中新镇街道升级改造工程施工监理

r中新镇街道升级改造工程施工监理交易文件建设单位：增城市中新镇人民政府招标代理单位：广州菲达建筑咨询有限公司日期：2014年_5_月目录第一章、交易须知 3.一、交易须知前附表 3.二、交易须知修改表 5.三、交易须知通用条款 6.（一）交易文件 6（二）报名及报名资料递交 7（三）摇珠及合同签定 8第二章 摇珠办法 1.1.一、摇珠办法修改表 1.1二、摇珠办法 1.2.第三章 合同条款 1.5.第四章技术条件、图纸及勘察资料 1.6第五章监理发包价计算表 1.7第一章、交易须知交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用 GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项 目内容说明与要求1定义建设单位(即发包人)： 增城市中新镇人民政府 招标代理： 广州菲达建筑咨询有限公司设计单位：苏州市交通设计研究院有限责任公司2工程名称中新镇街道升级改造工程施工监理3建设地点中新镇中新墟、福和墟4建设规模该项目实施街道升级改造工程，道路全长7331米，加铺沥青混凝土路面，并实施人行道、交通标志标线等改造工程。具体以施工图纸及工程量清单为准。5工程概算约980万，其中建安费用约 800万6监理目标(1)计划开工日期为2014年 月 日竣工日期2014年 月日，施工总期：0 90日历 天。(2) 质量目标：确保一次验收合格。(3) 投资控制目标：投资控制在政府批准的工程投资总概算内。(4) 安全文明施工目标：确保工程无重大安全事故。7交易范围及内容该项目实施街道升级改造工程，道路全长7331米，加铺沥青混凝土路面，并实施人行道、交通标志标线等改造工程的监理工作，招标监理服务内容为项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等)及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。8监理服务期从监理人收到发包通知书或参加由建设单位组织的第一次进场动员会之日起 算，至所有工程 保修期结束且办妥竣工结算止(此处竣工结算指政府终审书B 门进行的竣工结算)，包括本 工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过 程监理服务。9资金来源镇财政资金10承包意向人资质 要求按交易公告要求。项目内容说明与要求11监理人员专业配 套要求（据实配备）（1）项目总监理工程师及总监代表必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为市政公用工程，注册执业单位为本公司；（2）人员配备要求：市政、测量、造价专业的监理人员，必须有监理上岗证，人数应按规定满足工程施工时监理人员旁站监理的要求。12报名资料收取方 式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。13报价方式本项目依据国家发展改革委、国家建设部（发改价格2007 670号）文件所规定计价方式、计彳标准并浮动 -3 %,发包价为人民币204249.39兀。承包 意向人填写的 承包价与以上金额不符的报名资料将被拒绝。14承包意向有效期90 日历天（从递交报名资料截止之日计起）15踏勘现场时间：自一年一月一 日起具备现场踏勘条件； 方式：建设单位不集中组织，由承包意向人 自行踏勘；现场详细地点：16报名资料的组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证二部分组成。17报名资料份数一份。18报名的时间和地占八、1 .地点：广州公共资源交易中心增城交易部室。2 .网上报名时间：从2014年月日至2014年月_日_日t_分，现场报名（递交报名资料）时间和地点：从 2014年一月一日 时一分至2014年一月 日一时一分。（广州公共资源交易中心增城交易部报名窗口）3 .上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。19摇珠开始时间和 地点1 .摇珠开始时间：_年_月_日_时_分2 .地点：广州公共资源交易中心增城交易部开标室。3 .上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%21其他1、 报名资料语言：汉语。2、建设单位对本次交易结果将不负任何解释责任。、交易须知修改表声明：本交易须知使用 GZZB交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款， 请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:www.gzzbb.gz.c n ）下载查阅。条款号：3.4修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.2万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号：5.3修改类型：修改原文：报价方式：本项目依据国家发展改革委、国家建设部（发改价格2007 670号）文件所规定计价方式、计价标准并浮动_%承包价为人民币J元。现文：报价方式：本项目依据国家发展改革委、国家建设部（发改价格2007 670号）文件所规定计价方式、计价标准并浮动_-3% ,承包价为人民币 204249.39元。条款号：12.2修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程监理小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。 原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：13.2修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程监理小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工程监理小额工程企业库.且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）交易须知通用条款（一）交易文件1 . 交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章技术条件（工程建设标准） （另册）第五章图纸及勘察资料（另册）第六章发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4 建设单位（或委托招标代理机构） 使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子 签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5 发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文 件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布， 视作已发放给所有承包意向人。1.7 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及 电子签 章。2 . 交易文件的澄清与修改2.1 交易文件发出后, 在公告截止时间 3 日前，建设单位可对交易文件进行必 要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。 交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3 ?报名资料的组成：3.1 报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三 部分组成。3.2 资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件；（3）拟委派项目总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书复印件；3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.2万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4 ?报名资料格式4.1 承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5 ?承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第13项所规定的方式。5.2 承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第7项和合同条款所列交易项目监理范围及工期的全部内容所需要的全部费用。5.3 报价方式：本项目依据国家发展改革委、国家建设部（发改价格2007 670号）文件所规定计价方式、计价标准并浮动 _-3_%,承包价为人民币204249.39元。5.4 建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不 予调整。6 报名资料的份数和签署6.1 承包意向人应按交易须知前附表第17 项规定的份数递交报名资料。6.2 除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。 如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7 报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第 17 项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和 法定代 表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1 在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.2 委托代理人提交报名资料， 未同时提交本人身份证、 法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.3 承包总报价未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4 到报名截止时间止， 建设单位收到的报名资料少于三家的， 建设单位将依法重新组织交易。8 报名的有效性8.1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不 得参加摇 珠。8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足3 家为交易失败。 建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定9 参加摇珠会9.1 承包意向人代表可按交易须知前附表第 19 项所规定的时间和地点参加摇 珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。9.2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10 . 摇珠办法详见第二章摇珠办法11 .发包通知书11.1 确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示 3日。11.2 建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。11.3 承包人必须在收到发包通知书后 24小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。12 .合同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2 发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3 未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。12.4 建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。13 .履约担保13.1 在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第 20项的规定 向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2 发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政公用工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应 当对 损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。14 .合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合 同正式生效15 腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1 对本条款的规定，特定义如下词汇：1) “腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2) “欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通( 在报名之前或之后 ) ，人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。第二章摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用 GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/www.gzzbb.gzc n ）下载查阅。条款号：修改类型：增加现文：条款号:修改类型：删除原文：修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）、摇珠办法16 摇珠所依据的规则16.1 广州市小额建设工程交易管理办法 （穗纪字 201333 号）。17 摇珠程序：17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为 摇 珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向 人签字 确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。17.2 承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17.3 建设单位摇珠随机抽取3个序号，依先后顺序确定为 1 至 3 名承包候选人。18 确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第 19 条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。18.2 摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为 第 一承包候选人至第三承包候选人, 并编制摇珠报告。18.3 建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18.4 排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。18.5 如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。18.6 摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为 3 天。承包意向人或 者 其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。附表摇珠序号确认表工程名称:序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表:招标代理机构代表日期:附表二摇珠结果确认表工程名称:摇珠结果摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候选人第二候 选人第三候 选人建设单位代表：招标代理机构代表日期:注：另册第三章合同条款第四章 技术条件、图纸及勘察资料注：本章由建设单位自行制定第五章监理发包价计算表依据国家发展改革委、国家建设部（发改价格2007 670号）文件所规定计价方式、计价标准，并浮动-3 % :施工监理服务收费基准价计算过程工程费（万元）专业调整 系数工程复杂程度 调整系数高程调整系 数基价（力儿）下浮率监理服务费发包价 （万元）804.1365861.00.851.021.0566383%20.424939