD23.根据我国现行的有关规定，建筑安装工程费用的计算方法有()A.工料单价法B.全费用单价法C.定额单价法D.实物量单价法E.综合单价法【正确答案】AE24.以下工程项目适宜签订成本加酬金合同的是()。A、灾后重建工程B、施工中大部分采用新工艺，发承包双方没有经验，又没有造价依据的工程C、紧急抢修工程D、报价工程量与实际完成的工程量会有较大差异的工程【正确答案】ABC25.工程造价的特殊职能表现在()。A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.监督职能E.调控职能【正确答案】ABCE26.下面关于浙江省建设工程施工取费计算规则，说法错误的是()。A.房屋修缮工程综合费用费率按相应新建项目三类费率确定B.规费的费率已包含危险作业意外伤害保险费C.若发生专业工程分包，总承包单位可按分包工程造价1%3%向发包方计取总承包服务费D.施工组织措施费、综合费用在编制标底时，应按弹性区间费率的中值计取E.建设工程施工费用的计算基数是“人工费+机械费”或“人工费”。这里的人工费不包括机上人工，机械费不包括大型机械设备进出场及安拆费。【正确答案】AB27.加强施工图预算的审查具有重要的现实意义，表现在()A.促进设计的技术先进性与经济合理性B.合理确定工程造价C.正确贯彻有关规定D.提高预算的准确性E.合理分配投资资金，加强投资计划管理，有助于合理确定和有效控制生程造价【正确答案】BCE28.以下哪种风管管道不含吊托支架的安装()。A、防火板通风管道B、不锈钢通风管道C、塑料通风管道D、玻璃钢通风管道【正确答案】BC29.施工合同中的索赔及其争议的处理方法有A.协商谈判B.中间人谈判C.邀请中间人调解D.向仲裁机构申请仲裁E.行政机关裁决【正确答案】ACD30.下列对于预算定额的作用和用途的描述，正确的说法是()。A.合理编制招标标底、投标报价的基础B.编制概算定额的基础C.是施工企业计划管理的依据D.用来衡量工人的劳动数量和质量的基础E.确定建筑安装工程造价的依据【正确答案】ABE31.刚性防水屋面渗漏的产生原因().A、节点处理不当，造成与屋面板变形不一致B、分格缝嵌油膏时，未将缝中杂物清理干净，冷底子油漏涂，使油膏粘结不实而渗漏c、屋面分格缝未与板端缝对齐，在荷载作用下板端上翘，使防水层开裂D、混凝土强度太高E、嵌缝材料粘结性、柔韧性和抗老性差，失去嵌缝作用【正确答案】ABCE32.下列费用中，列入其他项目清单计价表的有()A、已冗工程及设备保护费B、临时设施费c、预留金D、总承包服务费E、脚手架费【正确答案】CD33.砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以立方米计算,应扣除()。A.梁头B.过人洞C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱D.平砌砖过梁【正确答案】BCD34.我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括A.人工费和材料费B.施工机械使用费、C.临时设施费和现场管理体费D.企业管理费E.其他直接费【正确答案】ABCE35.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用增加应予调整的是()。A、现场施工机械损坏而延误工期B、发包人更改承包人的施工组织设计C、因发包人原因并经承包人同意顺延工期D、实际完成的工程量超出合同规定的工程量【正确答案】BCD36.当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的工程量应调整。A.机械B.模板C.人工D.脚手架E.材料【正确答案】BD37.我国的法律形式具体包括：A.主管部门的文件B.行政法规C.宪法、法律D.地方性法规E.行政规章【正确答案】BCDE38.工业管道中常用的套管有三种，一般为()。A、穿楼板套管B、刚性防水套管C、柔性防水套管D、一般穿墙套管E、塑料套管【正确答案】BCD39.建设工程项目管理目标包括()。A、造价B、质量C、安全D、进度【正确答案】ABD40.对招标控制价的理解正确的是()。A、招标控制价可以上调及下浮B、招标控制价应该由业主负责编制C、招标控制价是业主进行工程造价控制的最高价格D、一个工程只能编制一个招标控制价【正确答案】BCD41.下列通风空调分部分项工程项目中，可设置工程量清单项目的是()。A、风机盘管B、风管支吊架C、风口制作安装D、通风系统调试E、风管法兰【正确答案】ACD42.水泥砂浆找平层是卷材防水层的基层，它的质量好坏对防水施工效果起很大作用，因此要求水泥砂浆找平层().A、平整坚实B、无起砂c、无开裂无起壳D、高强度E、无酥松【正确答案】ABCE43.屋面刚性防水层施工的正确做法是().A、防水层与-,Jr)L墙的交接处应作柔性密封处理B、防水层内可埋设少量管线c、细石混凝土防水层的厚度不小于40mm，且设置钢筋网片D、防水层的细石混凝土不得使用火山灰质水泥E、防水层的细E石混凝土应用机械搅拌，机械振捣【正确答案】ACDE44.投资估算的内容组成包括()。A.封面B.签署页C.目录D.投资估算分析E.单项工程估算表【正确答案】ABDE45.机械停滞费中包括()。A.大修理费B.折旧费C.人工费D.人工费及人工补偿费E.养路费及车船使用税【正确答案】DE46.根据广东省安装工程综合定额(2010)第八册，管道安装不包括()工作内容。A、水压试验B、法兰安装C、预留孔洞D、冲洗消毒【正确答案】ACD47.建设工程项目的实施阶段包括()。A、工程设计阶段B、建设准备阶段C、施工安装阶段D、竣工验收阶段【正确答案】ABC48.排汽屋面铺设防水卷材时，宜采用()。A、实铺法B、点粘法c、条粘法D、空铺法E、全粘法【正确答案】BCD49.外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙，下面说法正确的是()A.该正面墙可计算外墙脚手架B.该正面墙不可计算外墙脚手架C.该正面墙可计算里脚手架D.该正面墙不可计算里脚手架E.该正面墙如何计算由建设单位决定F.该正面墙如何计算由施工单位决定【正确答案】AC50.与单价法相比，用实物量法编制施工图预算具有的特点为()A.工料消耗比较清晰B.分项工程单价不直观C.分项工程单价直观D.计算、统计和价格采集工作量较小E.其人工、材料、机械价格更能体现市场价格【正确答案】ABE51.以下不是螺纹连接时作自然补偿的是()。A、伸缩器B、方形补偿器C、弯头D、法兰【正确答案】ABD52.卷材防水屋面变形缝漏水的原因()A、屋面变形缝，如伸缩缝、沉降缝等没有按规定附加干铺卷材B、施工天气不好c、铁皮未顺水流方向搭接，或未安装牢固，被风掀起D、变形缝在屋檐部位未断开，卷材直铺过去，变形缝变形时，将卷材拉裂E、变形缝缝隙塞灰不严，铁皮没有泛水【正确答案】ACDE53.下列费用属于建筑安装工程措施费的是()A、大型机械设备进出场及安拆费B、构成工程实体的材料费C、二次搬运费D、施工排水、降水费E、施工现场办公费【正确答案】ACD54.建筑工程价款结算暂行办法中规定合同价款的确定可采用()。A.固定总价B.固定单价C.可调价格D.工程预算价E.成本加酬金【正确答案】AE55.下面属于施工质量事故的处理程序的选项包括()A、事故报告B、事故原因C、事故调查D、事故处理E、现场保护【正确答案】ACDE56.管道的连接形式为()，承插等几种。A、焊接B、卯接C、法兰D、螺绞E、包封【正确答案】CD57.下列费用属于建安工程规费的是()A、养老保险费B、劳动保险费C、工程排污费D、工会经费E、住房公积金【正确答案】ACE58.目前工程造价管理工作所需的意识。A.创新意识B.服务意识C.自主意识D.管理意识E、指导意识【正确答案】AB59.楼地面工程中，计算整体面层工程量时，应扣除的部位有()A.凸出地面的构筑物B.设备基础C.柱D.间壁墙E.孔洞【正确答案】AB60.下列费用中不属于人工单价组成内容的有()A.生产工人劳动保护费B.生产工人的工会经费和职工教育经费C.现场管理人员的工资D.生产工人辅助工资E.住房公积金【正确答案】BC61.审查设计概算的方法有()。A.全面审查法B.查询核实法C.对比分析法D.重点抽查法E.联合会审法【正确答案】BCE62.根据2012年北京市建设工程计价依据一一预算定额的规定，关于风险幅度变化确定原则正确的是()。A、招标文件中明确投标报价的具体月份为基准期B、造价信息价格中有上、下限的，以上限为准C、造价信息价格缺项时，应以发包人、承包人共同确认的市场价格为依据确定D、施工期市场价应以发包人、承包人共同确认的价格为准【正确答案】BCD63.审查施工图预算方法中的全面审查法具有的特点有()A.全面、细致B.质量比较高C.时间短、效果好D.经审查的施工图预算差错比较小E.工作量大【正确答案】ABE64.建筑给水系统根据用途的的不同，可分为()。A、变频B、生产C、生活D、消防E、热水【正确答案】BCD65.建设工程施工招标的必备条件有()A、招标所需的设计图纸和技术资料具备B、招标范围和招标方式已确定C、招标人已经依法成立D、资金来源已经落实E、已选好监理单位【正确答案】ACD66.厂区、生活区道路中，各种路面面层及垫层的铺设工程量，应区分设计图纸的()计算A.图号B.结构C.做法D.厚度【正确答案】BD67.按照我国现行有关规定，可以计入建筑安装工程间接费的税费是()A.房产税B.城市维护建设税C.印花税D.营业税E.固定资产方向调节税【正确答案】AC68.火灾自动报警系统按布线方式可分为()。A、单线制B、总线制C、绞线制D、控制线制E、多线制【正确答案】BD69.风管制作安装按设计图展开面积以m2计算，不扣除()，吸风口等所占面积。A、检查孔B、测定孔C、送风口D、风管法兰【正确答案】ABC70.屋面找平层和细石混凝土防水层均应设分格缝，其目的是防止()造成开裂。A、基础沉降B、温度变形c、混凝土干缩D、混凝土强度低E、屋面板变形【正确答案】BC三.判断题(共30题)1.碎石表面粗糙有棱角，拌制的砼的流动性差，而卵石多为圆形，表面光滑，拌制的砼的流动性好，所以卵石比碎石好。【正确答案】错2.综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费和税金，并考虑风险因素的费用。【正确答案】错3.工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，承包人应报规划管理部门和其他有关部门重审查批准。【正确答案】错4.措施项目清单中的施工排水、降水是指地表水的排水降水。【正确答案】错5.竣工决算是建设项目全过程的最后一个程序。【正确答案】错6.无梁板是指由柱头支撑的板。【正确答案】错7.带防盗条的钢窗，防盗条应单独列项计算【正确答案】错8.由于工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。【正确答案】对9.设计变更后，承包人在变更确定后7天内提出变更工程价款的报告。工程师收到变更价款报告之日7天内，予以确认。【正确答案】错10.企业定额是指施工企业根据企业的施工技术和管理水平，以及有关工程造价资料制定的，并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量。【正确答案】对11.综合基价规定，直径22以下的钢筋安邦扎搭接计算钢筋净用量，实际采用电弧焊搭接时也不作调整。【正确答案】错12.块料面层的材料规格不同时,定额用量不得调整。(房建)【正确答案】对13.建筑安装工程费构成中材料采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料工程设备的过程中所需要的各项费用。【正确答案】对14.计价规范中实心砖内墙工程量计算时高度应算至钢筋砼楼板底，有框架梁时算至梁底。【正确答案】错15.在防腐、保温、隔热工程中，块料面层也可用于立面项目，人工费进行适当调整即可【正确答案】对16.工程造价信息是一切有关工程造价的特征.状态及其变动的消息的组合。【正确答案】对17.发包人在施工期间可以随时对作业进度、质量进行检查。【正确答案】对18.分不分项工程量清单计价中，未填写单价的内容视作该费用已包括在其他项目中。【正确答案】对19.非乙方原因造成停水、停电、停气的应调整合同价款。【正确答案】错20.工程量清单报价方法要求施工排水和降水工程费用在措施费项目中列出。【正确答案】对21.经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价【正确答案】对22.木门窗运输工程量以洞口面积乘以0.98计算【正确答案】错23.过梁长度按门、窗口外围宽度每端加50cm计算。【正确答案】对24.因保修人未及时履行保修义务,导致建筑物毁损或者造成人身.财产损害的,保修人应当承担赔偿责任【正确答案】对25.建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，经批准，可不进行招标。【正确答案】错26.多层地下室钢筋混凝土墙可套地下室钢筋砼墙定额。【正确答案】错27.甲方将材料运到施工现场所在地甲方仓库或车站、码头，乙方不得收取采保费【正确答案】错28.发承包双方签订施工合同时，可以将规费作为让利的因素。【正确答案】错29.措施项目是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的工程实体项目。【正确答案】对30.建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观.平等.公正的原则。【正确答案】错