二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化卷及答案（28）

二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同最低期限为()。A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】C2.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计按规定审核合格D.建设投资已经落实【正确答案】A3.【真题】某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据劳动合同法，该企业应当给予李某经济补偿（）。A.6000元B.12000元C.15000元D.18000元【正确答案】C4.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A.2万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上【正确答案】C5.某开发公司聘请王某做销售员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作表现确定劳动合同期限。对此下列选项表述正确的是()。A.开发公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B.王某的工作不满1年，试用期不得超过1个月C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以王某的试用期是成立的D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限【正确答案】D6.施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并处()的罚款。A.挪用费用10%20%B.挪用费用20%50%C.挪用费用50%70%D.挪用费用70%以上【正确答案】B7.申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括()。A.有取得文物博物专业技术职务的人员B.取得中级以上技术职务证书和职业健康证书C.有从事文物保护工程所需的技术设备D.法律、行政法规规定的其他条件【正确答案】B8.【真题】下列争议中，属于劳动争议的是()。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议【正确答案】D9.按照建设工程质量管理条例要求，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向（）作详细说明。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【正确答案】C10.【真题】甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：项目所在地为丁地，若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()。A.原告住所地B.被告住所地C.合同签订地D.合同履行地【正确答案】C11.李某与张某签订了一份房屋租赁合同，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A.继续履行合同B.解除合同C.李某减少部分租金D.李某将剩余租金全部返还【正确答案】C12.以下仲裁协议有效的是()。A.争议发生之后才达成的仲裁协议B.口头方式达成的仲裁协议C.约定了可以提交诉讼也可以提交仲裁的仲裁协议D.约定了两个仲裁委员会的仲裁协议【正确答案】A13.【真题】根据建设工程质量管理条例，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程【正确答案】B14.下列法律中，属于社会法的是（）。A.组织法.行政许可法.建筑法B.建筑法.招投标法.安全生产法C.物权法.统计法.劳动法D.安全生产法.劳动法.劳动合同法【正确答案】D15.按照绿色施工导则的规定，下列关于施工企业节能措施说法正确的是（）。A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【正确答案】C16.【真题】定金合同以（）之时生效。A.当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立【正确答案】C17.注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册，该期限是()年。A.2B.3C.5D.8【正确答案】C18.【真题】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业C.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理D.不得在一级建筑业企业执业【正确答案】C19.建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的()。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系【正确答案】D20.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，设计单位将工程设计图交由本单位的甲设计师完成，则此工程设计图的署名权归()。A.建设单位和设计单位共同所有B.设计单位和甲设计师共同所有C.建设单位和甲设计师共同所有D.甲设计师【正确答案】D21.【真题】劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】C22.甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司、乙公司连带D.乙公司、丙公司连带【正确答案】D23.根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.7B.14C.15D.30【正确答案】D24.【真题】下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定将定的专利.品牌.原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【正确答案】C25.张某的日工资为100元，2021年元旦国家规定放假3天，其中1月1日属于法定休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天加班而且不能安排补休。根据劳动法的规定，公司应当向张某支付加班费合计（）元。A.300B.500C.700D.900【正确答案】C26.某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【正确答案】B27.某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下()。A.应正常开标B.应重新招标C.可以进行议标D.可改为邀请招标【正确答案】B28.建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【正确答案】A29.某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。A.认定基本事实不清B.严重违反法定程序C.违法缺席判决D.适用法律错误【正确答案】D30.王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B31.【真题】专业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。A.全部专业工程B.部分专业工程C.专业工程施工管理D.劳务作业【正确答案】D32.甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()。A.受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理【正确答案】D33.关于工程项目管理企业，下列说法正确的是()。A.可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.可以与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.可以与供货单位签订物资采购合同【正确答案】C34.【真题】关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同D.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失【正确答案】A35.国务院关于加强和改进消防工作的意见中指出，作为消防安全重点单位的施工单位，对本单位进行消防安全检查评估的时间间隔为()。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【正确答案】B36.按照建筑法的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为()。A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款D.责令限期改正，没收非法所得【正确答案】B37.【真题】下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成D.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理【正确答案】C38.【真题】工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体，手知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【正确答案】C39.招标投标法实施条例规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A.评标委员会B.招标人C.有关行政监督部门D.招标代理机构【正确答案】B40.建筑法及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规定可进行下列除()以外的处罚。A.责令改正，没收非法所得B.责令停业整顿，降低资质等级C.处以罚款D.吊销营业执照【正确答案】D41.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受人按比例【正确答案】B42.某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，其中不属于不合理干预行为的是()。A.要求承包方以低于成本价竞标B.要求承包方尽可能缩短工期C.要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备D.要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本【正确答案】B43.刑法及刑法修正案规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处()有期徒刑。A.1年以下B.1年3年C.3年5年D.5年以上【正确答案】D44.【真题】关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书【正确答案】C45.李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决的()。A.7天B.15天C.30天D.60天【正确答案】B46.王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【正确答案】A47.【真题】施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）监督下现场取样并递交检测。A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位【正确答案】A48.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是()。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【正确答案】C49.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【正确答案】A50.下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合建设工程价款结算暂行办法规定的是()。A.承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证B.提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C.承包人应当在发包人签证后施工D.发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负【正确答案】A51.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日【正确答案】D52.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两个方面。A.交通运输B.建设项目C.社会生活D.制品加工【正确答案】B53.【真题】施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【正确答案】A54.某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【正确答案】B55.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。A.恶意投标罪B.重大责任事故罪C.串通投标罪D.玩忽职守罪【正确答案】C56.设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是()。A.核发施工许可证之日B.工程缺陷责任期满之日C.工程竣工验收合格之日D.工程法定保修期满之日【正确答案】C57.根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设()。A.国家标准和行业标准B.国家标准或行业标准C.行业标准和地方标准D.行业标准和企业标准【正确答案】B58.对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其处理办法是()。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告C.给予罚款D.责令限期改正【正确答案】D59.有关调解与和解，下列说法正确的是（）。A.达成和解协议的，必须撤回仲裁申请B.达成和解协议的，撤回仲裁申请后不得反悔C.仲裁庭可以强制调解D.仲裁庭制作的调解书具有法律效力【正确答案】D60.下列文物中，属于国家所有的是（）。A.祖传文物B.我国邻海毗邻海域中遗存的文物C.民营企业家捐赠给国家的文物D.遗存于公海的起源于中国的文物【正确答案】C61.某工程施工合同约定，2018年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2018年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至（）。A.2018年1月1日B.2019年12月1日C.2019年8月1日D.2021年12月1日【正确答案】D62.项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照注册建造师管理规定：王某可以建造师名义从事()。A.建设工程项目总承包管理B.建设监理C.建设工程项目管理服务有关工作D.建设工程施工的项目管理【正确答案】C63.劳动合同应当采用()订立。A.书面形式B.口头形式C.公正形式D.格式条款【正确答案】A64.2011年3月1日，某建筑公司与某水泥厂签订了一份购买水泥的合同，合同中约定水泥厂于2011年4月12日将100t水泥运至建筑公司的施工现场，建筑公司验收货物后三天内支付水泥款。2011年4月12日，水泥厂如约将水泥运至建筑公司的施工现场并通过了建筑公司的验收，但建筑公司却一直没有支付水泥款。2011年5月4日，水泥厂计划起诉，但由于2011年5月4日6月4日发生了洪水导致交通中断，使得起诉活动无法进行。2013年4月20日，水泥厂正式提起诉讼，要求建筑公司偿还水泥款，但法院以超过诉讼时效期间为由对其请求不予支持。以下观点正确的是（）。A.本案例中由于不可抗力原因使得诉讼时效中止，目前还没有超过诉讼时效B.由于不可抗力导致无法进行诉讼的事由必须是发生在诉讼时效期间才能导致诉讼时效中止C.本案例中不可抗力已经导致诉讼时效中止，但没有终止，所以没有超过诉讼时效期间，法院裁定有误D.本案例不符合导致诉讼时效中止条件，已经超过了诉讼时效期间【正确答案】D65.下列选项中，属于转包工程的是()。A.分包单位将其承包的建设工程再分包B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成【正确答案】D66.由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销或变更【正确答案】D67.下列关于标底的说法，错误的是（）。A.标底不能作为评标的参考B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布C.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件D.不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件【正确答案】A68.北方建筑公司是某省的施工企业，2020年5月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有（）。A.只能申请行政复议B.只能进行行政诉讼C.可以自由选择行政复议或者行政诉讼D.只能提起民事诉讼【正确答案】C69.某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的（）。A.按照设计图纸改动电器线路布置B.按照建设单位要求将原门洞口扩大C.按照设计单位要求对结构梁进行加固D.按照监理单位要求做防水层蓄水试验【正确答案】B70.【真题】施工企业的项目负责人应当对（）负责。A.本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定【正确答案】B71.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B72.【真题】两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.重大责任事故罪C.玩忽职守罪D.串通投标罪【正确答案】D73.担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【正确答案】A74.2013年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2013年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()。A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同【正确答案】D75.下列关于法人的表述中，正确的是()。A.法人可以自然产生B.法人的名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C.法人的场所与法律管辖权无关D.法人的民事责任由它的法定代表人承担【正确答案】B76.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，不能确定如何适用时（）。A.由制定机关裁决B.由国务院提出意见C.由国务院裁决D.地方人民代表大会常务委员会裁决【正确答案】B77.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【正确答案】A78.乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B79.【真题】建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金【正确答案】D80.当事人在仲裁裁决前调解达成协议的，（）。A.只能要求仲裁庭根据调解协议重新申请仲裁B.不能再申请仲裁C.由仲裁庭裁定终止审理D.仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书【正确答案】D81.【真题】在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是()。A.行政法B.劳动法C.经济法D.民法【正确答案】D82.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报【正确答案】A83.城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是()。A.立项准备时B.建设前期C.建成后D.投入使用后【正确答案】B84.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划，人民法院据此制作了调解书并由双方当事人签收。则此欠款纠纷解决的方式是（）。A.诉讼前和解B.诉讼内调解C.诉讼中和解D.诉讼外调解【正确答案】B85.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的（），经催告后在合期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D86.【真题】根据产品标识与标注规定，所有产品或者包装上的标识必须有()。A.产品质量检验合格证明B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.生产日期和安全使用或失效日期D.警告标志或者中英文警示说明【正确答案】A87.根据民法典，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【正确答案】B88.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设勘察行业专用的质量要求【正确答案】C89.【真题】发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【正确答案】A90.下列不属于工程建设强制性标准监督检查的内容的是()。A.工程项目采用的材料、设备B.工程项目技术人员的资质证书C.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等环节D.工程项目的安全、质量【正确答案】B91.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】A92.下列关于保险合同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.受益人由被保险人或投保人指定D.保险合同仅以财产为保险标的【正确答案】C93.关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是()。A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料【正确答案】B94.张某采用弄虚作假的手段取得注册建造师继续教育证书，一经发现，张某将承担的法律责任是()。A.撤销当事人注册证书，给予警告B.立即取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以1万元以上3万元以下的罚款【正确答案】B95.王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2021年3月5日B.2021年3月15日C.2021年5月15日D.2023年2月13日【正确答案】B96.水下文物保护管理条例规定，水下文物不包括()以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。A.1900年B.1910年C.1911年D.1920年【正确答案】C97.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为【正确答案】D98.关于融资租赁合同的规定中，说法错误的是（）。A.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由出租人承担B.出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，受让方以此为由请求解除的，人民法院不予支持C.出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，受让方以此为由变更融资租赁合同的，人民法院不予支持D.融资租赁是三方主体参与的经济活动【正确答案】A99.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定请。A.一个月B.半年C.一年D.二年【正确答案】C100.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。A.违背当事人的意志B.乘人之危C.显失公平D.损害国家利益【正确答案】D二.多选题(共70题)1.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志一般由()构成。A.图形符号B.安全色C.施工单位编写的警示性标语D.几何图形E.漫画【正确答案】ABD2.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.应急处置程序E.应急保障措施方案【正确答案】ABC3.发、承包双方需要在质量保修书中明确的是（）。A.保修范围B.保修人员C.保修金的预留和返还D.保修期限E.保修责任【正确答案】ADE4.根据注册建造师管理规定，在下列情形中，不予注册的情形包括（）。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【正确答案】ACDE5.【真题】下列各项权力中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告权【正确答案】ABC6.某建筑公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列不符合劳动法规定的情形是()。A.劳动合同约定试用期为1年B.在试用期内，张某不得通知建筑公司解除劳动合同C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，建筑公司可随时解除劳动合同D.张某如被依法追究刑事责任，建筑公司可以随时解除劳动合同E.张某如果患病，建筑公司可以随时解除劳动合同【正确答案】ABE7.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，应当公开招标的施工招标项目具有下列情形（）的，经批准可以进行邀请招标。A.受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择B.生态环境保护项目C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.科技、教育、文化等项目E.项目技术复杂、只有少量几家潜在投标人可供选择【正确答案】ACE8.下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有()。A.已经办理了建设工程用地批准手续B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量、安全的措施E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求【正确答案】ACD9.关于建设工程总承包，下列表述正确的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务【正确答案】ABD10.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（）。A.相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失【正确答案】ACDE11.【真题】某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同。根据合同法，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。A.全面履行B.结算和清理C.履约担保D.竣工验收E.争议解决【正确答案】BE12.某高速公路建设项目采用融资方式进行建设。该融资租赁合同的法律特征有()。A.其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加B.出租人身份的二重性C.融资租赁合同可以是不要式合同D.承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务E.出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务【正确答案】BDE13.承包人()，发包人可以请求解除建设工程施工合同。A.未按约定工期完工的B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的C.擅自将专业工程分包的D.将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【正确答案】BD14.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡査C.巡视D.重点抽查E.平行检验【正确答案】ACE15.【真题】某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的()一并发包给一个工程总承包单位。A.代建B.施工C.监理D.设计E.设备采购【正确答案】BDE16.建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入B.简便易行C.能较经济及时地解决纠纷D.有利于维护双方的长期合作关系E.调解协议均不具有强制执行的效力【正确答案】ABCD17.下列建设工程项目中，依法必须进行招标的项目有()。A.高铁干线施工项目B.建筑面积8500平方米的学校C.亚洲开发银行贷款项目D.电信枢纽工程E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的【正确答案】ABCD18.注册建造师享有的权利有（）。A.使用注册建造师的名称B.与当事人有利害关系的，主动回避C.在施工单位签署的质量合格文件上签字D.接受继续教育E.执行技术标准、规范和规程【正确答案】ACD19.根据实施工程建设强制性标准监督规定规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，可能受到的行政处罚有（）。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款D.吊销资质证书E.依法对造成的损失承担赔偿责任【正确答案】ABCD20.民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是（）。A.调解和好的离婚案件B.能够即时履行的案件C.调解维持赡养关系的案件D.标的额较小的案件E.调解继续履行的案件【正确答案】AB21.下列情况中，不影响劳动合同履行的有()。A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇B.用人单位名称发生变更C.用人单位法定代表人变更D.用人单位投资人变更E.用人单位被依法宣告破产【正确答案】BCD22.根据我国民事诉讼法，需要保全证据的情况有()。A.当事人申请B.法院依职权C.证据可能灭失D.证据以后难以取得E.证据非常重要【正确答案】ABCD23.【真题】关于质量保证责任的说法,正确的有()。A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金【正确答案】BDE24.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（）。A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C.撤回仲裁申请D.请求强制执行E.请求法院判决【正确答案】ABC25.【真题】根据合同法的规定，可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括（）。A.债务人实施了处分财产的行为B.债务人放弃其到期债权C.债务人无偿转让财产D.债务人处分财产的行为尚未生效E.债务人以明显不合理的低价转让财产【正确答案】ABCE26.无效合同、可撤销合同的确认应由()裁定。A.人民法院B.当事人双方C.主管部门D.仲裁机构E.检察机构【正确答案】AD27.根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的【正确答案】ACD28.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的()应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。A.项目技术人员B.主要负责人C.项目负责人D.专职安全生产管理人员E.消防安全责任人【正确答案】BCD29.甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司（）。A.返还货物B.中止运输C.变更收货人D.变更到达地E.赔偿运输途中材料损毁【正确答案】ABCD30.【真题】根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误【正确答案】CD31.下列分包合同中，属于违法分包或者分包合同无效的有()。A.承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务分包给丙劳务企业D.承包人分包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程分包给丁施工企业E.承包人分包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业【正确答案】ABDE32.承包单位（），责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。A.将建筑工程肢解发包的B.将承包的工程转包的C.违反建筑法规定进行分包的D.在工程发包中有索贿、受贿和行贿的E.在工程承包中有索贿、受贿和行贿的【正确答案】BCE33.文物保护法规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为()文物保护单位。A.全国重点B.省级C.市、县级D.村级E.乡级【正确答案】ABC34.下列属于保证担保范围的有()。A.主债权B.抵押权C.主债权的利息D.违约金E.损害赔偿金【正确答案】ACDE35.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列属于必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料的有()。A.承重结构的钢筋及连接接头试件B.屋面、厕浴间使用的防水材料C.填充墙的混凝土小型砌块D.混凝土中使用的掺加剂E.拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【正确答案】ABDE36.根据民法典的规定，担保中的质押包括（）。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.固定资产质押E.无形资产质押【正确答案】AC37.施工单位有违反消防法规定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.没有进行消防安全检查评估D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行【正确答案】ABDE38.定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金的数额不得超过主合同标的额的20%E.定金合同从实际交付定金之日起生效【正确答案】ABDE39.【真题】下列行为中，属于投标人与招标人串通投标的有()。A.开标前招标人对投标文件比较后通知某投标人修改报价B.投标人决定向招标人行贿C.招标人与某投标人商定，投标时压低报价，中标后再给补偿D.投标时以企业定额成本作为报价基础E.招标人预先内定了中标人【正确答案】ACE40.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）A.施工总承包企业可以将所承接的专业工程依法分包给具有专业承包资质的企业?B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给具有施工劳务资质的企业?C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业?D.劳务分包企业可以将所承接的劳务作业分包给具有施工劳务资质的企业?E.建设单位可以直接把劳务作业发包给具有施工劳务资质的企业【正确答案】AB41.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列选项中说法正确的有()。A.安全生产许可证的有效期为5年B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证D.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期E.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【正确答案】BCE42.用人单位不得解除劳动合同的情形包括()。A.劳动者患病，