承包工程合同合集15篇

承包工程合同合集15篇 承包工程合同1（1244字）甲方：_乙方：_由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人民共和国经济合法暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1.工程地点：_2.工程名称：_二、承包内容价款以及工期1.承包内容污水站全部土建工程2.工程造价_一次性包死。3.工程工期：自开工_内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1.污水地底板验收合格后付_%，主体验收合格后付至_%，发包方进行竣工验收合格后付至_%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。2.工程质量：合格四、甲方责任帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金1.保修期：发包方竣工验收后日历_天共计_个月。2.质保金：承包总价的_%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。4.合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。甲方：_签字：_乙方：_签字：_身份证号：_身份证号：_电话：_电话：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日承包工程合同2（927字）施工单位：_公司（以下简称甲方）承包单位：_（以下简称乙方）经甲乙双方谈判后，同意将公司_防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：宾馆内47楼共计46个卫生间防水工程采用丙纶水泥基防水涂膜（1.5厚）。二、承包方式：乙方包清工（工程所需材料以外一切工具）、包质量、包管理、包安全、包进度三、工程造价：共计46个卫生间，工程单价120元个，总计：5520元四、质量标准：涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，淋浴头处防水高度1.8米，其他0.5米。窗口下沿卷出与墙面一齐，门口伸出门口，另做300高挡水。五、付款方式：46个卫生间全部施工完毕后支付工程款的70，余款待试水达到要求后结清。六、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：（签章）代表：乙方：（签章）代表：日期：日期：承包工程合同3（2359字）甲方：_乙方：_根据中华人民共和国民法典等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：第二条工程范围乙方承包的工程范围：拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3:7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。第三条承包方式承包方式：包工包料第四条合同工期一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。第五条工程价款工程价款(含税)为：_(大写)(小写)元。第六条工程价款支付按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上工程范围的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。第七条工程质量一、甲方应在乙方进场前_日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。第八条验收一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。第九条质量保修一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的39;书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。第十条甲方权利和义务一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。二、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。第十一条乙方权利和义务一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。五、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。第十二条违约责任一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期_日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。第十三条合同的生效与解除一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执二份。第十五条争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。第十六条付款方式经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起_年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。甲方：_代表人：_电话：_日期：_乙方：_代表人：_电话：_日期：_承包工程合同4（1300字）甲方（委托方）：法人代表：乙方（中介方）：身份证号：上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）协助甲方为其进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务：乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与开发商签订该工程项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方协助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民币万元（税后）居间费；2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费万元人民币，剩余的居间费用。3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为：行户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺：本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。乙方促成甲方和何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。五、本合同式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方：乙方：法人代表签章：签名：日期：日期：承包工程合同5（2307字）发包方：_(简称甲方)承包方：_(简称乙方)根椐_有关规定，公司决定将经营门面实行责任经营，并由_为承包责任人。一、承包期限从_年_月_日至_年_月_日。二、定编人员：_人。其中设经理一名(由公司副经理_兼任)，主任_人，主管科员_人，科员_人。三、承包经营原则及方式。1.承包经营原则：确保甲方门面收入指标的完成，乙方工资及办公应酬开支等费用自理，其它费用如税金、占道费、维修费、员工福利等由甲方负责，亏损自补，奖罚兑现。乙方财务收支由甲方财务统一核算管理。实行收支两条线，不准在收入内坐支及借支。2.门面租价必须按县公司规定的价格收取，如需浮动，报县公司批准后执行。3.承包经营方式：实行承包抵押经营，工资基数核定为：主任_元/年，主管科员_元/年，科员_元/年(_资按其基本工资发放)，其在编、分流人员工资、生活费由乙方自理。承包集团人员必须向甲方一次性交纳年工资基数额的保证金，以备亏损。四、承包经营项目：负责收取_个门面租金。五、承包经营指标及考核1.乙方在承包期内月上交甲方承包款_元，在次月的_日前交清。2.乙方每月必须先保证上交甲方承包款，欠计划则从承包责任人及在岗人员当月工资总额中扣除，不足部分从抵押金中抵扣，抵押金扣除后乙方必须及时补足，否则甲方有权终止本合同。六、乙方经营开支及工资、津贴支付1.乙方经营性开支即办公、通讯、易耗品，差旅费、应酬费，各类罚款及员工工资、奖金、待业、轮岗人员生活费、寒暖费、门诊药费等政策性补贴，均由乙方按甲方成本费用控制计划数自行支付，甲方不予承担。2.乙方员工工资形式及分配：员工工资由甲方确定，乙方自行支付发放。七、财务管理与承包结算1.财务结算由公司财务实行统一管理，门面收入必须按甲方规定的承包款上缴甲方财务，乙方不得私自截流短款。2.乙方可自定二名财务人员，次月15日前与甲方财务按考核指标结算一次，并报送基层单位内部承包收支月报表及员工收入分配明细表(工资表)等给甲方财务，由甲方审批后核发工资。3.乙方责任经营单位必须按甲方财务管理制度，建立、健全财务账目，并随时接受甲方财务的监督、检查和审计。八、双方的权利和义务甲乙双方除了履行其权利和应尽的义务以外，乙方还应保证承担下列责任和义务。1.抓好门面管理，做好卫生工作，保证卫生设施齐全，商品摆放有序，门面美观，各项指标创优不损车站窗口形象。2.抓好门面不超面积经营，如因管理不善，门面超面积经营，每发现一次，罚乙方承包人及在岗人员当月工资的5%。3.抓好安全工作，搞好防火、防盗，防止意外事故的发生。4.抓好门面收入及时上解，杜绝私收、漏收、欠收等情况的发生。5.乙方员工水电费、卫生费、会费、基本养老金及医疗保险金、失业保险金政府有关部门临时收费，均由乙方代扣代缴，按月上缴甲方财务。6.关心员工生活，严格执行公司有关规定，按月发放职工工资，保护员工合法权益。7.乙方如有违反上述任意一条，甲方有权对乙方进行处罚。九、违约责任1.乙方不能按时完成承包上交计划，甲方在每月考核时按每欠_%扣承包责任人及在岗人员工资_%的比例扣减，扣至_元生活费为止。2.乙方损害甲方利益，侵犯员工正当利益造成严重影响及后果或因管理不善，造成重大事故，严重影响企业声誉，甲方有权解除合同，并追究乙方主要负责人的责任。十、其它合同期间乙方人员如有退休的，其工资改由甲方发放，并不再给乙方增加承包任务，如遇甲方有重大政策性变动，本合同自行中止，双方可另行协商签订合同。十一、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，报_公司一份，未尽事宜双方协商解决。本合同解释权属_公司，最后裁决权归_公司。甲方：_代表：_乙方：_代表：_承包工程合同6（550字）甲方：_乙方：_依据合同法，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订如下协议：一、甲方将位于_镇_村_组油茶示范林基地造林施工任务交于乙方。二、整地面积为柒拾亩（70亩），整地费用为640元/亩70亩=44800。00元。三、施工标准带宽4米以上，达到水平线绕山转，外高内低连成片，并在内带留有流水槽。四、完成时间乙方必须于_年_月_日前将山坡平整完毕，并交于甲方用于栽植、嫁接油茶。五、违约责任1、如乙方不能按时交付平整任务，甲方有权中止合同，并不予支付施工费用。2、乙方按时完成时，甲方及时支付施工的全部费用。六、本合同一式两份，甲乙双方各壹份，具有同等法律效力。甲方：_日期：_乙方：_日期：_承包工程合同7（877字）第一部分合同协议书发包人（全称）承包人（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：二、主要技术_三、主要日期合同期限（绝对日期或相对日期）：施工期限（绝对日期或相对日期）：（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：）四、工程质量标准工程质量标准：五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同在以下条件满足之后生效：_发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业代码：企业代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：承包工程合同8（1501字）施工单位：_公司（以下简称甲方）承包单位：_公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：公司梅_生产、生活基地2、3楼2、工程地点：上梅_石料公司大院内3、工程内容：根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯;851;防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面;851;聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司梅_生活、生产基地2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照_省防水工程新规范标准db15-19-97和_市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市;建科院;检验合格后使用。（2）配合市建公司梅_生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙方，留_%的工程款作保修金，_年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待_年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：（签章）乙方：（签章）代表：代表承包工程合同9（1673字）发包方（甲方）：贵阳_公司承包方（乙方）：贵州_公司第一条合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国（民法典）和（建设安装工程合同及施工条例）；工程内容及工程量是按贵州_公司设计的（清镇_新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地）施工图为依据进行计算及核定。第二条工程名称、地点和范围及内容一、工程名称：清镇工程二、工程地点：清镇内三、工程范围及内容：1：清镇_防雷接地安装2：清镇_全所照明安装第三条承包方式本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮_%的方式承包给乙方施工。（结算定额采用年北京地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（）04号文件颁发的（关于发布_省电力建设装置性材料综合预算价格（年价）的通知）；费用构成执行（电力工业基本建设预算管理制度及规定）（年版）；根据_省电力公司电技经（）43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条工程价款支付及结算方式1。该工程以贵州_公司编制的（清镇_全所接地及照明工程预算书（其中工程款129760元）为依据签订施工合同。2。预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的_%即_万元（万元整）付给乙方。3。结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第五条工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家（110及以下电气安装规范）进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期_年。第六条双方协作事项甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。二：甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收。乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。第七条违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第八条发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第九条施工工期本工程_年_月_日前完工。第十条工程承包方式本工程合同价款是该工程的：人工费、机械费、辅材费、主材费。第十一条安全责任施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。第十二条工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整（129760.00），本工程包工包料按实结算。第十三条合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲方：（公章）乙方：负责人：（签章）_负责人：（签章）_日期：_年_月_日日期：_年_月_日承包工程合同10（3506字）发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况（一）工程名称：_（二）工程地点：_（三）工程范围：甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工、机械设备及实施组织，土方的开挖及转运，场内调配及外运，地表清理，平整场地；废渣垃圾外运至渣场，渣场由乙方自行落实；零星工程：项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等；工程资料的编制，相关试验；本合同清_建筑废渣、垃圾工程量约为_3；挖运土方工程量约为_3。第二条工程价款及工期（一）合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：1、清理外运废渣垃圾，现场计量总数，按_元3包干价执行。2、挖掘外运土方，不论运距远近，按_元3包干价执行。3、场内回填一般土，按_元3包干价执行，回填种植土，按_元3包干价执行。4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。（二）工程总造价：经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币_万元，大写_。（三）开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；合同工期总日历天数_天。若发生了不可预见或不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第三条工程质量及技术要求本工程严格按照国家现行建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范、建设工程安全生产管理条例、等进行施工和验收。同时，本合同约定：1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏工期保证措施。3、建筑废渣_要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾，完成后，要求场地标高在原庄点的室外地坪，并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于177;5C；边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。5、及时完成工程资料，计量文件、签证单等，按规范整理归档保管，竣工资料为1式_套。第四条工程价款结算（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算，双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。（二）工程价款结算与拨付办法：结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后，甲方一次性付至结算总金额的_%，剩余尾款_个月内付清或以甲方所建_项目的房屋按市场价抵顶工程款。第五条双方责任（一）甲方责任1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。3、甲方负责放线定位，并提供高程基准点。4、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。5、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。6、工程竣工后，甲方应组织专门人员在_日内进行验收。7、不按合同规定拨付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的_支付滞纳金。（二）乙方责任1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后_日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守_市相关城管、交通、市政环卫管理规定，如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后_日内必须无条件退场，并承担本工程总价款20的违约金。5、乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方_元，工期每落后一天，甲方罚扣乙方_元。6、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。7、乙方应严格遵守工程现场管理办法，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交_仲裁委员会申请仲裁。第七条附则本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效甲方（签名）:时间：_年_月_日乙方（签名）:时间：_年_月_日承包工程合同11（2661字）甲方单位：乙方单位：甲方：乙方：依照；，；及相关规定，本着自愿平等和诚信，互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。一：工程概况：1，工程名称：2，工程地点：二，塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：1，塑钢门窗综合单价按（295元）发包，约30000，总价约885万元，此单价含加工安装费，运输、检测费，不包括（钢化玻璃，土建配合费，纱窗，税金）的费用，在上述单价的基础上单钢玻璃另加15元，单面（59a5e）玻璃另加工80元。2，塑钢门窗型材选用浙江_公司生产的88系列共挤公元型材壁厚为2.0。60系列共挤公元型材壁厚为2.2。3，玻璃选用（59a5）中空玻璃。4，钢衬为标1.2（177；2%）热镀锌防锈。5，其它五金件（毛条，皮条，锁，胶，发泡）按封样，达到国家行业标准。三，准备工作：1，甲方应在合同签订后_日内向乙方提供完整的门窗表（建筑窗洞口尺寸）及施工图纸，资料。2，甲方应在安装施工现场为乙方提供临时电源，垂直运输等便利条件。3，乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方，监理，签字认可后方可制作和安装。4，甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰，弹水平线，窗口立樘的位置基准等。四，施工配合，成品保护，施工安全：1，双方要密切配合，保证对方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达到乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项的施工进度安排，及时配合土建把相应作业的项目完成，甲方的施工安排要给乙方本项目留有施工时间和施工技术间隙；2，乙方在工地与甲方的施工配合要求，由甲乙双方出面协调。3，对于工地土建的施工。甲方变更进度计划的，应提前一周通知乙方。4，窗框安装后由土建施工方用水泥砂浆堵塞窗框二侧面下部。5，施工项目的材料和框扇（附五金件）进入工地后，甲方应妥善保管，甲乙方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各施工单位不得在窗口进出，不得绑，不得踩，压，碰，划，以免造成损坏。若造成损坏和丢失，由责任方负责。6，玻璃安装应在土建与涂料施工作业结束后进行，以此减少对成品造成受损和污染。7，甲乙双方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应用护膜全裹。施工人员应爱护已完成工程成品，若因施工人员过错损害工程成品，甲方可要求必要的赔偿。8，乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵守有关安全施工规范进行施工作业，如发生安全事故由责任方负责。9，甲乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。甲方工地代表：联系方式：乙方工地代表：联系方式：五，工程期限：按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间：1，乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。2，如遇以下情况工期顺延：（1），甲方未能安约定提供图纸，资料及开工条件。（2），甲方未能如约支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行。（3），设计变更及工程量增加。（4），不可抗力。（5），经甲方代表同意顺延的其它情况。六，工程量结算及工程变更：1，工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸与图纸据实计算。2，甲方对原工程设计进行变更，应提前十五天内以书面形式通知乙方，并提供相应图纸和说明。3，由于甲方对原工程变更，给乙方造成损失的，损失工程量由甲方承担。4，由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减。5，增加原合同中未包括的项目，经甲乙双方书面达成施工要求和造价协议后，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。七，质量验收及保修：1，工程验收按国家或行业质量验收标准及规范执行。2，验收分三个步骤：（1）材料及附件验收。（2）上框验收。（3）封闭后验收。3，工程竣工后，由乙方向甲方提出竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并由验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成损失费用由乙方承担。4，甲方收到乙方竣工验收通知后十五天内不组织验收的，自第_日起风险转移至甲方，甲方从第十六天起承担工程产品保管及一切意外责任。5，产品保质期为_年，从工程验收完成之日起开始计算。6，在保质期内，凡是因为制作安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。7，乙方提供型材不符合合同要求的，甲方可中止合同，给予乙方合理期限补救，若乙方在合理期限内仍不补救的，甲方可解除合同。承包工程合同12（1843字）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从年月日至年月日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：年月日年月日承包工程合同13（3518字）建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家合同法、建设工程质量管理条例及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、主要工程内容：工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。第二条工程价款及支付方式1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币万元(大写：)。工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下付款方式：(1)合同签订后，甲方在个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：(2)本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的%;作为工程预付款;工程竣工，验收合格后/个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的/%;其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后/个工作日内支付给乙方。第三条承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。第四条主要设备、材料1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求;2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。第五条工期1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期个工作日。2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：(1)由于不可抗力而被迫停工的;(2)甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的;(3)甲方变更计划或变更施工图纸，不能继续施工的;(4)甲方未按照合同的约定支付相应的工程款的;(5)如施工过程中，牵涉第三方物权等其它权益带来的相关协调及纠纷处理工作由甲方负责，且甲方应向乙方提供第三方同意工程实施的书面文件，由于甲方未能及时提供上述文件导致工程不能按期完工的;(6)甲方的其它原因致使工程中途停建、缓建的。第六条设计变更及工程价款调整1、乙方坚持按施工图施工，若甲方需对设计进行变更，必须由甲方提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同，乙方才按照修改后的图纸及补充合同约定予以实施。2、如实际施工范围或工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同约定，应在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。3、如因工程属分期付款，且实施时间较长，则需根据设备、材料市场价格的变化，在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。七、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准组织施工，应严格按着施工规范和按工程需要作好安全防护措施，如：设置施工安全使用的照明、围栏等明显警示标志和看守、防护警视、警卫等，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。2、乙方法定代表人及工程的项目经理作为此项工程的第一安全负责人及现场安全负责人，应保证施工现场的各项安全施工，一旦出现安全事故，造成工程、他人财产和人身伤害，由乙方承担全部法律责任。3、乙方要在施工之前，组织安全教育培训，增强现场施工人员的安全施工意识，没有经过安全教育培训的的员工不允许进入施工现场进行施工。第八条工程质量和验收1、工程安装质量应符合电气装置安装工程实施及验收规范及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。3、工程结束后，甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。4、本工程质保期两年，自本次施工验收合格之日起开始计算，保修期内若因甲方原因或者不可抗力事由造成设备损坏，乙方不承担保修责任;乙方应甲方要求可以对损坏设备进行维修，其设备维修费及工时费由甲方支付。第九条双方义务(一)甲方义务1、按合同约定按时付款。2、为乙方施工提供必需的是施工条件和环境：(1)施工电源;(2)设备、材料、施工机具等物资的运输同道或临时专设措施;(3)施工作业场地;(4)工地临时材料库;(5)现场施工需要的其他必要条件。3、向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。4、按照双方的约定，甲方对自行承建部分的工程负责(包括质量、安全责任以及由此产生的一切后果)。5、在施工过程中，因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方应尽到安全防护的义务。6、根据相应法律法规规定应承担的其他义务。(二)乙方义务1、严格按照甲方提供并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责