工程招投标与合同管理必过练习题

精选资料工程招投标与合同管理复习辅导资料一、单选题1.法人的意志是由法人的 D 实现的。 A名称 B场所 C、上级机关 D组织机构2.在下列法律关系主体中， A 是法人。 A施工企业 B施工企业经理 C.个体工商户 D施工企业的分公司3.经济法律关系的 A 是指经济法律关系的参加者或者当事人。 A主体 B客体 C内容 D对象4.买卖合同关系的客体是 D 。 A买卖的行为 B运输工具 C智力成果 D买卖的货物5.施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向 B 提出赔偿要求。 A监理单位 B施工单位 C项目经理 D.具体施工人员6.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种 D 。 A合法行为 B违法行为 C自然事件 D.社会事件7.在工程施工期间，施工工程的占有权属于 B 。 A建设单位 B施工企业 C监理单位 D.国家8.最全面、最充分的物权是 A 。 A所有权 B抵押权 C经营权 D.留置权9.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种 A 代理。 A委托 B法定 C指定 D.再10.未成年人与其父母之间的代理关系是一种 B 代理。 A委托 B法定 C指定 D.再11.在所有权的各项权能中， D 是核心。 A占有权 B使用权 C收益权 D处分权12.在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向 A 提出赔偿要求。 A建设单位 B监理单位 C监理工程师 D设计单位13. 建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。其中公开招标又称为（ B ）。 A 有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标 C. 选择性招标 D. 委托代理招标 14. 招投标法规定，投标文件应该对招标文件提出的要求和条件，（ B ）。 A. 提出修改的意见 B. 做出实质性响应 C. 提出要约的条件 D. 通过谈判协商后确定15.某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于 C 。A合法行为 B自然事件 C违法行为 D社会事件 16.施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向 C 提出支付合同款的要求。A监理单位 B施工单位 巳项目经理 D建设单位17.A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于 C 。A合同 B侵权 C无因管理 D不当得利18. 合同 法律关系三要素是（D ）。 A 时间、地点、人物 B 法官、律师、被告 C 原告、被告、证人 D 主体、客体、内容 19.经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的 A 。 A主体 B客体 C内容 D对象20.货物运输合同的客体是 C 。A运输人 B运输工具 C运输行为 D运输的货物21.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间应从 C 时起算。 A订立施工合同 B工程完工 C约定应当支付工程款 D工程通过竣工验收22.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当 B 。 A要求A公司支付电视机的货款 B要求甲支付电视机的贷款 C退货 D向A公司交付计算机后要求A公司支付计算机的货款23.诉讼时效期间从权利人 C 之日起算。 A权利受到侵害 B提起诉讼 C. 巳知道或者应当知道其权利受到侵害 D被告知其权利受到侵害24.若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其 A A胜诉权 B起诉权 巳实体权利 D执行权25.建设工程合同纠纷的诉讼时效为 C A6个月 B1年 C2年 D4年26.诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效 C 。 A继续计算 B维持不变 C重新计算 D.适当减少27.建设工程合同是一种 B 合同。 A实践 B诺成 C单务 D.从属28.担保合同是一种 D 合同。 A计划 B实践 C.主 D从29.我国合同法规定，在合同订立过程中，要约自 A 时生效。 A到达受要约人 B要约人发出 C受要约人真正了解 D合同订立30.订立合同必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中 C 是每个合同都必须经过的程序。 A担保和承诺 B要约和担保 C要约和承诺 D.承诺和公证31.从行为性质上说，工程招标属于 C 。 A要约 B承诺 C要约邀请 D.反要约 A要约到达受要约人 B受要约人发出承诺 C法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的 D法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的33.中标通知书是一种 B 。 A要约 B承诺 C要约邀请 D反要约34.口头合同自 D 时生效。 A要约生效 B要约人发出要约 C双方签字 D受要约人承诺35.工程投标属于 A 。 A要约 B承诺 C要约邀请 D反要约36.当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照 B 的解释履行合同。 A格式条款提供者 B不利于格式条款提供者 C有利于格式条款提供者 D格式条款起草者37.委托代理的法律后果由 B 承担。 A无权代理人 B被代理人 C善意第三人 D.保险公司38.在下列几种情形中， D 合同是可撤销的合同。 A损害公共利益的 B以合法活动掩盖非法目的的 C恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D因重大误解而订立的39.可撤销的合同，当事人必须自知道或者应当知道撤销事由之日起 B 年内才能行使撤销权。 A05 B1 C2 D.440.在下列合同中， C 合同是可撤销的合同。A.造成对方人身伤害而免责的 B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C在订立时显失公平的 D违反法律强制规定的41. 债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于 B 。A.质押 B.留置 C.抵押 D.定金42.无效合同从 C 时起就没有法律效力。 A被确认无效 B履行 C订立 D.谈判43.在下列合同中， C 合同是可变更的合同。 A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的44.合同生效后，当事人发现合同对价款的约定是不明确的，首先应当采用 B 确定价款。 A按照合同有关条款 B协议补充的方法 C按照交易习惯 D按照订立合同时履行地45.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述错误的是 A 。A.承包人的人员伤亡由发包人负责 B.工程修复费用由发包人承担C.承包人的停工损失由承包人承扣 D.发包人的人员伤亡由发包人负责46.合同生效后，当事人对合同质量约定不明确的，首先应当 D A按照行业标准确定 B按照有关合同条款确定C按照国家标准确定 D协议补充47.合同生效后，当事人对合同的内容没有约定或者约定不明确的，可以 C 。 A按照债权人的理解确定 B按照债务人的理解确定 C按照交易习惯确定 D未约定的内容视为无效48.如果国家或者行业对产品质量有强制性标准，则合同约定的质量要求 B 该强制性标准。 A必须采用 B不得低于 C必须高于 D应当参照49.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确，也无法通过其他方法确定，可以按照 D 价格履行。 A订立合同时订立地的市场 B.履行合同时履行地的市场 C.履行合同时订立地的市场 D.订立合同时履行地的市场50.债权人转让权利的，应当 A 。 A通知债务人 B.与债务人协商 C.使债务人的抗辩只能针对债务人 D.只转让主权利，不转让从权利51. 合同法中规定的缔约过失责任是指 D 。A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失.要求对方承担赔偿责任52.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归 C 所有。 A债务人 B债权人 C国家 D提存机构53.在合同权利义务终止的原因中， A 是最主要和最常见的原因。 A债务清偿 B合同解除 C.免除债务 D债务抵消54.违反合同承担违约责任的形式有 C 。 A返还财产 B追缴财产 C.支付赔偿金 D抵押财产55.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向 B 申请执行。 A当地人民政府 B人民法院 C仲裁委员会 D.调解委员会56.人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定的 C 有关。 A违约责任 B履行期限 C履行地点 D.履行方式57.仲裁庭的首席仲裁员由 C 选定。 A仲裁申请人 B未申请仲裁的纠纷当事人 C当事人共同 D人民法院58.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向 B 人民法院提出诉讼申请。 A施工企业所在地 B工程所在地 C合同签订地 D建设单位所在地59.建设项目施工许可证的申请者是 A 。 A建设单位 B施工单位 C.监理单位 D建设项目主管部门60.建设项目应当在领取施工许可证后的 B 个月内开工。 A1 B3 C6 D.1261.建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以 B 次为限。 A1 B2 C3 D462.中止施工 D 个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。 A1 B3 C6 D1263.建筑工程监理是监理单位代表 A 实施监督的一种行为。 A建设单位 B设计单位 C施工单位 D国家64.在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是 B 。 A保险人 B投保人 C.被保险人 D受益人65.对一个邀请招标的工程，必须向 B 以上的潜在投标人发出邀请。 A2家 B3家 C5家 D7家66.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改或者澄清，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 B 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人A5 B15 C20 D3067.招标投标活动的公开原则首先要求 A 要公开。 A. 招标活动的信息 B评标委员会成员的名单 C工程设计文件 D评标标准68.依法必须进行招标的项目的 C ，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。A.资格预审公告 B投标邀请书 C招标公告 D，评标标准69.标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如(A )在确定中标结果之前就不可以公开。A.评标委员会成员名单 B投标邀请书 C资格预审公告 D招标活动的信息70.评标时，( C )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。A.评标程序 B评标时间 C评标标准 D评标方法71.招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、( B )的投标机会。A自由竞争 B平等竞争 C表现企业实力 D展示企业业绩72.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以( B)为目的的民事活动，当然也适用这一原则。A承揽工程任务 B签订承包合同 C.确定中标企业 D订立采购合同73.在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了( C )这一原则。A公开 B公平 C诚实信用 D公正74.按照中华人民共和国合同法的规定，如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担( B )的责任。A赔偿、 B缔约过失 C降低资质等级 D吊销资质证书75.工程项目不允许采取的招标方式是( C)A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标76.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。A、同时履行抗辩权 B、异时履行抗辩权C、后履行抗辩权 D、不安抗辩权77.工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准。则发生的费用和延误的工期应( B )。A、全部由业主承担 B、全部由承包人承担C、给承包人工期顺延 D、给承包人费用补偿78.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。A、乙项目经理 B、甲施工企业 C、建设单位 D、具体施工人员81.应当招标的工程建设项目在( B )后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。A.进行可行性研究 B办理报建登记手续 C.选择招标代理机构 D发布招标信息82.应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有( C )，可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。 A.招标资质 B招标许可 C.招标的条件与能力 D评标专家83.招标投标法第12条规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门( B )。 A.申请 B备案 C通报 D报批84.招标投标法第19条规定，招标人应当根据招标项目的( D )编制招标件。 A投资 B建设规模 C占地面积 D特点和需要85.下列不属于招标文件内容的是( D )。 A.投标邀请书 且设计图纸 C.合同主要条款 D财务报表86.招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现( A )原则。 A.公平 B保密 C.及时 D公开87.招标投标法规定：“招标人采用邀请招标方式，应当向( B )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。” A.二 B三 C四 D.五88.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以( D )形式予以确认。 A会议 B电话 C口头 D书面89.工程建设项目施工招标投标办法第15条规定：“对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收( A )”。 A押金 B成本费 C.手续费 D租金90.招标文件发售后，招标人要在招标文件规定的时间内组织投标人踏勘现场，了解工程现场和周围环境情况，并对潜在投标人针对( B )及现场提出的问题进行答疑。 A设计图纸 B招标文件 C.地质勘察报告 D合同条款 91.投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的( C )内以书面形式向招标人提出。 A半个月 B10 日 C一定期限 D1周92.投标人对招标文件或者在现场踏勘中如果有疑问或有不清楚的问题，应当用( A )的形式要求招标人予以解答。 A书面 B电话 C.口头 D会议93.招标投标法第24条规定：“依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( C )日”。 A10 B15 C20 D794.下列哪项内容在开标前不应公开( C )。A招标信息公开 B开标程序公开 C评标委员会成员的名单 D评标标准公开95.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( D )，然后要求对方赔偿损失。A.撤销合同，无须通知对方 B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方 D.解除合同，但应当通知对方 96.招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的( A )，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件。 A凭证 B回执 C协议 D收条97.提交投标文件的投标人少于( A )个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于这个数，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。 A3 B4 C2 D598.委托监理合同的通用条件是( A )。A.标准条件 B.修改条件 C.专用条件D.补充条件99. 工程进度款的支付方式不包括( B ).A.按月计量支付 B.按工艺部位支付C.按里程碑完成的进度分阶段支付 D.完成工程后一次性支付101我国招标投标法规定，开标时间应为( A )。 A.提交投标文件截止时间 B提交投标文件截止时间的次日 C提交投标文件截止时间的7日后 D其他约定时间102我国招标投标法规定，开标地点应为( C )。 A.招标人办公地点 B招标文件中预先确定的地点 C.政府指定的地点 D招标代理机构办公地点103根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是( C )。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D开标时都应当当众予以拆封、宣读104我国招标投标法规定，开标应由( C )主持。 A地方政府相关行政主管部门 B招标代理人 C招标人 D中介机构105我国招标投标法规定，评标应由( D )依法组建的评标委员会负责。 A.地方政府相关行政主管部门 B招标代理人 C中介机构 D招标人106关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是( B )。 A.评标委员会成员应当客观公正地履行职务 B评标委员会成员不得接触投标人 C评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况 D评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况107评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ D ）。 A.五分之三 B五分之四 C.三分之一 D三分之二108招标文件未对汇率标准和汇率风险作出规定的，汇率风险由( B )。 A招标人 B投标人 C.招标人和投标人 D银行109投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应( B )。A以小写金额为准 B以大写金额为准 C由投标人确认 D由招标人确认110有效投标少于( A )个的，招标人应当依法重新招标。 A3 B4 C5 D6111关于评标报告，错误的说法是( B )。 A.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告 B评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告 C评标报告由评标委员会全体成员签字 D评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同 意评标结论112建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事活动。从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书是( C )。 A要约 B要约邀请 C. 承诺 D承诺要约113缔约过失责任发生在( C ) A中标前 B中标后 C合同成立前 D合同成立后114招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( B )日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A.15 B.30 C.45 D.60 115中标人不按照招标文件的规定提交履约担保的，将失去订立合同的资格，其提交的投标担保( C )。 A退还一部分 B.全部退还 C不退还 D不退还并且追加罚金二、多项选择题1、工程建设法律关系的构成要素包括( ABC ). A主体B.客体 C.内容 D.事件 E行为2建设法律关系主体，主要是指参加或管理、监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的( ABE )。A自然人 B法人 C协会 D政党 E其他组织3在我国的民法通则中，自然人包括( ACD )。A公民 B行为 C外国人 D无国籍的人 E专业技术人员4企业法人包括(ADE )。A.国有企业法人 B.合伙企业 C商会法人D有限责任公司 E.外资企业法人5非企业法人包括(ACD )。A机关法人 B附属性医院 C社会团体法人 D事业单位法人 E地方各级人民政府的职能部门6法律关系的客体包括(BCDE )。A人 B财 C.物 D行为 E非物质财富 7法律关系的变更，是指法律关系的(BC )发生变化。A主体 B。内容 C.客体 D事件 E行为8法律关系的终止，分为( BDE )。A权利终止 B自然终止 C义务终止 D违约终止 E.协议终止9法律事实按是否包含当事人的意志分为事件和行为两类。其中，行为通常表现为(ABCE )。A.民事法律行为 B行政行为 C.违法行为 D自然行为E司法行为10法律行为的成立要件有(ACDE )。A法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力B经过登记或备案等程序 C.行为人意思表示真实D.行为内容合法 E行为形式合法11行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为(ABCD )。 A.不违反法律 B不违反行政法规 C不得违背社会公德 D不得损害社会公共利益 E不得违背风俗习惯12在代理关系中，通常涉及的关系主体为(BCE )。A.代理权人 B代理人 C.被代理人 D受托人 E第三人13代理的种类有( ADE )。A委托代理 B邀请代理 C.约定代理 D.法定代理 E指定代理14被代理人在委托代理活动中应注意下列问题(ADE )。A被代理人应慎重选择代理人 B被代理人不得取消委托C被代理人不得更换代理人 D委托授权的范围要明确E委托代理的事项必须合法15代理人在代理活动中应注意下列问题(ABCE )。A应在代理权限范围内进行代理活动 B应亲自进行代理活动C应认真履行职责 D应严格按被代理人的指示活动E不得滥用代理权16下列选项中( ACDE )属于委托代理终止的原因。A代理期限届满 B被代理人取得民事行为能力C代理人辞去委托 D代理人死亡 E代理事务完成17债权的客体可以是( ACDE )，物权的客体则只能是物。A财 B人 C.物 D行为 E.智力成果18债因以下事实而消灭，即( ABCD )。A履行 B提存 C混同 D免除 E请求19物权的民法保护方法包括(ACDE )。A请求确认物权 B请求给予更新 C请求排除妨碍 D请求返还原物E请求损失赔偿20我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有(ABCE )。A著作权 B专利权 C商业秘密 D发明权 E.商标权21知识产权的基本特征有(ABCE )。A专有性 B时间性C.地域性 D盈利性 E具有人身权和财产权的双重属性22专利权的主体包括(ABCD )。A.发明人 B合法受让人 C社会组织 D外国人与外国人组织 E.发现人23商标侵权行为包括( ABE )。A非法使用他人注册商标 B销售伪造的商标标识C制造他人注册商标标识 D销售他人注册商标的商品E擅自制造他人注册商标标识24关于固定价格合同说法正确的是( CDE )。A.合同的价款是不可调整的B.工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法E.在约定的风险范围内合同价款不再调整25下列选项中( ABDE )诉讼时效为1年。A身体受到伤害要求赔偿的 B延付或拒付租金的C. 技术进出口合同争议的 D出售质量不合格的商品未声明的E寄存财物被丢失或损毁的26招标投标法第5条规定：“招标投标活动应当遵循( ABCD )原则. A公开 B公平 C诚实信用 D公正 E平等27采用公开招标方式，( ACDE )等都应当公开 A.评标的程序 B评标人的名单 C开标的程序 D评标的标准 E.中标的结果28招标投标活动的公平原则体现在(ABCE )等方面。 A要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事 B平等地对待每一个投标竞争者 C.不得对不同的投标竞争者采用不同的标准 D投标人不得假借别的企业的资质，弄虚作假来投标 E招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织 参加投标29. 工程建设项目招标范围包括(ACDE )。A全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 B施工单项合同估算价在100万元人民币以上的 C关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D使用国际组织或者外国政府资金的项目 E.关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目24、 合同争议的仲裁原则是（ABCE ）。 A. 自愿原则 B. 公平合理原则 C. 依法独立进行的原则 D. 仲裁和审判同时进行的原则 E. 一裁终局的原则 25、 建设工程合同按照计价方式分类，可分为（ CDE ）。 A. 总承包合同 B. 分包合同 C. 总价合同 D. 单价合同 E. 成本加酬金合同 32招标投标法第66条规定：( ACD )等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。 A涉及国家安全、国家秘密 B使用国际组织或者外国政府资金的项目 C抢险救灾 D.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工 E.生态环境保护项目33建设工程施工合同履行过程中，发包方应该从（ ABCDE ）进行管理。 A 进度管理 B质量管理 C投资管理 D施工合同档案管理 E工程变更和索赔管理34国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的工程建设项目施工招标投标办法第12条规定(ABCE )项目可不进行招标。 A施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的 B施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的 C.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的 D使用国际组织或者外国政府资金的项目 E涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的35计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书的主要内容包括(ABDE )等。 A.招标单位的资质 B招标工程具备的条件 C招标工程设计文件 D拟采用的招标方式 E对投标人的要求36招标文件应当包括(BCDE )等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款. A.招标工程的报批文 B招标项项目的技术要求 C.对投标人资格审查的标准 D投标报价要求 E. 评标标准 37投标邀请书的内容应载明( ABCD )等事项。A.标项目的性质、数量 B招标人的名称和地址C招标项目的实施地点和时间 D取招标文件的办法，E招标人的资质证明38投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，特别是招标文件中的(ABDE )。 A.工作范围 B专用条款 C工程地质报告 D设计图纸 E设计说明39招标人出现( ABE )行为的，责令限期改正，可以处项目合同金额5以上10以下的罚款。 A必须进行招标的项目而不招标的 B.将必须进行招标的项目化整为零 C对已发出的招标文件随意进行修改 D.没有取得招标资格的 E.以其他任何方式规避招标40招标人出现(ABCE )行为的，责令改正,可以处1 万元以上5万元以下的罚款。 A对潜在投标人实行歧视待遇 B强制要求投标人组成联合体共同投标 C招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的 D不具备招标条件 E限制投标人之间竞争41依法必须进行招标的项目的招标人出现(ABD )行为的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。 A.向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量 B向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况 C转借招标资质证书 D泄露标底 E以营利为目的对招标文件收取非法所得 42招标人出现(ABCE )行为的，责令改正，可以处中标项目金额5以上10以下的罚款。A.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的B在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的C.与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的D对投标人不进行资质审查E招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的43我国招标投标法规定，开标时由(BE)检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。 A招标人 B投标人或投标人推选的代表 C.评标委员会 D.地方政府相关行政主管部门 E公证机构 44房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法中规定的无效投标文件包括( ACD )。 A投标文件未按照招标文件的要求予以密封的 B投标文件的关键内容字迹潦草，但可以辨认的 C投标人未提供投标保函或者投标保证金的 D投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章，未盖企业法定代表人印章的 E投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章和企业法定代表人委托人印章的45程建设项目施工招标投标管理办法中规定的无效投标文件包括( ABCE )。A未按规定的格式填写B在一份投标文件中对同一招标项目报有多个报价的C投标人名称与资格预审时不一致的D. 无法定代表人盖章，只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的E. 无单位盖章的46评标委员会负责人可以由(BD ) A政府指定 B评标委员会成员推举产生 C.投标人推举产生 D招标人确 E.中介机构推荐47、 代理的法律特征包括（ ABCE ）。 A. 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B. 代理人必须以被代理人的名义实施代理行为 C. 代理人在被代理人授权范围内独立的表示自己的意志 D. 代理人对被代理人授权范围内的代理行为承担民事责任 E. 被代理人对授权范围内的代理行为承担民事责任 48、 根据合同法的规定，下列合同属于无效合同的是（ACE ）。 A. 损害社会公益的合同 B. 附加约束条件的合同 C. 以合法的形式掩盖非法的目的的合同 D. 附加有效期限的合同 E. 违反法律、行政法规强制性规定的合同 49.关于施工质量控制说法中错误的是(BE)。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担50下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是(ABD) A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同 B招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议 C招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出 修改 D如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工 程款支付担保 E中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还75、FIDIC合同条件的特点包括 （ ABCDE ）。A 国际性、广泛的适用性 B权威性 C程序严谨，易于操作 D公正合理 E强化了工程师的作用 76、建设工程监理的任务是“三控制”，“两管理”；其中：三控制是指（ BDE ）。 A信息控制 B 投资控制 C合同控制 D质量控制 E 进度控制 77、建设工程合同按照计价方式分类，可分为（ CDE ）。 A. 总承包合同 B. 分包合同 C. 总价合同 D. 单价合同 E. 成本加酬金合同 78、建设工程合同的特征是（ ABCD）。 A. 合同主体的严格性 B. 合同客体的特殊性 C. 合同履行的长期性 D. 投资和程序的严格性 E. 合同内容的无偿性 THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑