二级建造师《建筑工程》训练题与答案

二级建造师建筑工程训练题与答案2016 二级建造师建筑工程训练题与答案一、单项选择题1. 下列荷载中，属于水平荷载的是() 。A.结构自重B.雪荷载C.风荷载D.积灰荷载【答案】 :C2. 钢筋混凝土悬臂板的受力钢筋应配置在板的 () 。A.上部B.下部C.中间D.上下均可【答案】 :A3. 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙厚hn240mm寸，其宽度不宜小于 ()h ，圈梁高度不应小于120mm。A.1/3B.2/3C.1/2D.3/4【答案】 :B4. 下列各项中， () 不属于加气混凝土砌块的特点及适用范围。A.保温性能好B.隔热性能好C.可应用于多层建筑物的承重墙D.有利于提高建筑物抗震能力【答案】 :C5. 下列情况中，所选用的混凝土外加剂，正确的是() 。A.炎热夏季施工时采用缓凝剂B.低温季节施工时采用减水剂C.有抗渗要求的过程采用早强剂D.为改善混凝土拌合物流动性时采用膨胀剂【答案】 :A6. 关于模板拆除施工，说法错误的是() 。A. 非承重模板，只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时，即可进行拆除B. 拆模之前必须要办理拆模申请手续C. 模板拆除的顺序和方法，无具体要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架进行D.承重模板，应在试块强度达到规定要求时，方可进行拆除【答案】 :D7. 关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是() 。A.现场对螺栓孔采用气割扩孔B.螺栓的紧固顺序从节点边缘向 中间施拧C.当天安装的螺栓均在当天终拧完毕D.螺栓安装均一次拧紧到位【答案】 :C8. 直接影响幕墙节能效果的指标是() 。A.风压变形性能B.水密性能C.防火性能D.气密性能【答案】 :D9. 某工程一次性要安装同一种类520 樘塑料门窗，则需要做的检验批数量是() 。A.6B.5C.3D.1【答案】 :A10. 某公司施工 6 间相同的楼面，施工方法一样，均为放钢筋网片，支模板，浇筑混凝土三个过程，分别由指定的班组完成，每个班组在每间楼面施工时间均为 2 天，拟采用等节奏流水施工，则工期是 () 天。 ( 不考虑工艺间歇)A.16B.12C.9D.8【答案】 :A11. 实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物的 () 。A.最低点的高度B.最高点的高度C.平均高度D.高度差【答案】 :B12. 下列饰面石材中， () 主要应用于大型公共建筑或装饰等级要 求较高的室内外装饰工程。A.花岗石板材B.大理石板材C.人造饰面石材D.微晶玻璃型石材【答案】 :A13. 下列选项中，关于土方填筑与压实的叙述错误的是() 。A. 填方应在相对两侧或四周同时进行回填与夯实B.填土应从最高处开始，由上而下整个宽度分层铺填C.填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性等确定D.填土应尽量采用同类土填筑，填方的密实度要求和质量指标通 常以压实系数表示【答案】 :B14. 水泥的颗粒越细， () 。A.早期强度越低B.水化速度越快C.粉磨时能耗小、成本越低 D. 硬化收缩越小【答案】 :B15. 建筑幕墙锚筋严禁使用 () 。A.HPB235B.HRB335C.HRB400D加工钢筋:D2020 年二建建筑工程法规测试题及答案(19)1. 某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响 () 。A. 报告书B. 报告表C. 公告书D.登记表2. 施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查()A. 建设单位的节能设计要求B. 施工单位落实节能设计的水平C. 节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况3. 依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由 () 报送公安机关消防机构审核。A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D.监理单位4. 仲裁当事人达成仲裁和解协议的，一方当事人撤回仲裁申请后反悔的，另一方当事人() 。A. 可申请仲裁机构强制执行B. 可申请法院判决C. 可申请仲裁庭恢复审理D.不得再就同一事项申请仲裁5. 当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起() 内提出。A.3 个月B.6 个月C.1 年D.2 年6. 工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的是() 。A. 建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B. 施工单位因偷工减料被责令停业整顿C. 监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对工作人员的奖惩决定7. 下列请求事项中，属于人民法院不予受理公民法人申请行政复议的事项的是() 。A. 对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B. 对财产的查封等行政强制措施不服的C. 认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.认为某地方性法规违法的8. 建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由 () 中级人民法院管A. 仲裁协议签订地B. 该仲裁机构所在地C. 建设工程所在地D.承包人住所地9. 律师出庭的权利是基于 () 而产生的。A. 人民法院的允许B. 委托合同与单方授权C. 当事人一方无诉讼能力D.维护社会合法权益10. 合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在() 履行。A. 给付货币一方所在地B. 接受货币一方所在地C. 合同签订地D.被告所在地11. 某施工企业请某律师代理诉讼属于 () 。A.委托代理B.法定代理C.指定代理-D.表见代理12. 民法通则规定，无民事行为能、限制民事行为能力人的监护人是他的 ()A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.复代理人13. 关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()A. 任何行为都可以代理B. 代理行为的法律后果归属于第三人c. 代理人应该以自己的名义实施代理行为黪够遥焚羞该以被代理人的名义实施代理行为14. 下列属于委托代理终止的是()A. 被代理人取得民事行为能力 B 被代理人恢复民事行为能力C.代理期间届满或者代理事务完成D.指定代理的人民法院取消指定15. 代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行代理活动的，属于 ()A.有权代理B.无权栈理C.表见代理D.滥用代理权16. 某设计院法定代表人授权其舍约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于 () 。A.法定代理 媛托彳t理C.表见代理D.指定代理17. 乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济报失，其法律后果应该由 ()A. 甲公司自行承担责任 B. 乙公司自行承担责任C.甲乙公司承担连带责任 D.乙公司和甲公司经营部部长承担连 带责任18. 在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由 ()A. 第三火自己承担损失B. 代理人独自向第三人承担责任C.被代理人独自向第三人承担责任D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任19. 甲公司授权其业务员张某购买一批建材，甲公司向张某签发了授权委托书，但委托书中并未明确授权委托期限。后不久甲公司与张某解除了劳务关系，张某怀恨在心恶意与乙公司签订合同购买一批建材，给乙公司造成了经济损失，其法律后果应该由 ()A. 张某自行承担责任 B. 甲公司自行承担责任C.乙公司自行承担责任D.甲公司与张某向乙公司承担！连带责任20. 在委托代理中，委托授权书的内容不包括()A.代理人的姓名或者名称B.代理的事项、权限C.代理的期间D.第三人的姓名或者名称21. 下列国家机关中，有权制定地方性法规的有() 。、A. 省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B. 省、自治区、直辖市的人民政府C. 省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市级人民政府E. 国务院各部委22. 下列作品中，属于著作权保护对象的有() 。A. 建筑作品B. 工程设计图C. 注册商标D.外观设计专利E. 立体作品23. 关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有() 。A. 招标信息公开B. 评标准则公开C. 开标程序公开D.评标委员会组成人员公开E. 中标结果公开24. 下列行为中，属于投标人串通投标的有() 。A. 投标人之间先行内部竞价确定中标人B. 投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价C. 招标人向投标人泄露标底D.投标人借用其他企业名义投标E. 招标人预先内定中标人25. 下列属于安全生产从业人员权利的有() 。A. 知情权B. 对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权C. 请求赔偿权D.危险报告权E. 紧急避险权26. 根据建设工程安全生产管理条例建设单位应当在拆除工程施工 l5 日前，将 () 报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A. 施工单位资质等级证明B. 拟拆除建筑物，建筑物及可能危及毗邻建筑的说明C. 相邻建筑物和建筑物及地下工程的有关资料D.拆除施工组织方案E. 堆放、清除废弃物的措施27. 关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有()A. 经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B. 设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改C. 建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批 准E. 设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计28. 根据建设工程质量管理条例，最低保修期限不低于 2 年 的工程有 () 。A. 外墙防渗漏B. 设备安装C. 给排水管道D.防水工程E. 装修工程29. 关于消防设计审核和验收的说法，正确的有() 。A. 建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核B. 建筑工程消防设计图样不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证C. 经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的 不燃、难燃材料E. 依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收30. 在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有() 。A. 在试用期间被证明不符合录用条件B. 严重失职给本单位造成重大损失C. 严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E. 被依法追究刑事责任标准建筑工程施工合同范本标准建筑工程施工合同范本（1）发包人（ 全称） ：承包人（ 全称） ：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：。2. 工程地点：。3. 工程立项批准文号：。4. 资金来源：。5. 工程内容：。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 （ 附件 1） 。6. 工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价为：人民币（大写）（元）；其中：（1） 安全文明施工费：人民币（大写）（元）；（2） 材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（元）；（3） 专业工程暂估价金额：人民币（大写）（元）；（4） 暂列金额：人民币（大写）（元）。2. 合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1） 中标通知书 （ 如果有 ）;（2） 投标函及其附录 （ 如果有 ）;（3） 专用合同条款及其附件 ;（4） 通用合同条款;（5） 技术标准和要求;（6） 图纸 ;（7） 已标价工程量清单或预算书 ;（8） 其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人： （ 公章 ） 承包人： （ 公章 ）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（ 签字 ）（ 签字 ）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：标准建筑工程施工合同范本（2）发包方： 承包方： 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目1、路基长 5 公里，路面宽 3、 5 米，总计整修面积17500平方米，中标价 3 万元。2、路面长5 公里，路面沙化宽 3、 5 米，厚 15 厘米，总计沙化面积 17500平方米，中标价12 万元。3、铺设涵洞4 道，涵洞深3、 5 米，中标价2 万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（ 大写 ） ：（人民币） : 万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起3 日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。五、违约责任：1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000 元/ 天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期： 年月 日竣工日期： 年月 日合同工期总日历天数天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。发包人： （签名）承包人： （签名）合同订立时间： 年月 日合同订立地点： 标准建筑工程施工合同范本（3）发包方： 承包方： 工程名称： 工程编号： 签订时间： 签订地点： 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位： 批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位：四、承包范围和内容： （ 详见工程项目一览表）; 工程建筑面积（平方米 ）; 其它： 五、工程造价： （万元 ） ，其中土建： （万元） ，安装： （万元 ） 。第二条施工准备一、发包方：1、月 日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2、月 日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器 （ 包括水表、配电板） ，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3、本合同签订后 天内提交建筑许可证。4、合同签订后 天内 （ 以收签最后一张图纸为准） 提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（ 包括地质及水准点座标控制点 ） 份。5、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图 份。二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划 （ 包括月计划 ） ，用水、用电计划，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（ 日历天 ） ，自 年月日开工至 年月 日竣工验收 （ 附各单位工程开竣工日期，见附表一）二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工 ;2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度4、在施工中如因停电、停水8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上 （ 每次连续 4 小时以上 ） ，影响正常施工 ;5、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工 ;7、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程3、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序 ;4、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收 ;5、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案; 重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施6、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通 过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（ 详见附表二）;二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购 ;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担; 不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法： 第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（ 或当年投资额 ） 的%备料款，计人民币 万元 ; 临时设施费，按土建工程合同总造价的 %计人民币万元，安装工程按人工费的%计人民币 万元 ; 材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的 %时，按规定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息 （ 财政拨款不计息 ） 一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：七、承包方在单项工程竣工验收后 天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件 天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用 （包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失） 由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另 行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方 才予实施。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部 (84)城建字第 79 号通知印发的建筑工程保修办法 ( 试行 ) 执行。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的 实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第 （） 项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式份，合同附件 份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴 （公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效; 工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方 （ 盖章 ） ： 承包方 （ 盖章 ） ： 法定代表人（ 签章 ） ： 法定代表人（ 签章 ） ：委托代理人（ 签章 ） ： 委托代理人（ 签章 ） ：单位地址： 单位地址：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：电话： 电话：邮政编码： 邮政编码：年月日年月日经办建设银行建筑管理部门鉴（公）证机关（ 盖章 ）（ 盖章 ）（ 盖章 ）鉴（公）证意见经办人：年月日年月日标准建筑工程施工合同范本（4）第一部分协议书发包人 （ 全称 ） ：承包人 （ 全称 ） ：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（ 附件 1） 工程立项批准文号： 资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额 （大写 ） ： 元_ （人民币 ） : _：六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年月日合同订立地点：本合同双方约定后_生效。发包人： （ 公章 ）承包人： （ 公章）住所： 住所：_法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话： 电话：_传真： 传真：_开户银行： 开户银行：账号： 账号：_邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1、 1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的 需要订立，通用于建设工程施工的条款。1、 2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定， 结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的 具体化、补充或修改。1、 3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支 付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1、 4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施 工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1、 5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和 合同履行的代表。1、 6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工 程设计资质等级证书的单位。1、 7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工 程监理资质等级证书的单位。1、 8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1、 9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1、 10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1、 11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1、 12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1、 13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1、 14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（ 包括法定节假日 ） 计算的承包天数。1、 15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1、 16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1、 17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸 （包括配套说明和有关资料） 。1、 18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1、 19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（ 包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1、 20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1、 21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和( 或 ) 工期顺延的要求。1、 22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2、 23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算( 不扣除休息时间 ); 规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。2、合同文件及解释顺序3、 1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1) 本合同协议书(2) 中标通知书(3) 投标书及其附件(4) 本合同专用条款(5) 本合同通用条款(6) 标准、规范及有关技术文件(7) 图纸(8) 工程量清单(9) 工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2、 2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、标准及规范3 、 1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上 （ 含两种 ） 语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 3、 2 适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3、 3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称; 没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。4、图纸4、 1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。4、 2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。4、 3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务5、工程师5、 1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5、 2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5、 3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。5、 4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。5、 5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5、 6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。6、工程师的委派和指令6、 1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委 派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。6、 2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48 小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后 48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6、 3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。6、 4 如需更换工程师，发包人应至少提前7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7、项目经理7、 1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7、 2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7、 3 项目经理按发包人认可的施工组织设计( 施工方案 ) 和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期 ; 责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。7、 4 承包人如需要更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7、 5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。8、发包人工作8、 1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题 ;(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要;(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责;(5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续( 证明承包人自身资质的证件除外);(6) 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验 ;(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 ;(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 ( 包括 文物保护建筑) 、古树名木的保护工作、承担有关费用 ;(9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。8、 2 发包人可以将8、 1 款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。 8、 3 发包人未能履行8、 1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。9、承包人工作9、 1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用 ;(2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;(3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫 ;(4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公 和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外 ;(6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复 ; 发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定;(7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑) 、古树名木的保护工作;(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;(9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。9、 2 承包人未能履行9 、 1 款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期10、进度计划10、 1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。11、 2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。10、 3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。11、开工及延期开工 11、 2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期 ; 因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。13、工期延误13、 1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：(1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 ;(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 ;(4) 设计变更和工程量增加;(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 ;(6) 不可抗力 ;(7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。(13) 2 承包人在13、 1 款情况发生后14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认， 逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。14、工程竣工(14) 1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。14、 2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。14、 3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检验15、工程质量15、 1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。15、 2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。16、检查和返工16、 1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。16、 2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。16、 3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格