二级建造师法规知识复习考核全真模拟试题附答案参考22

二级建造师法规知识复习考核全真模拟试题附答案参考1. 单选题：二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是()。A.重审法院不应是原一审法院B.重审法院作出的裁定是可以上诉的C.重审法院作出的判决是可以上诉的D.重审法院应该按照一审程序审理此案正确答案：A2. 单选题：【2014年真题】注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.立即注销其建造师资格证书D.处以1万元罚款正确答案：B3. 单选题：【2011年真题】在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。A.要约B.要约邀请C.反要约D.承诺正确答案：A4. 多选题：【2011年真题】某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告正确答案：CDE5. 多选题：用人单位可以单方解除劳动合同的情形包括()。A.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的B.严重违反用人单位规章制度的C.劳动者在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的D.劳动者患病或者非因工负伤，且在规定的医疗期内E.在试用期间被证明不符合录用条件的正确答案：ABE6. 单选题：依据消防法有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责的是()。A.制定灭火和应急疏散预案B.设置消防安全标志C.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次D.保障疏散通道畅通正确答案：C7. 单选题：【2012年真题】工程项目建设过程中发生下列情况时，处理不正确的是（）。A.建设单位压缩合同约定工期而被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对工作人员的治安管理处罚正确答案：D8. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费由()支付。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.建设单位与总包单位共同正确答案：B9. 单选题：【2013年真题】某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.1B.0.9C.0.95D.1.1正确答案：A10. 单选题：仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。关于仲裁协议的效力，说法错误的是()。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效正确答案：D11. 单选题：按照建设工程价款结算暂行办法规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿正确答案：D12. 单选题：按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C.监理工程师可依法发布有关指令D.施工监理必须采用旁站监理方法正确答案：A13. 单选题：工程建设单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.安全部门负责人C.生产负责人D.安全事故当事人正确答案：A14. 单选题：【2012年真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A.与合同计划工期一致B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止正确答案：B15. 单选题：【2014年真题】各级人民检察院对审判监督程序意外的其他审判程序中审判人员的违法行为().A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议正确答案：B16. 单选题：【2014年真题】检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由()A.双发共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门正确答案：A17. 单选题：【2012年真题】根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是()。A.项目经理B.脚手架作业人员C.专职安全员D.BIM系统操作员正确答案：B18. 单选题：建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位负责项目管理的技术人员D.施工单位项目经理正确答案：C19. 单选题：建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括()。A.施工行为地B.合同纠纷发生地C.合同签订地D.发包人或承包人住所地正确答案：B20. 单选题：【2013年真题】甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺正确答案：A21. 单选题：2012年4月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任正确答案：D22. 单选题：【2012年真题】建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人需要人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（）中级人民法院办理。A.仲裁协议签订地B.某仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地正确答案：B23. 单选题：某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天正确答案：C24. 多选题：【2012年真题】下列属于不能免除违约方违约责任的情形是（）。A.发生不可抗力后未及时通知对方采取补救措施导致损失扩大的B.当事人迟延履行后发生不可抗力的C.合同明确约定不因不可抗力而免除违约责任的D.保险合同的保险方因不可抗力应承担赔偿责任的E.当事人履行合同前发生不可抗力的正确答案：ABCD25. 单选题：根据劳动法的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（）的劳动和其他禁止从事的劳动。A.夜班B.第4级体力劳动强度C.冷水低温作业D.第3级体力劳动强度正确答案：B26. 多选题：对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）。A.行政行为超越职权B.行政处罚明显不当C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的E.行政行为涉及对款额的确定认定确有错误的正确答案：BE27. 单选题：下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是（）。A.规定施工场地周边环境噪声排放标准B.规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报C.禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业活动D.对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度正确答案：B28. 多选题：【2013年真题】关于劳动合同试用期的说法正确的有（）。A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期正确答案：CE29. 多选题：【2015年真题】某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担D.造成发包人损失的，承包人不承担责任E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担正确答案：BE30. 单选题：在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的()。A.物证B.书证C.视听资料D.鉴定结论正确答案：C31. 单选题：某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是()。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定正确答案：A32. 单选题：根据建设工程质量管理条例规定，建设单位应当向县级以上人民政府的()报审施工图设计文件。A.建设投资主管部门B.城市规划行政主管部门C.建设行政主管部门D.工程质量监督机构正确答案：C33. 多选题：关于表见代理构成要件，下列表述正确的是()。A.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实B.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的理由C.本人存在过失D.相对人为善意E.相对人为主观恶意正确答案：ABCD34. 单选题：【2015年真题】某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）A.被拘留B.被罚款5000元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得正确答案：C35. 单选题：某企业发现自己的安全生产许可证遗失，其正确做法是()。A.向原发证机关声明作废并申请补办B.向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发C.由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办正确答案：D36. 单选题：某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A.主体结构工程为10年B.供热与供冷系统为3年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的内外墙为2年正确答案：B37. 单选题：【2012年真题】合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的，应该在（）履行。A.给付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.合同签订地D.被告所在地正确答案：B38. 单选题：当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。其中仲裁申请书应当载明的事项不包括()。A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款正确答案：D39. 单选题：未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（）责任。A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理正确答案：B40. 单选题：建筑施工单位违反规定夜间进行产生噪声污染的施工作业，由（）责令改正，可以并处罚款。A.工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门B.工程所在地公安机关C.公司注册地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门D.公司注册地公安机关正确答案：A41. 多选题：以下有关代理的法律特征说法正确的有（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.被代理人对代理人的代理行为不承担民事责任E.代理行为的法律后果归属于代理人正确答案：ABC42. 单选题：合同中的下列免责条款有效的是（）。A.受法律约束力的条款B.造成对方人身伤害的C.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的正确答案：A43. 多选题：根据工伤保险条例的规定，下列情形造成的伤害应当认定为工伤的有（）A.在办公场所因劳资纠纷自杀B.因故意犯罪导致本人在工作中伤亡C.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡D.上下班途中受到本人负主要责任的交通事故伤害E.工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害正确答案：CE44. 单选题：下列可以作为行政诉讼被告的是()。A.建设单位B.施工单位C.工程监理单位D.某市住房和城乡建设人民委员会正确答案：D45. 多选题：下列关于返修责任的叙述，正确的有（）。A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任B.因设计原因造成的质量缺陷，由施工单位负责维修C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，经济责任由使用单位自行负责D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失正确答案：ABCD46. 多选题：【2016年真题】根据和暂行规定，下列文件属于投标文件内容的有（）。A.投标函及其附录B.施工组织设计C.项目管理机构D.法定代表人身份证明E.投标邀请书正确答案：ABCD47. 单选题：关于联合体投标，下列表述中正确的是（）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级正确答案：C48. 单选题：【2016年真题】施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构正确答案：B49. 单选题：根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A.30B.20C.15D.7正确答案：D50. 多选题：【2012年真题】下列情形中，属于保修范围的有()。A.因预埋件松动造成设备损坏B.将住宅屋顶改为菜地，致使屋面渗漏C.因地震造成主体结构倾斜D.因他人纵火烧毁装修工程E.因日晒外墙装饰脱落正确答案：AE51. 单选题：行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请正确答案：C52. 单选题：关于融资租赁合同的规定中，说法错误的是（）。A.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由出租人承担B.出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，受让方以此为由请求解除的，人民法院不予支持C.出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，受让方以此为由变更融资租赁合同的，人民法院不予支持D.融资租赁是三方主体参与的经济活动正确答案：A53. 单选题：工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，下列说法正确的是()。A.国家标准属于强制性标准B.行业标准属于强制性标准C.地方标准属于推荐性标准D.国家标准包含强制性标准正确答案：D54. 单选题：【2013年真题】某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换正确答案：C55. 单选题：甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务，由于工期紧，将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共3000万元。对此，按照招标投标法的规定，甲公司将会面临下列选项中除()以外的法律后果。A.被处以15万元以上30万元以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D.直接责任人被刑事处罚正确答案：D56. 单选题：【2017年真题】根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。A.60%B.90%C.70%D.80%正确答案：B57. 单选题：竣工结算报告金额在5000万元以上的单项工程，发包人进行核对（审查）竣工结算并提出审查意见的规定时限是，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天。A.30B.45C.60D.90正确答案：C58. 多选题：【2012年真题】关于合同标的的说法，正确的有()。A.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同B.工程设计合同是以劳务为标的的合同C.工程施工合同是以财产为标的的合同D.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同E.委托监理合同是以工作成果为标的的合同正确答案：AD59. 多选题：根据消防法的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行正确答案：ABDE60. 单选题：【2011年真题】下列争议中，属于劳动争议的是()。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议正确答案：D61. 单选题：某施工单位制定了施工生产安全事故应急救援预案，按规定该应急预案应定期修订，并将修订情况记录并归档。定期修订的期限至少是()。A.半年B.1年C.2年D.3年正确答案：D62. 多选题：某建筑公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列不符合劳动法规定的情形是()。A.劳动合同约定试用期为1年B.在试用期内，张某不得通知建筑公司解除劳动合同C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，建筑公司可随时解除劳动合同D.张某如被依法追究刑事责任，建筑公司可以随时解除劳动合同E.张某如果患病，建筑公司可以随时解除劳动合同正确答案：ABE63. 单选题：小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效正确答案：B64. 多选题：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人一般可以()。A.将工程直接拍卖B.与发包人协商将工程折价C.向人民法院申请将工程依法拍卖D.向仲裁机构申请将工程依法拍卖E.将工程直接占有正确答案：BC65. 多选题：设计文件中应当注明（）。A.工程合理使用年限B.工程保修期限C.建筑材料构配件设备的规格型号和性能指标D.建筑材料构配件设备的生产厂供应商E.涉及施工安全的重点部位和环节正确答案：ACE66. 单选题：【2012年真题】依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位正确答案：A67. 单选题：【2016年真题】两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.重大责任事故罪C.玩忽职守罪D.串通投标罪正确答案：D68. 单选题：甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C.甲可以就裁决事项提起诉讼D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁正确答案：B69. 单选题：【2016年真题】某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.重新核验B.自行延期C.继续有效D.自行废止正确答案：D70. 单选题：下列关于联合体投标的说法正确的是（）A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标正确答案：C71. 单选题：我国招标投标法规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A.15B.30C.45D.60正确答案：B72. 单选题：【2012年真题】根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定正确答案：B73. 单选题：甲商场委托乙广告公司制作了一块宣传企业形象的广告牌，并由乙公司负责安装在商场外墙。某日风大，广告牌被吹落砸伤过路人郑某。经查，广告牌的安装存在质量问题。关于郑某的损害，下列（）是正确的。A.甲商场承担赔偿责任，乙公司承担补充赔偿责任B.乙公司承担赔偿责任，甲商场承担补充赔偿责任C.甲商场承担赔偿责任，但其有权向乙公司追偿D.乙公司承担赔偿责任，甲商场不承担责任正确答案：C74. 单选题：根据生产安全事故报告和调查处理条例对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查A.省级人民政府?B.建设行政主管部门?C.事故发生单位?D.国务院正确答案：C75. 单选题：【2018年真题】关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年正确答案：D76. 单选题：劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的属于（）A.违法分包?B.转包?C.违法发包?D.挂靠正确答案：A77. 单选题：建设单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理工程竣工验收备案，应当提交的文件中不包括()。A.工程竣工验收报告B.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件C.工程质量监督机构提出的工程质量监督报告D.施工单位签署的工程质量保修书正确答案：C78. 单选题：危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项方案()。A.必须由施工总承包单位组织编制B.必须由专业承包单位组织编制C.可以由专业承包单位组织编制D.可以由监理单位组织编制正确答案：C79. 单选题：关于第三方专项检测和见证取样监测机构的法定义务，说法正确的是()。A.检测机构是行政机关下属、具有管理公共事务职能的组织B.检测机构负责监制建筑材料、设备和配件C.检测机构应当将涉及结构安全检测结果的合格情况，及时报告建设主管部门D.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系正确答案：D80. 单选题：建筑企业新职工上岗前应获得安全培训的学时不应少于()学时。A.12B.20C.32D.40正确答案：C81. 单选题：施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据合同法的规定，其转移债务的必要条件是()。A.通知设备租赁公司乙B.须经设备租赁公司乙同意C.与开发商达成转让协议D.要为设备租赁公司提供担保正确答案：B82. 单选题：【2011年真题】某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据建设工程安全生产管理条例，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位正确答案：B83. 多选题：在工程领域，节约能源主要包括（）方面。A.建筑节能B.施工节能C.装修节能D.资源节能E.水资源节能正确答案：AB84. 单选题：没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由()承担民事责任。A.被代理人B.代理人C.行为人D.法人正确答案：C85. 单选题：按照节约能源法、循环经济促进法的规定，节能激励措施不包括（）。A.政府资金扶持B.财政安排节能专项资金C.税收优惠和信贷支持D.价格政策和表彰奖励正确答案：A86. 单选题：某工厂新建的一幢生产车间项目竣工后，该工厂对项目竣工环保验收拟采取如下行为，其中正确的是()。A.在主体工程竣工验收后进行与配套建设的环境保护设施竣工验收B.向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门申请项目配套环保设施的竣工验收C.主体工程投入生产后进行配套建设的环保设施验收D.投入试生产6个月内申请配套建设的环保设施的竣工验收正确答案：B87. 单选题：甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之债。此债中债权人是（）。A.甲单位B.施工单位C.行政监督部门D.甲单位职工正确答案：D88. 多选题：根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，应当公开招标的施工招标项目具有下列情形（）的，经批准可以进行邀请招标。A.受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择B.生态环境保护项目C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.科技、教育、文化等项目E.项目技术复杂、只有少量几家潜在投标人可供选择正确答案：ACE89. 单选题：某工程建设项目投资额为400万元，除建设单位管理费外，主要构成如下，其中需要招标的是()。A.施工单项合同估算价180万元B.主要设备采购单项合同估算价120万元C.设计费估算价40万元D.监理费估算价30万元正确答案：B90. 单选题：【2013年真题】当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）。A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效正确答案：A91. 多选题：承包人()，发包人可以请求解除建设工程施工合同。A.未按约定工期完工的B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的C.擅自将专业工程分包的D.将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的正确答案：BD92. 单选题：下列关于工程分包和联合体承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任D.负有连带义务的每个债务人都负有清偿部分债务的义务正确答案：C93. 单选题：订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时的订立地B.订立合同时的履行地C.履行合同时的订立地D.履行合同时的履行地正确答案：B94. 单选题：【2014年真题】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议正确答案：B95. 单选题：【2015年真题】关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书正确答案：C96. 多选题：【2015年真题】根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误正确答案：CD97. 单选题：【2012年真题】关于确定分包单位的说法，正确的是()。A.招标人可以在招标文件中指定某项专业工程的分包人B.除总承包合同约定的分包人外，建设单位可直接指定分包人C.建设单位可确定资质等级低于工程要求的分包人承揽工程D.所有的分包人应经建设单位认可正确答案：D98. 单选题：某建筑设计院工程师李某，接受公司委派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图，按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。A.李某享有署名权，公司享有著作权的其他权利B.该公司享有图纸著作权的所有权利，但应给李某相应的奖励C.李某享有图纸的所有权，但该公司在其业务范围内可优先使用D.李某享有发表权、署名权、修改权和保护作品的完整权，公司享有著作权的其他权利正确答案：A99. 单选题：建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价正确答案：B100. 单选题：甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求，从国外购买起重设备租赁给乙公司，乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时由()行使索赔的权利。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人正确答案：C