工程钢筋工劳务协议书

工程钢筋工劳务协议书甲方：乙方：为共同搞好工程工程的施工消费工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建立单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包包括自负、低耗品、劳保用品等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减工程需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进展施工。5、双方商定本工程工期 90 天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装工程。即自 年 月 日起计。6、乙方签订合同前必须交付 5万 元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能到达甲方施工进度要求，退还给乙方。7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元含根底。二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进展监视检查，及时办理验收结算。3、甲方指派人员参与或监视工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以成认。4、及时履行乙方的其他协助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。3、严格按照甲方签认的图纸或说明进展施工，做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进展保护。5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程开工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否那么甲方不给予办理；五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对开工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违犯操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中，甲方提出变更设计、停顿施工或增减工程，应以书面形式通知乙方，列明停顿施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价因停工等原因造成的材料浪费等费用清单。3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以成认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1% 加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度方案，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原那么协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。甲 方： 乙 方：代表人： 代表人：二0XX年 月 日第 5 页 共 5 页