二级建造师法规知识资格证书资格考核试题附参考答案28

二级建造师法规知识资格证书资格考核试题附参考答案1. 单选题：承担文物保护单位的()工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。A.修缮、迁移、重建B.零星修补C.清洗D.保护范围内的挖掘作业正确答案：A2. 单选题：某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是()。A.施工总承包单位B.专业承包单位C.总承包单位与专业承包单位D.监理单位正确答案：B3. 单选题：下列有关设计文件技术交底的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.在报审施工图文件前，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件B.在报审施工图文件同时，设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件C.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件D.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向建设单位详细说明该施工图设计文件正确答案：C4. 单选题：【2012年真题】施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查()。A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况正确答案：C5. 单选题：甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构正确答案：A6. 单选题：二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A.12层以上的房屋建筑工程B.高度50米以上的建筑物或构筑物C.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程D.建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体正确答案：C7. 单选题：担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工正确答案：A8. 多选题：关于工程质量检测的说法正确的有（）。A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测机构不得与建设单位有隶属关系D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责正确答案：ADE9. 单选题：在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的()。A.物证B.书证C.视听资料D.鉴定结论正确答案：C10. 多选题：用人单位可以单方解除劳动合同的情形包括()。A.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的B.严重违反用人单位规章制度的C.劳动者在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的D.劳动者患病或者非因工负伤，且在规定的医疗期内E.在试用期间被证明不符合录用条件的正确答案：ABE11. 单选题：【2015年真题】某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13B.9C.8D.5正确答案：B12. 多选题：施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和和审查。A.起重吊装B.地下暗挖C.高大模板D.拆除、爆破E.脚手架正确答案：BC13. 单选题：下列法律中，属于社会法的是（）。A.组织法.行政许可法.建筑法B.建筑法.招投标法.安全生产法C.物权法.统计法.劳动法D.安全生产法.劳动法.劳动合同法正确答案：D14. 单选题：依据消防法有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责的是()。A.制定灭火和应急疏散预案B.设置消防安全标志C.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次D.保障疏散通道畅通正确答案：C15. 多选题：下列关于专利权期限的说法，正确的有（）。A.发明专利权的期限是20年B.实用新型专利权的期限是10年C.外观设计专利权的期限是5年D.发明专利权限自批准之日起计算E.专利权限届满后，专利权终止正确答案：ABE16. 单选题：【2014年真题】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业C.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理D.不得在一级建筑业企业执业正确答案：C17. 多选题：运输合同的法律特征有()。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人正确答案：ACDE18. 单选题：【2017年真题】建设单位申请领取施工许可证时，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的()。A.20%B.40%C.50%D.30%正确答案：D19. 单选题：【2013年真题】仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的()。A.快捷性B.经济性C.独立性D.灵活性正确答案：D20. 多选题：【2011年真题】根据建设工程质量监督条例，质量保修书应有的内容有（）。A.保修范围B.保修期限C.质量保证金的退还方式D.质量保证金预留比例E.保修责任正确答案：ABE21. 单选题：【2011年真题】房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。A.要求施工企业购买其指定的不合格消防器材B.申请施工许可证时无需提供保证工程安全施工措施的资料C.甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D.甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门备案正确答案：D22. 单选题：下列选项中，属于转包工程的是()。A.分包单位将其承包的建设工程再分包B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成正确答案：D23. 单选题：招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委员的说法，不正确的是（）A.某投标人是主要负责人的弟弟B.不接受投标人主动提出的澄清、说明C.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密正确答案：A24. 单选题：分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的()的，出卖人有权要求解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一正确答案：D25. 单选题：甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的最低标准正确答案：B26. 单选题：某工程建设项目投资额为400万元，除建设单位管理费外，主要构成如下，其中需要招标的是()。A.施工单项合同估算价180万元B.主要设备采购单项合同估算价120万元C.设计费估算价40万元D.监理费估算价30万元正确答案：B27. 多选题：【2011年真题】建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据民事诉讼法及相关司法解释，建设单位可以将（）列为其被告。A.招标代理机构B.总承包企业C.分包企业D.实际施工人E.建设行政主管部门正确答案：BCD28. 多选题：诉讼代理人是代理当事人进行民事诉讼活动的人，下列能够作为诉讼代理人的包括()。A.律师B.法官C.限制民事行为能力人D.当事人的近亲属E.所在单位推荐的人正确答案：ADE29. 单选题：根据我国劳动法的规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（）个月。A.3B.6C.9D.12正确答案：B30. 单选题：在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）。A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还正确答案：B31. 单选题：下列财产所有权的权能中，()是所有人最基本的权利，是所有权内容的核心。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权正确答案：D32. 单选题：【2014年真题】下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更正确答案：A33. 单选题：下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是（）。A.爆炸B.地面下陷下沉C.冻灾D.大气变化正确答案：D34. 单选题：根据我国行政处罚法规定，下列不能由城建规划局行使的职权是（）。A.没收权B.罚款权C.行政拘留D.吊销营业执照正确答案：C35. 多选题：根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承包人应当对处于合理使用寿命内的()质量承担责任。A.主体结构B.建筑装饰装修C.设备管道D.地基基础E.附属工程正确答案：AD36. 多选题：出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有()。A.生产（制造）许可证B.检测合格证明C.完整的技术档案D.产品合格证E.产权证正确答案：ABD37. 单选题：工程建设企业标准一般是指()。A.企业的技术标准、管理标准和工作标准B.企业的管理标准、技术标准和组织标准C.企业的技术标准、经营标准和工作标准D.企业的生产标准、管理标准和技术标准正确答案：A38. 单选题：根据建设工程质量检测管理办法规定，检测机构出具的检测报告生效应具备的条件不包括()。A.检测人员签字B.检测机构法定代表人签署C.加盖检测机构公章D.工程监理单位盖章确认正确答案：D39. 单选题：当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率正确答案：D40. 多选题：【2014年真题】生产安全事故等级划分的主要因素有()。A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济正确答案：CE41. 单选题：【2013年真题】根据合同法，不会产生缔约过失责任的情形是（）。A.被依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同正确答案：C42. 单选题：建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上人民政府建设主管部门或其他有关部门备案A.14天B.15天C.28小时D.一个月正确答案：B43. 单选题：某投标人中标后，招标人要求其压低报价5%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定正确答案：C44. 单选题：建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关备案D.重新审查审批条件正确答案：A45. 单选题：【2011年真题】定金合同以（）之时生效。A.当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立正确答案：C46. 单选题：无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。A.王某B.建筑公司C.建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定正确答案：C47. 单选题：【2011年真题】根据国务院特种设备安全监察条例从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由()核准。A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门正确答案：D48. 单选题：我国民事诉讼法确定级别管辖的根据不包括()。A.案件的性质B.复杂程度C.争议金额的大小D.当事人的年龄正确答案：D49. 多选题：【2012年真题】下列原因产生的违约中，可以免除违约责任的是（）。A.施工中遭遇强烈地震B.施工方因组织不当使得工期延长C.承包方违约后，没有采取适当措施防止损失的扩大D.因文物管理部门的保护介入而使工期延缓E.承包方后来被发现没有相应的施工资质正确答案：AD50. 单选题：建筑施工特种作业不包括()。A.建筑电工B.建筑架子工C.钢筋工D.起重信号司索工正确答案：C51. 多选题：【2011年真题】某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有()。A.发生生产安全事故由工人自负B.该条款作无效处理C.施工企业应受行政处罚D.应撤销施工企业的资质E.施工企业主要负责人应受行政罚款正确答案：BE52. 单选题：王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须()。A.重新取得资格证书B.提供符合本专业继续教育要求的证明C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件正确答案：B53. 单选题：某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()。A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修正确答案：B54. 多选题：【2013年真题】建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）。A.已经办理了用地批准手续B.施工图设计文件已按规定通过了审查C.消防设计图纸已经公安消防机构审核D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理E.已经办理了招标投标核准手续正确答案：ABCD55. 多选题：在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.设备安装和装修工程为5年D.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限正确答案：ABDE56. 单选题：下列关于投标人与投标文件的法定要求说法正确的是（）。A.存在控股关系的不同单位，可以参加同一招标项目投标B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加划分标段的同一招标项目投标C.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效D.投标人投标影响招标公正性的，应当告知招标人正确答案：B57. 单选题：甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对裁决不服，认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是()。A.甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁B.仲裁委员会撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任仲裁员进行仲裁C.甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼D.甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决正确答案：D58. 多选题：【2011年真题】合同权利义务终止时，不影响（）之效力。A.结算条款B.清理条款C.仲裁条款D.担保条款E.失业条款正确答案：ABC59. 单选题：用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。A.提供劳务的甲为未成年人B.乙患病在规定的医疗期内C.丙患职业病丧失劳动能力的D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的正确答案：A60. 单选题：【2015年真题】某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故C.串通投票罪D.工程重大安全事故罪正确答案：D61. 单选题：【2011年真题】王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.人民调解正确答案：D62. 单选题：根据劳动合同法规定，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()日以书面形式通知劳动者本人。A.10B.15C.30D.50正确答案：C63. 多选题：【2014年真题】根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人B.刑事附带民事案件自诉人C.原告与被告D.共同诉讼人E.辩护人正确答案：ABCD64. 单选题：采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款正确答案：B65. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制（）。A.管理保障措施B.施工现场临时用电组织设计C.专项施工方案D.安全技术措施正确答案：D66. 单选题：下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是()。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计按规定审核合格D.建设投资已经落实正确答案：A67. 单选题：建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同正确答案：B68. 单选题：某建设工程竣工验收后，需向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案，其执行者是()。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位正确答案：B69. 单选题：根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是（）。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金正确答案：A70. 多选题：下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的工程监理单位安全责任有()。A.依法对施工安全事故隐患进行处理B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D.对安全技术措施或专向施工方案进行审查E.及时、如实报告生产安全事故正确答案：ABD71. 多选题：某乙劳务公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（）。A.公司与该3名工人自用工之日建立劳动关系B.乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同C.乙公司和丙公司的应当签署劳务派遣协议D.该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬，如劳务派遣协议期满终止，该3名工人在无工作期间，乙公司应当按月支付最低标准工资E.该3名工人因工作遭受事故伤害的，丙公司应当依法申请工伤认定正确答案：AE72. 单选题：【2015年真题】根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年正确答案：D73. 单选题：甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，抵押合计18万元。其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则（）。A.按照乙、丙、丁平均分配这笔收入B.按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入C.按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入D.按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入正确答案：D74. 单选题：按照建筑施工场界噪声排放标准(GB12523-2011)的规定，建筑施工场界噪声排放限制是昼间（），夜间（）。A.85分贝，禁止B.75分贝，55分贝C.70分贝，55分贝D.65分贝，55分贝正确答案：C75. 单选题：建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任A.1%3%B.2%4%C.3%5%D.4%6%正确答案：B76. 单选题：某工程已具备竣工条件，2012年4月7日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，4月13日经验收不合格，施工单位返修后于4月23日再次验收合格，5月4日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2012年4月7日B.2012年4月13日C.2012年4月23日D.2012年5月4日正确答案：C77. 单选题：承包人在工期可以顺延的情况发生后（）天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7?B.14?C.28?D.30?正确答案：B78. 多选题：建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投产使用正确答案：BCE79. 单选题：某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门决定给予该施工企业主要负责人罚款处罚，罚款限额应为()。A.该负责人上一年年收入的30%B.该负责人上一年年收入的40%C.该负责人上一年年收入的60%D.该负责人上一年年收入的80%正确答案：B80. 单选题：某项目勘察费用为40万元，合同中约定定金为20%，也约定了违约金为5万元，请分析在下列情况下违约方应承担的违约责任。（1）如果发包方尚未支付定金，承包方因自身原因不能按约定履行合同，其应支付给发包方（）万元。A.4万元B.5万元C.8万元D.9万元正确答案：B81. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例规定，意外伤害保险期限是（）。A.自受保危险作业开始之日起至此作业完成止B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.自工程中标之日起至竣工验收合格止D.自工程开工之日起至工程交付投入使用止正确答案：B82. 单选题：企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.15B.30C.45D.60正确答案：B83. 单选题：在建设单位的下列行为中，违反法律规定的是（）。A.将建筑工程肢解后发包给几个承包商B.自行采购工程所需的建筑材料及设备C.要求承包商负责工程所需建筑材料的采购任务D.将工程的设计和施工任务发包给一个工程总承包单位正确答案：A84. 单选题：确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。A.建设单位编制的工程概算B.建设单位编制的投资估算C.施工单位编制的投标报价D.施工单位编制的工程预算正确答案：A85. 单选题：某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A.主体结构工程为10年B.供热与供冷系统为3年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的内外墙为2年正确答案：B86. 单选题：【2011年真题】仲裁的保密性特点体现在它以()为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加正确答案：C87. 单选题：下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标正确答案：B88. 单选题：甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任正确答案：C89. 单选题：【2012年真题】根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定正确答案：B90. 多选题：【2011年真题】某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告正确答案：CDE91. 单选题：甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由()行使索赔的权利。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人正确答案：C92. 单选题：甲、乙两家施工单位以联合承包方式承揽某建设工程的施工任务。下列说法不符合法律规定的是（）。A.双方应签订联合承包协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任正确答案：D93. 多选题：【2012年真题】关于我国建设工程企业资质等级管理的说法，正确的有()。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程临理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业正确答案：BCE94. 多选题：施工单位有违反消防法规定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.没有进行消防安全检查评估D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行正确答案：ABDE95. 单选题：特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2人B.3人C.5人D.6人正确答案：D96. 单选题：【2012年真题】关于注册建造师执业管理的说法，正确的是()。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任正确答案：B97. 多选题：根据环境噪声污染防治法规定，属于施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任的有()。A.未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染的D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的正确答案：ABDE98. 单选题：【2018年真题】根据建设工程安全生产管理条例，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A.处以20万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级正确答案：B99. 单选题：债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于（）。A.合同权利的转让B.合同义务的转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变正确答案：D100. 多选题：下列情形致使合同无效的是（）A.甲施工单位采购员擅自以单位名义订购了一批水泥?B.甲施工单位以欺诈的手段承揽某重大市政管网工程?C.甲施工单位与乙建设串通骗取中标，损害了其他投标人的利益?D.甲施工单位以欺诈的手段与某采购商订立合同?E.甲施工单位超越其资质等级承揽工程，竣工前取得相应资质正确答案：BC