资源描述
一级建造师法规知识复习考核全真模拟试题附答案参考1. 多选题:下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是()。A.工程监理单位经建设单位同意,可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系,也需要回避C.未经监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用正确答案:BDE2. 单选题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日正确答案:B3. 单选题:【2013年真题】关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法,正确的是()。A.原判决认定事实清楚,适用法律正确的,裁定驳回上诉,维持原判决B.原判决适用法律错误的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的,依法改判正确答案:C4. 单选题:某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证,但因项目拆迁受阻,2016年2月22日才决定开工,则建设单位应当()A.向发证机关报告后即可开工B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证正确答案:C5. 单选题:由人民法院指定举证期限的,指定的期限不得少于()日。A.5B.7C.15D.30正确答案:D6. 单选题:【2016年真题】某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地,发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档,依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制正确答案:A7. 单选题:建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位正确答案:B8. 多选题:【2011年真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,企业取得安全生产许可证,应当具备的安全生产条件有()A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险正确答案:ABCD9. 单选题:按照行政许可法规定,因行政管理的需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市人民政府可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的,应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案:C10. 多选题:【2011年真题】关于施工企业要求对原工程进行变更的说法,正确的有()A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意,延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益,建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担,延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时,对原材料、设备换用不必经工程师同意正确答案:ABCD11. 多选题:根据建筑业企业资质管理规定规定,关于企业资质证书的申请与延续,说法正确的有()。A.资质证书有效期为3年B.资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满3个月前,向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定D.资质许可机关逾期未做出决定的,视为准予延续E.企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质正确答案:BCDE12. 多选题:?对建设单位的行为处工程合同价款2以上至4以下的罚款,这些行为是指()。A.未组织竣工验收,擅自交付使用B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件审查不合格,擅自施工D.对不合格的建设工程按照合格工程验收E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?正确答案:AD13. 单选题:甲和乙签订了材料运输合同,由乙和丙以汽车运输方式联运,甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时,由于司机疲劳驾驶使货车侧翻,导致部分材料被毁。事故处理后,丙将其余材料送至指定地点。对此,下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担全部责任B.甲应要求乙退还运费C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失正确答案:C14. 多选题:【2013年真题】根据建筑法,关于建筑工程分包的说法,正确的有()A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位,总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可正确答案:ADE15. 单选题:?下列关于招标代理的说法不正确的是()。A.招标人具有自行招标的能力B.招标代理机构不得无权代理、越权代理C.招标人不愿自行招标的,可以由其代理招标人进行招标D.招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所正确答案:A16. 多选题:某工程建设项目,采用公开招标的方式,甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标,是发生了()。A.甲放弃中标B.甲逾期缴纳履约保证金C.甲拒不缴纳履约保证金D.甲因不可抗力提出不能履行合同E.存在不影响中标结果违法行为正确答案:ABCD17. 单选题:按照建筑业企业资质管理规定,建筑业企业资质分为()三个序列。A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和劳务分包正确答案:D18. 单选题:【2017年真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除正确答案:C19. 多选题:施工现场的消防供水设施应当保证()等满足灭火要求。A.数量B.水质C.水量D.水压E.水源正确答案:ACD20. 单选题:如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩,符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为()万平方米以上。A.5B.4C.3D.2正确答案:A21. 单选题:【2012年真题】投标有效期应从()之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果正确答案:A22. 单选题:下列行为中,属于招标投标法明令禁止的限制和禁止的招标行为是()。A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证正确答案:B23. 单选题:用人单位与劳动者自()起建立劳动关系。A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日正确答案:A24. 单选题:人民法院审理某建设工程施工合同纠纷,被告无正当理由拒不到庭的,法院有权()A.缺席判决B.延期审理C.驳回被告诉讼请求D.拘传被告到庭正确答案:A25. 多选题:根据担保法的有关规定,禁止抵押的有()A.土地所有权B.宅基地使用权C.荒山承包经营权D.学校图书馆E.被扣押的汽车正确答案:ABDE26. 多选题:【2011年真题】建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时()。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用正确答案:CDE27. 多选题:下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是()。A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷B.设计原因导致的质量缺陷C.自然灾害导致的屋面板损坏D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷E.使用者装修改造致使墙体损坏正确答案:BCE28. 多选题:甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同,丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后,经甲企业与乙银行协商,乙银行同意贷款延期3个月,但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中,正确的有()。A.丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任B.乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任C.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任D.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后,才可要求丙公司承担责任E.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任,丙公司对20万元债务承担责任正确答案:AC29. 多选题:【2015年真题】下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同正确答案:ABCDE30. 多选题:【2015年真题】根据劳动法,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动正确答案:ACE31. 单选题:?建设单位在申请施工许可证时,需落实的资金最低不得少于()万元。A.900?B.600?C.1500D.3000正确答案:C32. 单选题:关于劳动争议及其解决,说法正确的是()A.劳动者工资争议适用劳动仲裁?B.劳动争议当事人必须签订仲裁协议,向约定的仲裁机构申请仲裁?C.劳动者对劳动仲裁裁决不服的,不得起诉?D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算正确答案:A33. 多选题:招标人认为可能影响中标候选人的履约能力,应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有()。A.中标候选人被债权人申请破产的B.中标候选人拖欠银行大量贷款的C.中标候选人起诉其他债务人的D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E.中标候选人存在违法行为的正确答案:ABE34. 多选题:某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊,依照建设工程安全生产管理条例,设备公司应当出具塔吊的()。A.发票?B.原始合同?C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证?正确答案:CDE35. 多选题:甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商,下列说法中正确的是()。A.该买卖行为有效B.乙有撤销权C.丙有催告权D.构成表见代理E.甲有追认权正确答案:CE36. 单选题:建筑业企业资质有效期届满,企业需要继续从事建筑施工活动的,应当在资质证书有效期届满()个月前,申请资质延续。A.1B.2C.3D.6正确答案:C37. 单选题:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托,按照合同约定,代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A.建设单位B.施工单位C.勘察单位D.监理单位正确答案:A38. 多选题:在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人正确答案:ACE39. 单选题:【2014年真题】关于人民调解的说法,正确的是()。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的,不得起诉正确答案:A40. 单选题:某地区拟建设一项大型工程项目,按照项目建设程序,该项目的可行性研究报告己上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中,发现该项目没有(),最终该项目未能通过。A.项目招标计划B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案D.合理用能的专题论证正确答案:D41. 单选题:专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造正确答案:C42. 单选题:甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务,乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务,则下列关于双方债务抵消的说法,正确的是()A.双方的债务法定抵消B.双方债务基于一方主张而抵消C.双方债务性质不同不得抵消D.双方债务只有约定方可抵消正确答案:D43. 单选题:【2011年真题】甲公司向乙公司订作一批预制板,乙开工不久,甲需要将预制板加厚,遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法,正确的是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失正确答案:A44. 单选题:在所有权的权能中,最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处分正确答案:D45. 单选题:【2013年真题】根据中华人民共和国保险法,投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目,保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善正确答案:C46. 单选题:建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标,按照我国工程建设项目勘察设计招标投标办法的规定,拟招标项目应当具备一定的条件,其中包括()A.施工组织设计已编制完成并批准B.材料、设备等物资供应合同已签订C.施工项目管理规划已编制完成D.勘察设计所需资金已经落实正确答案:D47. 单选题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料,则按照建筑施工企业安全生产许可证管理规定,其可能受到的最严厉处罚是()。A.1年内不得申请安全生产许可证B.3年内不得申请安全生产许可证C.吊销安全生产许可证D.追究刑事责任正确答案:A48. 单选题:甲公司与乙公司签订的采购合同约定,6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款,7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处,但在6月3日,甲公司获取确切证据证明乙公司届时不能履行合同,6月5日乙公司要求甲公司支付预付款,此时甲公司可以行使()A.后履行抗辩权B.不安抗辩权C.同时履行抗辩权D.撤销权正确答案:B49. 单选题:【2014年真题】关于物权特征的说法,正确的是()。A.物权是一种支配权,需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权,直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权,用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利,同一物上可以存在几个物权正确答案:B50. 单选题:施工项目负责人是指建设工程项目的()A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长正确答案:C51. 单选题:在下列担保方式中,不转移对担保财产占有的是()A.定金B.质押C.抵押D.留置正确答案:C52. 单选题:?当事人双方在合同中的约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后,若一方坚决不同意调解,此时争议解决方式为()。A.和解?B.调解?C.诉讼?D.仲裁正确答案:C53. 单选题:在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中,作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印,并在法庭上作为证据出示,则该证据种类属于()A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料正确答案:C54. 多选题:【2013年真题】甲乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供担保,但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法,正确的有()。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定,丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任正确答案:BE55. 多选题:建设工程项目采用招标投标方式进行的,中标人的投标应符合的要求包括()A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低D.投标价格低于成本E.经评审的投标价格最高正确答案:ABC56. 多选题:根据我国合同法的规定,不可抗力主要表现为()。A.订立合同时不能预见B.对其发生和后果不可避免并不能克服C.对其发生的后果可采取措施避免D.对其规律不可抗拒E.对其产生的后果不能承受正确答案:AB57. 单选题:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间()日前提出。A.5B.7C.10D.20正确答案:C58. 单选题:下列具体行为中,不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆正确答案:C59. 多选题:工程建设双方发生争议,申请仲裁应具备的条件是()。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人正确答案:ABC60. 单选题:建设单位以工程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中,不属于证据的是()A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状正确答案:D61. 单选题:按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定,工程具备隐蔽条件后,施工单位进行自检,并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时正确答案:D62. 单选题:根据工程建设项目施工招标投标办法,不属于施工招标文件内容的是()A.施工组织设计B.合同主要条款C.技术条款D.投标人须知正确答案:A63. 单选题:【2016年真题】关于建设工程质量保修的说法,正确的是()A.不同类型的建设工程,其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏,施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还正确答案:C64. 单选题:下列关于招标代理机构的说法中,正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的,应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标正确答案:A65. 多选题:注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同E.与原单位解除聘用合同的证明正确答案:ABDE66. 多选题:【2014年真题】关于工程建设缺陷责任期确定的说法,正确的有()。A.发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后60天后,自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计E.承包人导致竣工迟延的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计正确答案:BDE67. 单选题:根据建设工程安全生产管理条例的规定,实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故,由()负责上报事故。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位正确答案:C68. 多选题:下列可以进行抵押的财产包括()。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.集体所有土地使用权E.抵押人依法有权处理的土地使用权正确答案:ABE69. 单选题:承包人在施工中遇到暴雨袭击,导致工程停工,同时发生各项费用损失,按照不可抗力索赔处理原则,下列()费用,发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场,恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复正确答案:B70. 单选题:按照建设工程安全生产管理条例的规定,分部分项工程的专项施工方案实施时,由()进行现场监督。A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师正确答案:A71. 单选题:根据建设工程安全生产管理条例的规定,属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用正确答案:B72. 多选题:某工程项目由于存在质量争议未予办理竣工结算,建设方提前使用了该工程,则产生的后果是()。A.其质量争议按该工程保修合同执行B.就有争议部分的竣工结算暂缓办理C.视为建设方对争议部分的质量认可D.有关部门不予办理权属登记E.参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款正确答案:ACD73. 单选题:【2017年真题】关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制正确答案:A74. 单选题:按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规定的规定,建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的,由有关主管部门责令限期整改,逾期未改正的,可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级正确答案:A75. 单选题:某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷,材料商拟提起诉讼,则该案件应由()管辖。A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院正确答案:B76. 多选题:行政复议期间具体行政行为不停止执行,但是有下列()情形之一的,可以停止执行。A.行政复议机关认为需要停止执行B.法律规定停止执行C.申请人认为需要停止执行D.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行E.被申请人认为需要停止执行正确答案:ABDE77. 多选题:申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有()。A.经考核认定或考试合格取得执业资格证书B.受聘于一个相关单位C.没有注册建造师管理规定规定的不予注册的情形D.达到继续教育的要求E.具备大专以上学历正确答案:ABCD78. 多选题:【2015年真题】根据建设工程质量管理条例,下列行为中属于建设单位应当被责令改正,处20万元以上50万元以下罚款的有()。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的E.欠付工程款数额较大的正确答案:ABCD79. 多选题:【2017年真题】关于行政纠纷的说法,正确的有()A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是行政机关D.只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼正确答案:CE80. 单选题:【2012年真题】关于建设单位质量责任和义务的说法,错误的是()。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后,按照国家有关规定的办理工程质量监督手续正确答案:D81. 单选题:【2011年真题】根据合同法,下列合同转让合法生效的是()。A.某教授与施工企业约定培训一次,但因培训当天临时有急事,便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人,便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人,请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位正确答案:B82. 多选题:国有资产占主导地位的必须进行招标的项目,可以采用邀请招标的方式的情形有()。A.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.技术复杂,工程量大的项目D.有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择E.自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择正确答案:ABDE83. 单选题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担正确答案:D84. 单选题:【2016年真题】在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还正确答案:B85. 单选题:【2015年真题】根据建设工程安全生产管理条例,注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下正确答案:B86. 多选题:【2013年真题】关于施工许可证的法定批准条件说法,正确的有()。A.已经确定施工企业B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已按规定进行审查C.建设资金已经落实D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告正确答案:ABCD87. 单选题:某项目重要分部工程发生设计变更,监理单位发出工程暂停令,则现场防护所需费用由()承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工企业正确答案:A88. 单选题:下列关于招标文件的说法正确的是()。A.国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于15日C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期正确答案:D89. 单选题:注册商标有效期满,可以提出续展申请,续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次正确答案:C90. 单选题:下列选项中,()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡正确答案:B91. 多选题:【2012年真题】根据民事诉讼法,合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地正确答案:BCDE92. 单选题:【2012年真题】建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业,或者违反规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以()行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级正确答案:B93. 多选题:【2013年真题】根据民事诉讼法,起诉必须符合的条件有()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民,法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚,证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖正确答案:ABCE94. 多选题:买卖合同中出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料正确答案:ACDE95. 单选题:关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时,申请人是否需要提供担保的说法,正确的是()A.申请人对于前者不需要提供担保,而对于后者应当提供担保B.申请人对于前者应当提供担保,对于后者根据法院要求提供担保C.申请人对于前者应当提供担保,对于后者不需要提供担保D.申请人对于前者根据法院要求提供担保,对于后者应当提供担保正确答案:D96. 单选题:对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的,法院予以支持的是()。A.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权正确答案:D97. 单选题:某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务,为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定,下列表述正确的是()。A.张某享有工程设计图的署名权,该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权,该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利,但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利,但应当给予张某相应的奖励正确答案:A98. 单选题:【2015年真题】关于租赁合同的说法,正确的是()。A.租赁期限超过20年的,超过部分无效B.租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除正确答案:A99. 单选题:甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据建筑工程施工许可管理办法,甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是()。A.已经取得建设工程规划许可证B.拆迁进度已经超过50%C.施工图纸已由设计院完成D.建设资金已达到合同价的25%正确答案:A100. 多选题:【2012年真题】根据物权法,当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或合同另有约定外,该合同效力为()。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力正确答案:DE
展开阅读全文