架工班组合同签订版

劳 务 用 工 合 同 架子班组发包人（以下简称甲方）： 四川省润河建筑劳务有限公司 承包人（以下简称乙方）： 身份证号码： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。1、工程名称及承包工作内容1.1、工程名称：海伦春天一期一标段1.2、工作内容: 包括卸料平台，双排落地架、挑架，卸料平台，电动爬架部分脚手架搭拆，电梯井脚手架、马道，特殊脚手架等的搭拆、色标的刷涂以及各种洞口、临边的防护以及为完成本工程涉及的所有脚手架且要保证安全美观；根据施工图及施工方案编制钢管、扣件、U型卡等材料需用计划；且架子工程不再发生任何零工。1.2.1、施工过程中搭设进入基坑内安全通道和行人马道，并符合总包标化工地的要求。1.2.2、进出安全通道模板铺设（或竹胶板）：“四口五临边”防护设施制作、安装、拆除（或采用定型化、工具化防护产品的维护、维修、管理等）。1.2.3、乙方必须按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）相关构造要求和长沙市安监站相关要求和规定进行搭建和拆除。1.2.4、本工程所有脚手架工程（包括二次结构）搭、拆、翻架和维护（包括上楼马道、塔吊马道、槽边平台、镝灯架、防护防砟、安全通道、上料及卸料平台、防水及电梯安装脚手架、悬挑架的工字钢及卸载钢丝绳安装拆除、钢管刷漆标识（按规范标准喷、刷漆，油料浪费将双倍从乙方工资款中扣除）、踢脚板及安全挡板和分层标识板刷漆及施工过程中的安全围护栏杆、密目封闭安全网、“四口五临边“、施工通道口、栏杆、各加工棚水平防护等安全与文明设施搭拆。1.2.5、上、下料平台及梭槽的搭拆。甲方只提供钢管、扣件、跳板、安全网、工字钢及钢丝绳等（，其他料具由乙方提供具有合格证且报甲方安全部门认可的材料。1.2.6、要求做到现场验收及检查符合国家标准及文明施工要求，并一次性验收合格达标。1.2.7、施工现场钢筋绑扎架的搭拆及材料进出场上下车；塔吊盲区的施工，不再另外增加任何费用。1.2.8、包括与架子有关的钢筋预埋，含楼层加高内外架及洽商变更架的搭拆，所用扣件、卡子回收归库。1.2.9、展示区挑架、配合甲方展示区施工、封闭竹篱笆（竹篱笆甲供），砼管架子的搭设加固处理。1.2.10、领用甲方所有材料都必须办理领用手续，完工后退还甲方库房并办理退库手续，超用材料必须全额赔偿（除国家规定的正常损失外）。1.2.11、所有洞口的防护，洞口临边防护的二次及多次搭设拆除，因施工需要脚手架的局部修改重新搭设不再计取任何费用。2、施工管理、安全生产管理及文明施工 2.1、施工管理：施工期间为强化质量管理，达到 “标化工地”的要求，提高安全生产管理、文明施工的意识，乙方必须建立现场管理班子，根据工程情况配备足够脱产管理人员，且不少于2人。 2.2、文明施工，创长沙市安全文明施工样板工地、标化工地是本合同组成的主要内容，各种材料（包括周转材料）、工具应堆码有序（按甲方要求作好标识）、整齐，认真搞好钢筋和木工操作房、作业面及周边的现场文明施工，保证现场清洁、卫生。 2.3、乙方应当依照国家和省、市的现行关于安全生产及文明施工的各种法律、法规、条例等规定进行生产和管理，建立健全安全生产管理体系，按要求配备专兼职安全员。对从业人员进行安全生产教育和培训，建立规范的从业人员培训教育档案，未经教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。负责对进场班组人员每周进行一次安全生产、文明施工、质量控制培训教育，并作出书面记录（所有人员必须签字），及时报送甲方，每缺少一次将给于200元处罚。 2.4、乙方负责施工现场的文明施工，每一层楼完工后做到材料收捡干净并回收利用；乙方必须确保承担范围内的作业面达到标准化文明施工要求，收捡清除建渣或材料、工具时，必须装袋打包从楼梯或机械吊运下楼至甲方指定地点按文明施工要求堆放，严禁往外或楼下抛掷，否则按标准化文明施工细则和甲方施工现场管理制度严重处罚。 2.5、乙方必须保证每天住宿房间清洁卫生和环境卫生。被子、鞋袜、衣帽及工具用具摆放整齐。 2.6、机械操作人员：所有机械操作人员由乙方自理并持证上岗。3、乙方自备的机具及材料、劳保用品如下 3.1、本工程所需的所有施工机具、设备、工具、用具（包括从业人员的床上用具等）、配电箱（现场三级配电箱以后的配电箱）、电线、电缆均由乙方自备并安装，费用自理。 3.2、安全带、安全帽、安全防护罩、工作服及劳保用品（手套、筒靴、手电筒、雨衣等）。劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。 3.3、扎丝、焊料、等除甲方提供的材料外，为满足施工需要的所有辅助材料。4、后勤及工程管理 4.1、工人宿舍区房间内床具由甲方提供，并符合甲方及长沙市标准化文明工地的标准要求。乙方负责保管、维护、使用。4.2、每间房内住宿9名员工，生活区严禁私拉乱接电线，严禁私自设炉灶做饭，服从于后勤方面的各项管理。4.3、合同单价还包括下列费用：4.1工人宿舍区房间内床具由甲方提供，并符合甲方及长沙市标准化文明工地的标准要求。乙方负责保管、维护、使用。4.2、每间房内住宿9名员工，生活区严禁私拉乱接电线，严禁私自设炉灶做饭，服从于后勤方面的各项管理。4.3、乙方负责所有材料的场内运输及二次转运、装卸车费用以及人员的窝工费用。4.4、为满足质量、工期、施工便利或其他因素而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不做任何调整。4.5、履约期间发生的任何窝工及因气候等原因冬季确实无法施工时，乙方必须根据工程实际情况并征得甲方同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。4.6、施工期间的工完场清的清扫用工；迎接突击检查发生在场内自己工作范围内的清理用工。4.7、包含生活区打扫卫生及维修用工；施工现场内各自工种内用工所发生的费用。4.8、整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工。4.9、自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工。4.10、由于乙方失误所造成的返工，乙方应无条件返工，返工费用由乙方自行承担，同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失，并对乙方按造成的经济损失的双倍处违约罚金。4.11、自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工。5、工程质量与检验5.1、本劳务分包工程质量标准为：确保主体工程为优质工程。5.2、乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方必须承担所有费用。5.3、在施工过程中分项工程施工完毕后，乙方必须进行自检，合格后方能报甲方验收。第一次验收不合格，对乙方处以 200.00元以上罚款，在限期内整改完毕并申报甲方；第二次验收不合格，对乙方处以 500.00元以上罚款，在限期内整改完毕并申报甲方；第三次验收不合格，甲方有权辞退乙方并按乙方已完工程量的60结算，乙方不得以任何理由阻碍甲方的正常工作。因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工、料损失概由乙方承担。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方承担，同时乙方应承担建设单位和总包对甲方因质量未达到标准的相应处罚。5.4、合同履行期间，如乙方施工质量确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。6、工期本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成（法律法规所指不可抗力因素除外）。6.1、开工日期：本劳务分包工程定于 年 月 日开工（具体开工日期以业主现场通知为准）； 完工日期：本劳务工程定于 年 月 日完成，通过竣工验收； 合同工期总日历天数： 日历天； 乙方进场具体的开完工日期，均按甲方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。6.2、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划或节点工期（含月进度计划）不能按期完成，甲方按照 200元/次对乙方处以违约罚金，乙方必须积极调配劳动力以满足要求：乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容，对于非乙方造成的工期延误，乙方应在事件发生三日内书面报告甲方，总包方及甲方认可后，工期可顺延。6.3、合同履行期间，如乙方工程进度确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同、乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。7、合同价款及结算7.1、本合同价款由甲、乙双方协商一致，确定为固定价格，不论发生任何情况，原则上合同价款不再调整。如因甲方原因发生合同外零星用工，大小工综合按 元/工日包干。7.2、合同综合单价按工程建筑面积平方米包干价或工程量清单包干价确定。本合同综合单价包含招标文件及本合同约定的全部工作内容，包括但不限于以下费用：A 、基本工资；B、工资性补贴-按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，住房补贴，交通补贴，流动施工津贴等；C、辅助工资-工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括工人学习、培训、调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资；D、职工福利费-按规定标准计提的职工福利费；E、劳动保护费-按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，工作服，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用；F、单次工伤不超过5000.00元的费用等。双方约定：综合单价不管按工程建筑面积平方米包干价或工程量清单包干价确定，若乙方达不到甲方进度、质量要求，扣罚乙方承包单价 元/m2(建筑面积)；达不到安全文明施工要求扣罚乙方承包单价 元/m2(建筑面积)。7.3、建筑面积计算规则按中华人民共和国国家标准建筑工程建筑面积计算规则GB/T503532005计算，建筑平方米综合包干单价： 元/m2。7.4、劳务费发放：乙方在用工时，必须申报用工人员名单及相关身份证明，必须与工人签订劳务合同报甲方存档备案并接受甲方监督，此劳务合同作为甲方支付乙方劳务费的依据。在发放劳务费时，由乙方做好班组工人的工资表，由甲方代发工资，其工资总额不能超过乙方实际发生的人工费总额。如超出，则由乙方自行负责，甲方按其差额与剩余总工资和人员比例发放乙方工人工资。7.5、乙方每月分段分项计算当月完成的实际工程量，经甲方主管工长、预算人员及相关的专业人员审核后，报项目经理核实签字核定才能作为最终结算人工费依据。7.6、工程开工后施工到地上四层支付地上三层以下主体结构工程量的百分之七十（包括三层），生活费由甲方垫支（以借支形式），以后每施工完六层支付主体结构工程量的百分之七十。所有二次结构完毕支付在工程完工后三个月内付清。8、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 8.1、安全施工：甲乙双方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。8.2、发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。8.2.1、按照有关规定，甲乙双方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。8.3、对本工程的安全生产标准，双方约定如下：8.3.1、乙方应须遵守与项目部签订的安全协议。乙方人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施等方面的工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地项目部的相关安全生产制度，并承担发生违反安全规定的处罚。9、文明施工9.1、乙方应严格执行长沙市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，遵守总包方及甲方现场管理规定，加强科学管理，坚持文明施工。9.2、对本工程的文明施工标准，双方约定如下：执行总包方文明施工管理制度、现场文明施工管理细则及项目部下达的各项要求。确保“长沙市安全文明施工标化”工地。10、材料、设备供应10.1、甲方除提供大型机械设备、周转材料（钢管、扣件、木方、安全网、跳板）之外所有各种加工机械、机具等由乙方自理，乙方提供的一切机械设备所发生的全部费用由乙方承担。10.2、乙方对领用的材料、要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对所有的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.3、对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：乙方浪费的材料、损坏的机具按其原值从劳务费中扣除（具体按甲方与总包方合同约定），并按照公司材料管理制度执行。11、甲方的权利及义务11.1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。11.2、负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况。11.3、负责解决施工中存在或发生的技术问题。11.4、负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反协议约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。12、乙方的权利和义务12.1、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于周岁，不得超过55周岁。12.2、乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码及复印件），作为本合同附件（职工花名册必须报行政办后，方可安排工人进场和安排住宿）。12.3、在施工生产过程中，乙方必须保证满足施工足够劳动力及人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10，服从甲方的统筹安排，统一调动（必须确保在场所有人员实施实名制，备案人员如有变动，甲方同意后必须报行政办修改备案档案，否则视为乙方违约，将处罚变动人员每人.次200.00元以上）。12.4、乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。自行负责劳保用品。12.5、甲方代乙方办理各种工人临时户口手续（暂住证、劳务证、岗位证、工作证等），费用按实际发生在乙方工资款中扣除，如乙方不申报，罚款由乙方自负。12.6、乙方进入施工工地后，必须按实际人员上报甲方，并提供有效身份证复印件进行人人保险，保险费由甲方预先垫付，工程竣工后在乙方工程款中扣除所发生的保险费，若中途退场保险费按双倍扣除；若乙方瞒报、不报、漏报的人员所发生的一切事故，均由乙方自行负责（乙方施工至工程结束，甲方负责保险费）。12.7、乙方要定期对工人进行安全、质量教育，并做好记录（含班前安全活动、周评讲记录），保证文明施工，有专人负责质量检查；并有确保质量、安全和现场管理的措施。13、其它约定13.1、乙方必须服从甲方统一管理，如乙方不服从管理，甲方视情节轻重做相应处理，情节恶劣者做退场处理，按其完成工程量的70依合同价格给予结算，乙方不得以任何理由阻拦甲方正常施工。如有围攻甲方事件发生，将报请公安机关处理并承担甲方相应损失。13.2、因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符和要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在7日内退出施工现场，乙方应当按时退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议并共同对已完成的工程量进行签认。乙方不按时退场给甲方造成的经济损失由乙方负责。13.3、乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方3日内无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务窝工损失乙方自负，并且赔偿甲方的相应损失，并书面通知乙方，直至终止协议。或发包人另行安排作业班组，费用从乙方工程保证金中扣除，且乙方不得阻拦施工。13.4、施工过程中禁止转包，如发现乙方有工程转包行为，或工期、质量不能满足总包及甲方要求，乙方将无条件退场。并按实际完成工程量的60结算，扣除其已发生的费用并承担甲方的相关损失。13.5、本协议单价包括文明施工的费用，如乙方不能按甲方要求进行现场文明施工，除承担甲方对其进行的罚款外，甲方有权委派其他班组进行现场清理，费用由乙方负担。13.6、如乙方承包范围内工作在规定时间不能完成或质量、安全文明施工等各方面达不到项目要求等，甲方有权另行安排班组进行施工，按实际发生的费用在乙方总工资款中全额扣除，乙方表示同意。13.7、乙方签约人必须本人或书面委托人（附身份证）执行本合同约定的内容、执行甲方的指令、与甲方办理相关手续等。14、本合同构成的附件有：风险承诺书、安全协议。15、本合同未尽事宜双方协商解决。16、合同争议的解决：在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁。17、合同附件齐备，本合同经双方签字后生效。合同附件具有同等法律效力。18、补充条款： 19、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。合同订立地点：甲 方: 乙 方: 负 责 人: 施工班组长: 项目经理： 联系电话：合同订立时间：2013年 月 日