园林工程建设监理习题

园林工程建设监理一、判断题1. 黏重的土壤保水能力强，所以灌水量及次数可以适当增加。（ ） 1。监理人在监理工作中应维护委托人的利益。（ ） 2。施工期间任何设计变更必须经过监理人的审查、认可并发布变更令方可为有效并付诸实施。（ ） 3。监理工程师是指经全国统一考试合格并取得监理工程师资格证书的工程建设监理人员。（ ） 4。监理人发现工程设计中的错误或不符合建设工程质量标准的要求时，有权要 求设计方变更。（ ） 5。在园林工程施工过程中，未经监理审查认可的或不合格的苗木或替代苗木不可使用。 （ ） 6。园林工程施工期间，若发生索赔事件，监理人有审核批准索赔权。 （ ） 7。非隐蔽工程质量出现问题经提出后，未整改或迟迟未进行处理，施工单位继续下道工序施工。（ ） 8。在合同责任期内，委托人未按合同要求的职责认真服务或委托人违背对监理人的责任时，不应向对方承担赔偿责任。 （ ） 9。园林游乐设施和园林施工机械设备的质量控制内容相同。（ ） 10。委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人相应的经济损失。 （ ） 11.在园林工程施工过程中，总承包单位必须经监理工程师审查认可符合要求后进场施工，而分包单位无须经监理工程师审查认可就进场施工。（ ） 12.在正式竣工验收中，工程项目的质量等级评定结果应有监理工程师宣布。（ ） 13.在施工现场搭设临时设施所支出的材料费列入园林工程直接费（ ） 14.监理工程师在控制投资方面的主要责任，就是进行质量监督检查，避免返工浪费。（ ） 15.在分项工程质量评定中对结构安全、功能、外观有较大影响的项目是基本项目（ ） 16.在园林工程施工中，因不可抗力发生的费用均由甲方承担。（ ） 17.在园林工程施工招标中，投标单位报价在选择中标单位中属于次要地位。（ ） 18. 监理委托合同示范文本的标准条件中规定，监理单位对设计和施工等总包单位所选定的分包单位，拥有批准权和否决权（ ） 19.园林工程施工合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选择其一。（ ） 20. 园林工程项目监理阶段、范围应在监理规划中规定。（ ） 21. 工程建设监理的行为主体是监理工程师。（ ） 22. 由于监理单位的责任造成业主损失时，无论其实际损失额多少，监理方的赔偿总额不应超出监理酬金总额（除去税金）（ ） 23. 监理单位是施工合同的当事人。（ ） 24. 凡是列为见证点的质量控制对象在施工前，施工单位应提前通知监理人员在约定时间内到现场进行鉴证和对其施工实施监督。如果监理人员未能到场鉴证和监督，施工单位不能进行该见证点相应的工序操作和施工（ ） 25. 工程建设强度是指工程建设人员的平均劳动强度。 （ ） 26. 当承包商提出的索赔工期属于可原谅延期时，工程师均应考虑承包商主张的工期补偿和费用补偿（ ） 27. 施工企业希望资质升级时，可自愿报名参加资质年度检查（ ） 28. 工程建设强度是指单位时间内投入的工程建设资金的数量。 （ ） 29. 未经监理工程师审查认可的分包单位进入现场施工，监理工程师有权下达停工令（ ） 30某楼房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安好，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。业主要求施工单位赔偿（ ） 31. 由于甲方严重违约，非乙方责任而使园林工程施工停止半年以上的情况下，手施工方有权中止合同。（ ） 32. 在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于建筑安装工程直接工程费（ ）。 33. 监理单位接受建设单位委托实施设计阶段进度控制工作时，应当核查分析设计图纸进度表（ ）。 34.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以要求投标人必须组成联合体投标（ ）。 35在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括对设计、施工承包单位的选定权（ ）。 36. 监理人仅对本工程施工质量实施监督控制，至于工程进度、投资控制任务由委托人行使。（ ）。 37. 在FIDIC的施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于报送竣工报表（ ）。 38. 施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。（ ） 39. 监理人对工程进度款支付有审核签认权，委托人有独立于监理人之外的自主支付权。（ ）。 40. 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由承包人承担。（ ） 41. 工程建设监理的独立性是指监理单位必须是独立法人。（ ） 42. 平行承发包模式下，可实行委托一家或多家监理单位监理的模式。 （ ） 43. 由于业主违约拖欠应付的监理单位的酬金，并超过半年以上时，监理单位应与业主进行协商，达成一致协议，即可终止合同（ ） 44. 监理单位的权利与义务是监理规划要规定的内容。（ ） 45. 当业主与监理单位签订的监理合同文件，如协议书、标准文件和专用条件等发生矛盾时，以上述文件的顺序为准，确认其效力（ ） 46. 成本加酬金合同的风险全部由业主承担。( ) 47. 工程师批准给予承包商的补偿款额和延展工期天数，若在业主授权范围内时，即可将结果通知承包商，不需经业主批准。（ ） 48. 监理工程师在参与制定和审核施工方案时，主要是力求施工方案技术的先进性和可行性（ ） 49. 分项工程达到不合格标准，经处置后评定质量等级，质量等级可以是合格，也可以是优良。（ ） 50要控制工程项目的施工进度，首先需有明确的施工总进度目标好施工进度分目标。（ ） 51. 某层钢筋骨架焊接正在进行中，监理工程师检查发现施工单位有2人未经技术资质审查认可后默许其继续焊接。（ ） 52. 在合同责任期内，乙方未按合同要求的职责认真履责，或甲方违背乙方的责任时，均应向对方承担赔偿责任。（ ） 53不能促使承包商降低工程成本，甚至还可能“鼓励”承包商增大工程成本的合同。形式是成本加固定金额酬金合同（ ）。 54. 监理单位接受建没单位委托实施工程项目全过程监理时，需要审查设计单位和施工单位提交的进度计划（ ）。 55. 凡是工程质量未达到合同条款规定的标准，质量问题较严重，在这种情况下，监理工程师应该作出修补处理的处理决定。（ ）。 56. 项目总承包管理模式下，一般委托多家监理单位进行监理， 便于监理工程师对项目总承包管理合同和项目总承包管理单位进行分包等活动监理，（ ）。 57. 园林工程建设监理的实施需要业主的委托授权（ ） 58. 施工单位提交单位工程开工报告后，只须经监理部审核同意后签字盖章，即可开工。（ ） 59. 施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音 造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。为此承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。（ ） 60. 园林工程监理工作完成后，如在合同中没有明确规定，监理单位一般可以不提交设计变更、工程变更资料，监理指令性文件，等档案资料。（ ） 61. 监理单位在监理工程中因过错造成重大经济损失的，应承担经济责任和法律责任。（ ） 62. 工程建设监理的主要内容是“三控制”和“合同管理”，此外，还包括协调有关单位单位工作关系（ ） 63. 由于监理单位的责任造成业主损失时，监理单位按实际损失额多少，全额赔偿（ ） 64. 监理单位只对合同有效期内，因过失而造成的损失负责，而对相应延长的责任期中所发生的损失不承担责任（ ） 65. 在施工合同中，办理土地征用是乙方工作。( ) 66. 已经获得监理工程师岗位证书的监理工程师，不得以个人名义承接工程建设监理业务。（ ） 67. 工程师审核承包商的索赔申请时，最主要的是分析事件发生的原因；研究索赔证据，查阅有关记录；最后确定责任及补偿款额和工期延展天数。（ ） 68. 监理对设计方案的审核中，主要是协助设计单位做好设计方案的技术经济分析。（ ） 69. 业主未及时提供施工场地造成施工单位拖期，不能作为施工单位申报工期延期的条件。 （ ） 70监理对工程款支付有审核签证权；业主有独立于监理之外的自主支付权。（ ） 71. 监理工程师收到变更价款报告7天内应对其予以确认：若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14天后该变更自动生效。（ ） 72. 项目总监理工程师是监理细则编写的主持人。（ ） 73. 结构施工期间，总包单位经总监 同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。（ ） 74. 项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是防止和处理施工索赔（ ）。 75. 根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由总监理工程师负责检查并做出检查结论。（ ） 76. 根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的延期意向通知（ ）。 77. 施工单位将防水工程给一专业分包单位承包施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了200m的防水工程。（ ） 78. 监理工程师必须检查一切进场绿化材料的生产单位出圃单和产品证明。（ ） 79某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于设计阶段监理（ ） 80. 对设计或施工总分包模式，监理工程师不必对分包单位资质的审查、确认工作，只须做好对总包单位资质的审查、确认工作（ ） 81. 监理单位在建立过程中因过错造成重大经济损失的，应承担一定的民事和刑事责任。（ ） 82. 监理工程师资格证书的持有者，自领取证书起，五年内未经注册，其证书失效。（ ） 83. 某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后，即进行浇筑楼板混凝土，混凝土浇筑完成后，发现楼板中设计的预埋电线暗管，未通知电气专业监理工程师检查签证。（ ） 84. 在我国，解决经济合同纠纷的方式是仲裁和诉讼，不包括协商和调解。（ ） 85. 由于业主与第三方的原因使监理工作受阻碍以致增加了工作量或持续时间，应视为额外服务（ ） 86. 乙方无须征得甲方同意即可将承包的工程部分分包给其他分包单位。（ ） 87. 施工招标文件是监理规划的编写依据之一。（ ） 88. 承包商从签署合同协议书起，直到其出具的同意与业主解除合同关系的“结清单”生效前，都享有索赔权。（ ） 89. 设计交底是指工程施工前，监理工程师向施工单位提供有关设计资料，并对设计意图进行解释。（ ） 90施工单位承建的生产性建设项目已按设计建成，能满足生产要求，但各类工程的最后一道喷浆、表面油漆活未做，可留待以后再做，先报请竣工验收。（ ） 91. 监理工程师受业于委托，对项目的进度进行控制，其总的任务就是在项目进度计划的执行过程中，保证项目按期完成 （ ） 92. 在园林工程施工时，监理工程师不应向业主推荐绿化材料供应。（ ） 93.监理工程师仅对本工程的施工质量实施监督控制；进度控制和费用控制任务由甲方行使。（ ） 94. 若变更发生后14天内承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更( ) 95. 总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司实验室内进行实验，改进成功用于本工程，总包单位要求此项试验费用由业主支付。（ ） 96. 根据FIDIC施工合同条件的规定，设计图纸错误承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件是（ ） 97. 设计交底是保证工程质量的重要环节，设计交底应由建设单位主持。（ ） 98. 在施工过程中，为了加快施工进度施工单位可采取的技术措施包括增加施工作业面（ ）。 99. 在评标委员会成员中，不能包括招标人代表（ ）。 100. 某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应向乙施工单位索赔（ ）。 101.总监理工程师有权撤换不合格的工程建设分包单位和项目负责人及有关人员。（ ） 102. 因不可抗力发生的费用均由甲方承担。（ ） 103. 审查开工报告进行开工检查并签发开工许可证是监理工程师质量控制的重要内容（ ） 104. 监理工程师的年龄必须在65周岁以下。（ ） 105. 园林设备开箱检查主要是检查设备的性能参数，运转级质量标准等情况。( ) 106. 监理人员对隐蔽工程进行验收检查时提出的质量问题，只要施工保证以后认真处理单位，还是可以进行下一道工序的施工（ ） 107. 观感质量评定时在工程竣工后对工程的整体外观检查。（ ） 108. 我国法律规定，建筑工程项目未经验收，发包方提前使用，发现质量问题，承包方不享有免除责任的权利。（ ） 109. 开标后，投标人不得再更改评标的工作量。（） 110工程建设强度是指工程建设人员的平均劳动强度。 （ ） 111. 某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，并进行浇筑混凝土。（ ） 112园林工程施工中，乙方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。（ ） 113. 在基础回填工程中，总包单位已按规定取土洋，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成承办单位再次取样复验，结果合格。总部单位要求记得我支付试验费。（ ） 114. 对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是措施项目清单（ ）。 115. 在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先分析比较各种措施的优劣（ ）。 116. 建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为工程项目投资人所在地（ ）。 117. 园林工程建设监理是针对园林工程项目建设所实施的监督管理活动（ ） 118. 绿化材料必须是根系发达，须根保留程度。（ ） 119. 园林建设工程项目实施建设监理，业主不可直接委托某一个具体的园林工程建设项目监理资格的监理单位来承担，必须采取招投标形式进行委托。（ ） 120. 在进行质量评估时，监理员编写单位工程质量评估报告，专业监理工程师审核鉴字、盖章备案；（ ） 121. 当业主与第三方签订承包合同时，监理工程师可行使“三控制权”、组织协调主持权和审核索赔权（ ） 122. 园林工程招标必须采用公开招标方式。（ ） 123. 监理工程师参与设备采购招标工作时，不得对设备的技术要求提出主张。（ ） 124. 承包商没按规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（ ） 125. 总监理工程师有权建议撤换不合格的工程建设分包单位和项目负责人及有关人员。（ ） 126. 经过注册的监理工程师，可以以个人的名义承揽监理业务。（ ） 127.质量控制点的设置，主要是视其对质量特征影响的大小及危害程度而定的（ ） 128. 有了分项工程与分部工程的验收，就无需单位工程的验收。（ ） 129. 委托方因故要求终止设计时，承包方应退还委托方已付的设计费。（ ） 130在施工阶段，监理工程师不仅要审核施工单位所编制的单位工程施工进度计划，还要负责单位工程施工进度计划的编制。（ ） 131. 某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中发现模板膨胀，施工单位继续浇筑。（ ） 132. 监理工程师应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。（ ） 133. 在施工期间，工地每发生一起人员重伤事故，乙方应受罚1万元；发生一起死亡事故受罚2万元；（ ） 134. 分部分项工程量清单项目编码设为五级，其中第三级表示的是分项工程顺序码。（ ） 135. 建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为流水强度（ ）。 136. 依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料（ ）。 137. 项目业主委托监理的目的就是期望监理单位，能够维护业主的利益，协助其实现项目投资目的。（ ） 138. 工程项目建设监理实施要遵守“公正、独立、自主”的原则。 （ ） 139. 园林工程投资控制时，监理工程师必须参与定额外项目各种采购苗木价格的洽谈并作出最终决定。（ ） 140. 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额中均不应包括利润。（ ） 141. 园林工程建设监理就是监理单位受项目法人的委托，对工程质量实施的监督 管理。（ ） 142. 注册监理工程师，不得以个人名义承接监理业务。（ ） 143. 某园林工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程，因此， 分公司是一个独立的企业法人。（ ） 144. 园林施工合同经过当事人双方协调一致而终止后，双方的权利和责任也 即终止（ ） 145. 当承包商索赔的合同工期获得批准展延后，而有可能提前工期时，但一律不 能得到奖励。（ ） 146. 总包单位通过招标选择分包施工单位后，分包单位可直接进行现场施工（ ） 147. 工程项目竣工验收时，如果材料、设备、构建的质量合格证明材料不齐全， 应立即设法补齐。（ ） 148. 某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理 工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。（ ） 149. 监理工程师受业于委托，对项目的进度进行控制，其总的任务就是在项目进 度计划的执行过程中，保证项目按期完成（） 150 项目总监理工程师是监理大纲编写的主持人。（ ） 151. 监理工程师在控制投资方面的主要责任，就是进行质量监督检查，避免返工浪费。（ ） 152. 园林工程施工期间的任何设计变更必须经由总监审查、认可，并发布变更令 方为有效并付诸实施。() 153. 园林工程施工期间，发生一起质量事故，乙方应付给甲方相当于质量事故5的罚款。（ ） 154. 土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总包 单位请他们向业主要求索赔（ ）。 155. 监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过观察和必要的判断（ ）。 156. 在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了听取监理工程师的建设性意见（ ）。 157. 某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问 题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答只对甲投标人有效（ ）。 158.园林工程分部工程优良的标准是其所含分项工程的质量部分达到优良。（ ） 159. 工程项目的设计成果完成后，由监理人负责组织鉴定、验收和向设计审批部 门报批。（ ） 160. 建设工程施工合同（示范文本）规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交索赔事件发生的原因和证据资料（ ）。 161. 工程项目建设监理实施要遵守“公正、独立、自主”的原则。 （ ） 162. 园林工程投资控制时，监理工程师必须参与定额外项目各种采购苗木价格的洽谈并作出最终决定。（ ） 163. 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额中均不应包括利润。（ ） 164.总监理工程师有权撤换不合格工程建设分包单位和项目负责人及有关人员。（ ） 165. 因不可抗力发生的费用均由甲方承担。（ ） 1616. 审查开工报告进行开工检查并签发开工许可证是监理工程师质量控制的重要内容（ ） 167.工程建设监理的独立性是指监理单位必须是独立法人。（ ） 168. 平行承发包模式下，可实行委托一家或多家监理单位监理的模式。 （ ） 169. 由于业主违约拖欠应付的监理单位的酬金，并超过半年以上时，监理单位应与业主进行协商，达成一致协议，即可终止合同（ ） 170. 监理单位在建立过程中因过错造成重大经济损失的，应承担一定的民事和刑事责任。（ ） 171.在园林工程施工过程中，总承包单位必须经监理工程师审查认可符合要求后进场施工，而分包单位无须经监理工程师审查认可就进场施工。 ( ) 172. 在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于建筑安装工程直接工程费（ ）。 173. 监理单位接受建设单位委托实施设计阶段进度控制工作时，应当核查分析设计图纸进度表（ ）。 174.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以要求投标人必须组成联合体投标（ ）。 175在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括对设计、施工承包单位的选定权（ ）。 176. 监理人仅对本工程施工质量实施监督控制，至于工程进度、投资控制任务由委托人行使。（ ）。 177. 监理工程师资格证书的持有者，自领取证书起，五年内未经注册，其证书失效。（ ） 178. 某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后，即进行浇筑楼板混凝土，混凝土浇筑完成后，发现楼板中设计的预埋电线暗管，未通知电气专业监理工程师检查签证。（ ） 179. 监理单位在监理工程中因过错造成重大经济损失的，应承担经济责任和法律责任。（ ） 180. 工程建设监理的主要内容是“三控制”和“合同管理”，此外，还包括协调有关单位单位工作关系（ 181. 建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为流水强度（ ）。 182. 依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料（ ）。 183. 项目业主委托监理的目的就是期望监理单位，能够维护业主的利益，协助其实现项目投资目的。（ ） 184. 由于监理单位的责任造成业主损失时，监理单位按实际损失额多少，全额赔偿（ ） 185. 监理单位只对合同有效期内，因过失而造成的损失负责，而对相应延长的责任期中所发生的损失不承担责任（ ） 186. 在施工合同中，办理土地征用是乙方工作。( ) 187. 园林工程建设监理就是监理单位受项目法人的委托，对工程质量实施的监督 管理。（ ） 188. 注册监理工程师，不得以个人名义承接监理业务。（ ） 189. 某园林工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程，因此， 分公司是一个独立的企业法人。（ ） 190. 园林施工合同经过当事人双方协调一致而终止后，双方的权利和责任也 即终止（ ） 191. 在我国，解决经济合同纠纷的方式是仲裁和诉讼，不包括协商和调解。（ ） 192. 由于业主与第三方的原因使监理工作受阻碍以致增加了工作量或持续时间，应视为额外服务（ ） 193.乙方无须征得甲方同意即可将承包的工程部分分包给其他分包单位。（ ） 194. 监理单位的权利与义务是监理规划要规定的内容。（ ） 195. 当业主与监理单位签订的监理合同文件，如协议书、标准文件和专用条件等发生矛盾时，以上述文件的顺序为准，确认其效力（ ） 196. 成本加酬金合同的风险全部由业主承担。( ) 197. 工程师批准给予承包商的补偿款额和延展工期天数，若在业主授权范围内时，即可将结果通知承包商，不需经业主批准。（ ） 198. 监理工程师的年龄必须在65周岁以下。（ ） 199. 园林设备开箱检查主要是检查设备性能参数，运转级质量标准等情况。( ) 200. 监理人员对隐蔽工程进行验收检查时提出的质量问题，只要施工保证以后认真处理单位，还是可以进行下一道工序的施工（ ） 201. 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定, 箱（盘）安装牢固，垂直度允许差为1.5，底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m. ( ) 202. 隐蔽作业未经依法检验合格，而擅自封闭的工序 ( ) 203. 工程建设监理服务的对象是项目业主，所提供的服务是按建设工程监理合同来进行的，是受法律约束和保护的。( ) 204. 某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理 工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。（ ） 205. 监理工程师受业于委托，对项目的进度进行控制，其总的任务就是在项目进 度计划的执行过程中，保证项目按期完成（ ） 206. 由于委托人严重违约及非监理人责任而使监理工作停止半年以上的情况，监理人有权终止合同。 （ ） 207当承包商索赔的合同工期获得批准展延后，而有可能提前工期时，但一律不 能得到奖励。（ ） 208. 总包单位通过招标选择分包施工单位后，分包单位可直接进行现场施工（ ） 209. 工程项目竣工验收时，如果材料、设备、构建的质量合格证明材料不齐全， 应立即设法补齐。（ ） 210施工单位未经监理审查认可同意不可擅自变更设计或修改图纸进行施工（ ） 211. 观感质量评定时在工程竣工后对工程的整体外观检查。（ ） 212. 我国法律规定，建筑工程项目未经验收，发包方提前使用，发现质量问题，承包方不享有免除责任的权利。（ ） 213. 开标后，投标人不得再更改评标的工作量。（ ） 214.工程建设强度是指工程建设人员的平均劳动强度。 （ ） 215. 施工招标文件是监理规划的编写依据之一。（ ） 216. 承包商从签署合同协议书起，直到其出具的同意与业主解除合同关系的“结清单”生效前，都享有索赔权。（ ） 217. 设计交底是指工程施工前，监理工程师向施工单位提供有关设计资料，并对设计意图进行解释。（ ） 218. 已经获得监理工程师岗位证书的监理工程师，不得以个人名义承接工程建设监理业务。（ ） 219. 工程师审核承包商的索赔申请时，最主要的是分析事件发生的原因；研究索赔证据，查阅有关记录；最后确定责任及补偿款额和工期延展天数。（ ） 220. 监理对设计方案的审核中，主要是协助设计单位做好设计方案的技术经济分析。（ ） 221. 某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，并进行浇筑混凝土。（ ） 222园林工程施工中，乙方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。（ ） 223. 在基础回填工程中，总包单位已按规定取土洋，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成承办单位再次取样复验，结果合格。总部单位要求记得我支付试验费。（ ） 224. 业主未及时提供施工场地造成施工单位拖期，不能作为施工单位申报工期延期的条件。 （ ） 225.监理对工程进度款支付有审核签证劝；业主有独立于监理之外的自主支付权。（ ） 226. 监理工程师收到变更价款报告7天内应对其予以确认：若无正当理由不确认时，子收到报告时算起14天后该败光自动生效。（ ） 227. 施工单位提交单位工程开工报告后，只须经监理部审核同意后签字盖章，即可开工。（ ） 228. 监理人对工程进度款支付有审核签认权，委托人有独立于监理人之外的自主支付权。 229. 当承包商索赔的合同工期获得批准展延后，而有可能提前工期时，但一律不 能得到奖励。（ ） 230.总包单位通过招标选择分包施工单位后，分包单位可直接进行现场施工（ ） 231. 工程项目竣工验收时，如果材料、设备、构建的质量合格证明材料不齐全， 应立即设法补齐。（ ） 232. 某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中发现模板膨胀，施工单位继续浇筑。（ ） 233. 监理工程师应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。（ ） 234. 在施工期间，工地每发生一起人员重伤事故，乙方应受罚1万元；发生一起死亡事故受罚2万元；（ ） 235. 施工单位承建的生产性建设项目已按设计建成，能满足生产要求，但各类工程的最后一道喷浆、表面油漆活未做，可留待以后再做，先报请竣工验收。（ ） 236. 监理工程师受业于委托，对项目的进度进行控制，其总的任务就是在项目进度计划的执行过程中，保证项目按期完成（） 237. 在园林工程施工时，监理工程师不应向业主推荐绿化材料供应。（） 238. 施工企业希望资质升级时，可自愿报名参加资质年度检查（ ） 239. 工程建设强度是指单位时间内投入的工程建设资金的数量。 （ ） 240. 未经监理工程师审查认可的分包单位进入现场施工，监理工程师有权下达停工令（ ）二、填空题 1. 园林工程建设监理的( 行为主体)是明确的，即园林工程（监理单位），以及其具有园林工程监理工程师资质的监理人员。 2. 在实施园林工程建设监理的项目中，业主与监理单位的关系是（委托与被委托）的关系；这也决定了他们之间是（合同关系），是一种委托与服务的关系。 3. 服务性是工程建设监理的根本属性。工程建设监理的服务性表现在：它既不同于（承包商）的直接生产活动，也不同于（业主）的直接投资活动。 4. 监理工程师代表业主行使监理委托合同中业主赋予的监理权，但不能代表业主在项目管理中应负有的（职责），业主也不能限制监理单位行使监理制度有关规定所赋予的（职权）。 5. 园林工程招投标的方式主要有（公开招标）和（邀请招标） 6. 平行承发包模式条件下的监理模式，在园林工程施工的监理过程中，总监理工程师应重点做好（总体协调）工作，加强（横向联系），保证园林建设工程监理工作的有效运行 7. 监理实施细则应在该工程施工开始前，由（专业监理工程师）负责编制完成，并必须经（总监理工程师）审核批准。 8. 在园林土方工程进行验收时，监理工程师对有（桩基）、基础的项目，做好桩基验收和（隐蔽工程）验收； 9. 未经（监理工程师）检查确认的，监理工程师可在承包单位提出的付款申请书上（拒绝）签证。 10合同履行是合同法的（核心内容），也是合同当事人订立合同的（根本目的。） 11. 监理工程师发现的质量问题后，要以(质量单)形式通知承包单位，要求承包单位停止对有质量问题的部位(下道工序 )施工. 12. 水下灯及潮湿地区电器安装，必须使用( 12）V或（24）V以下电源，各项景观安装全部符合设计和规范要求。 13. 在园路面层施工中，监理工程师要检查面层花纹、图案是否符合（设计）要求，检查面层与基层是否牢固、有无（空鼓）现象。 14. 原始地形验收是土方造形工程的第一项（ ）工作，是土方造型工程（ ）的重要依据。 15. 树木休眠期要适当施肥；乔木、灌木应按（树种）、树龄，（生长期）以及土壤的理化性情况进行施肥；施肥要在晴天进行。 16. 监理工程师在进行种植过程的监理时，对非栽植季节栽植必须按（规范操作），并制定好各种（保活 ）措施 17.树木休眠期要适当施肥；乔木、灌木应按树种、（树龄），（生长期）以及土壤的理化性情况进行施肥；施肥要在晴天进行。 18.树木休眠期要适当施肥；乔木、灌木应按（树种）、（树龄），生长期以及土壤的理化性情况进行施肥；施肥要在晴天进行。 19. 在实施园林工程建设监理的项目中，业主与监理单位的关系是（建设单位）的关系；这也决定了他们之间是（承建单位），是一种委托与服务的关系。 20砌体接槎处灰浆密实，缝、砖平直。每处接槎部位水平灰缝厚度小于（10）或透亮的缺陷不超过（5）个为合格，不超过5个时为优良 21. 对设计或施工总分包模式，监理工程师必须做好对分包单位资质的（审查）、（确认）工作。 22. 监理单位在进行开工审批时，监理部审核开工报告，同意后由（总监）签字盖章，经（业主）核定，方得开工。 23. 监理工程师在检查绿化材料保鲜措施时，主要检查绿化材料的（鲜活）程度、绿化材料的根系湿度；绿化材料的枝叶（失水）程度。 24. 砌体接槎处灰浆密实，缝、砖平直。每处接槎部位水平灰缝厚度小于（5）mm或透亮的缺陷不超过（10）个为合格，不超过5个时为优良 25. 原始地形验收是土方造形工程的第一项（ 监理）工作，是土方造型工程（ 核算 ）的重要依据。 26. 监理工程师在进行种植过程的监理时，主要检查带泥球的树木是否扎（腰箍），裸根的树木是否有沾泥或带（毛泥球 ）及根部保湿处理措施。 27. 高大乔木在风暴来临前夕，要采取（打地桩扎缚）或加土、（疏枝 ）措施，风暴过后清除临时设施，倾倒树木要扶正。 28. 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于（ 35mm）时，应采取加强措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于（ 100mm） 29. 定型组合钢模板安装时，模板表面清理干净并采取防止粘结措施，模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积：墙、板应不大于（100 cm2、）；柱、粱应不大于（ 400 cm2 ） 30只有严格行执行（ 监理 ）程序，才能控制承包单位的（施工）程序，从而保证工程质量 31按合同规定，如没有承包单位（ 自检 ）的质量验收报告，监理工程师可拒绝对工程的（ 验收 ）。. 32. 监理工程师在施工阶段监理内容为审查工程使用的材料、设备的质量（合格证）和（复验报告 ），对合格的给予签证。 33. 屋面保温层施工时，板状保温材料保温层厚度的允许偏差为（ 5%），且不得大于（4mm） 34. 预埋拉结筋的数量、长度均应符合设计要求和施工验收规范规定。留置间距偏差不超过（ 3）皮砖者的合格，偏差不超过（1）皮砖者为优良 35. 评定等级标准：抽查和全数检查的点有（ 5079）的点达到本标准优良规定者，评为（二 ）级； 36. 监理实施细则应在该工程施工开始前，由（专业监理工程师 ）负责编制完成，并必须经（总监）审核批准。 37. 监理工程师在检查绿化材料保鲜措施时，主要检查绿化材料的（鲜活）程度、绿化材料的根系（ 湿度 ）；绿化材料的枝叶失水程度。 38. 对已栽植成活的树木，要根据环境条件及时灌溉，对水分和空气温度要求较高的树种，应在清早或傍晚进行（灌溉），或做适当的（叶喷雾 ）处理； 39. 在土山堆筑施工过程中，监理工程师要对有桩基、基础的项目，做好 （桩基）验收和（ 隐蔽工程 ）工程验收 40停工通知是监理人员的一个（权利）及控制质量的一个重要（手段），但在使用中应慎重。 41.在仿古建筑屋面木基层安装工程中，监理工程师要检查（檩条）接头位置、固定方法，必须符合设计要求和（营造法原）的规定，连接牢固，无松动. 42.在种植地形施工过程中，监理工程师要检查施工单位的（施工过程）报告和（分项）评定表，并签署土方地形工程报验单。 43. 施工单位在进行排水工程施工时，如遇（疏散层）、 （暗浜）或异物等，应由设计单位作变更设计后，方可继续施工。 44. 监理工作的规范化体现在：工作的（时序性），职责分工的（严密性）工作目标的确定性 45. 监理工程师在检查绿化材料保鲜措施时，主要检查绿化材料的鲜活程度、绿化材料的根系（湿度）；绿化材料的枝叶（失水程度）。 46. 主控项目是保证工程安全或主要使用功能的重要检验项目，在条文中采用（ “必须” ）（ “严禁” ）用词来表达。 47.评定等级标准：抽查和全数检查的点有 （ 80）的点达到本标准优良规定者，评为（一）级； 48. 园林工程评定等级标准时抽查或全数检查的点均符合相应质量标准合格规定的项目，评为四级；其中，有（20%49%）的点达到本标准优良规定者，评为（ 三 ）级. 49. 当分项工程质量不符合相关质量检查评定和验收标准合格的规定时，经过（返修）或（ 加固处理 ）仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁进行检查评定和验收 50. 在土山堆筑施工过程中，监理工程师要监督施工单位严格控制土方的质量，尤其是面层（种植土）厚度；严格控制(堆筑)速度，及时了解沉降情况，并提出合理化建议。 51. 如建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关应责令停止使用，重新组织竣工验收，处（ 20）万元以上（50）万以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 52 在项目总承包管理模式下，一般委托一家监理单位进行监理，这样便于监理工程师对项目总承包管理（合同）和项目总承包管理（单位）进行分包等活动的监理. 53. 监理工程师在进行种植过程的监理时，主要检查带泥球的树木是否扎（腰箍），裸根的树木是否有（沾泥）或带毛泥球及根部保湿处理措施。 54. 砖砌体一般尺寸允许偏差表面平整度，清水墙、柱（5mm）；混水墙、柱（8mm）.； 55未经监理工程师（检查确认合格）的分项工程，监理工程师可在承包单位提出的该工程付款申请书上拒绝（签证）。 56. 运动场草坪工程应根据设计施工图，现场核对其平面位置及标高，如有不符，应由（设计单位）作变更设计；（施工单位）不得擅自进行设计变更。 57.监理工程师发现的质量问题后，要以（质量单）形式通知承包单位，要求承包单位停止对有质量问题的部位（下道工序）施工 58. 在水景工程施工中，监理工程师要检查驳岸处理是否按（工艺）要求、（艺术）要求施工。 59. 监理工程师在进行种植过程的监理时，对苗木运到栽植现场后，发现有损伤的树枝、树根是否及时（修剪），大的修剪口是否做（防腐）处理。 60. 监理单位在进行承包单位施工规范检查时，一定要做好（监理日志）和有关（检查记录 ）。 61. 对设计或施工总分包模式，建设单位委托一家监理单位进行实施阶段全过程的监理，也可以分别按照（设计阶段）和（施工阶段 ）委托监理单位。 62. 隐蔽工程施工结束后，未经监理人员（检查验收）即自行（封闭掩盖 ）的，监理工程师可下达停工令。 63. 按合同规定，没有监理工程师签发的（中间交工证书），就不允许承包单位进行（下道工序 ）（一般指整个施工工程的工序）的施工。 64.砌体上下错缝，每间（处）46皮砖的通缝不超过3处为（合格）；每间（处）无4皮砖的通缝为（优良）；砖柱与垛基无包心砌法。 65 园林工程在质量保修内，如工程质量发生问题属施工质量问题，保修费用由（施工单位）承担，属其他质量问题，保修费用由（责任单位 ）负担。 66. 建设单位在工程竣工验收合格之日起15天内未办理竣工验收备案的，备案机关应责令其限期改正，处（ 20 ）万元以上（ 30 ）万元以下的罚款。 67. 质量检验室内和屋面质量检验时，应（全数）检查（可分为若干个检查点），室内按有代表性的点随机抽查（10%）。 68.当分项工程质量不符合相关质量检查评定和验收标准合格的规定时，经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外观尺寸，但仍能满足安全使用要求，可按（ 技术处理方案）和（协商文件）进行检查评定和验收。 69. 室外排水管道敷设在沟槽内标高安装的允许偏差（20mm）；水平管道纵横向弯曲全长（两井间）（ 30 ）。 70. 砌体上下错缝：每间（处）46皮砖的通缝不超过（3）处为合格；每间（处）无（4）皮砖的通缝为优良；砖柱与垛基无包心砌法 71. 工程质量某些部分未达到合同条款规定的标准，但质量问题并不严重，通过修补后可以达到规定的标准，并在（结构）、使用功能和外观上没有带来任何影响，在这种情况下，监理工程师可以作出（ 修补）处理的决定。 72.工程竣工验收（7）天前申领建设工程竣工验收备案表，竣工验收之日起（15 ）天内向工程竣工备案部门备案 73树木休眠期要适当施肥；乔木、灌木应按树种、（树龄），生长期以及土壤的（理化性 ）情况进行施肥；施肥要在晴天进行。 74. 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定, 箱（盘）安装牢固，垂直度允许差为1.5，底边距地面为（1.5m），照明配电板底边距地面不小于（1.8 m ）. 75. 在园林工程施工中，凡是工程质量未达到合同条款规定的标准，质量问题亦较严重或无法通过（修补）使工程质量达到合同规定的标准时，监理工程师应该作出(返工重做 )的处理决定。 76. 工程建设监理服务的对象是(项目业主)，所提供的服务是按建设工程(监理合同 )来进行的，是受法律约束和保护的。 77.园监理工程师在检查种植前的监理主要检查种植的土壤是否符合（设计）要求，并检验土壤（检验 ）报告。 78. 一般项目是保证工程安全或使用功能的基本要求的项目。在条文中采用（“应”）、（“不应”）用词来表达 79. 大树移植时，移植的大树应在年前（切根），大树应有新梢、新芽，生长势好，根系分布较浅，已有（新根 ）萌生。 80.园林工程施工时，使用质量不合格的材料与构配件，或无（质量证明），或未经（现场复验 ）的材料与构配件的，监理工程师可下停工令。 81. 在仿古建筑砖地面施工中，监理工程师要检查面层与基层结合程度，混凝土强度必须达到设计要求和规范规定，仿青砖应表面色泽均匀、密实光洁，（无裂缝）、（脱皮）、麻面等。 82.园林建设工程监理过程中，A类表（承包单位）监理用表，B类表（监理单位 ）用表。 83. 屋面保温层施工时，板状保温材料保温层厚度的允许偏差为（ ），且不得大于（ ） 84. 监理工作的规范化体现在：工作的（时序性），职责分工的严密性 工作目标的（确定性 ）。 85.施工单位在进行排水工程施工时，如遇（疏散层）、 暗浜或（异物）等，应由设计单位作变更设计后，方可继续施工。 86.预埋拉结筋的数量、长度均应符合设计要求和施工验收规范规定。留置间距偏差不超过（3）皮砖者的合格，偏差不超过（1）皮砖者为优良. 87.监理工程师在检查绿化材料保鲜措施时，主要检查绿化材料的（鲜活）程度、绿化材料的根系（湿度）；绿化材料的枝叶失水程度。 88.在水景工程施工中，监理工程师要检查硬质河底是否符合设计和（土建）要求，防渗膜河底处理是否留出（沉降）余量。 89.给水管道在埋地敷设时，在无冰冻地区，管顶的覆土埋深不得小于 （ 500mm），穿越道路部位的埋深不得小于（700mm ）。 90.园林工程建设监理是指针对园林工程项目建设， （社会化） 、（专业化）的建设工程监理单位接受业主的委托和授权 91.绿地栽植养护中耕除草应选择在（天气晴好） ，土壤不过分（潮湿）的时间进行。 92.工程质量是通过工程建设过程所形成的工程项目（单位工程），它应满足园林绿地的(功能和使用价)值，应符合设计要求、合同中有关条款和国家规范、技术标准规定的(质量标准)。 93.施工单位不按（图纸）或说明施工，私自（变更设计）内容的。监理工程师可以下达停工令。 94.施工单位不按图纸或（说明）施工，私自（变更设计）内容的。监理工程师可以下达停工令。 95.按合同规定，（开工申请）单没有经过监理工程师（批准）的项目就不能施工。这样可促使承包单位做好开工前的各项准备工作。 96.凡是工程质量（未达到）合同条款规定的标准，质量问题较（严重），在这种情况下，监理工程师应该作出返工重做的处理决定。 97.监理工作的规范化体现在：工作的时序性，职责分工的（严密性）工作目标的（确定性 ）。 98.施工单位在进行排水工程施工时，如遇疏散层、 （暗浜）或（异物）等，应由设计单位作变更设计后，方可继续施工。 99.普通砖砌体砌筑施工，砌体砂浆必须（密实饱满），实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于（80%）。 100.台阶基层施工时， （回填土）应分步分层夯打密实，台阶混凝土垫层厚度不应小于 （ ） 。三、选择题1园林工程建设监理是指针对园林工程项目建设，社会化、专业化的建设工程监理单位接受（B）的委托和授权A 施工单位 B 业主 C设计单位 D项目主管部门2园林工程建设监理是直接为（C）提供管理服务的行业.A 施工单位管理 B业主经营管理 C建设项目 D项目生产管理3. 园林工程建设监理的行为主体是具有园林工程监理资质的（ D ）A 施工单位项目经理 B业主