蔡家4#弃土场临时设施工程

蔡家4#弃土场临时设施工程施工合同书日期： 年 月工程施工合同书甲方：重庆市北碚区施家梁镇人民政府乙方： 按照中华人民共和国合同法和公路建设施工承包合同条例及公路工程国内招标文件范本的原则，并参照公路建设施工承包合同专用条款的有关规定，结合本工程实际情况，双方就该工程有关事宜签订如下合同条款，共同严格遵守。第一条 工程概况1、工程名称：蔡家4#弃土场临时设施工程2、工程地点：北碚区施家梁镇三胜村 3、工程范围和内容：蔡家4#弃土场临时设施工程施工设计图的全部内容4、承包方式：依据中标单价，采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。5、工程造价及支付方式：本工程合同总价为（大写）：肆拾捌万元整（￥480000）。 本工程不支付预付款。乙方完成工程量的100%，完工并通过验收，经决算审计完成后，按审计确认的工程款总价，甲方支付至总价款的95%，留工程审计确认的总价款的5%作为质量保证金，两年期（交工验收合格之日起）满后工程无不合格情况将无息支付给乙方。6、工程工期： 乙方应按照甲方的指示开工，工期为30日历天。开工时间： 年 月 日竣工时间： 年 月 日7、质量评定等级；按照国家交通部质量检查评定标准进行验收，质量合格。第二条 图纸1、图纸提供日期：开工前一周内提供全部图纸2、图纸提供套数：壹套第三条 现场代表1、 甲方：重庆市北碚区施家梁镇人民政府 联系人： 伍业斌 电话： 13330333600 2、乙方项目经理： 电话： 安全员： 电话： 第四条 双方的权利义务甲方职责：1、甲方对施工现场应提供具备开工条件，并负责办理施工所涉及到的占地等协调处理工作，保证乙方按设计图进场施工。2、协助乙方协调解决水、电、施工场地等工作，其费用由乙方承担。3、工程地质、地下管网线路资料，在开工前由勘察设计单位向甲方提供，甲方再向乙方提供相关资料。4、甲方派出质量监督员，对乙方承包的工程进行全程质量监督。甲方接到乙方提出的书面验收申请后，应于5个工作日内组织相关人员进行验收。乙方职责：1、乙方必须按甲方提供的设计图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，确保质量达到合格。2.调配好与本项工程相适应的工程技术人员和足够的施工机具设备，采取可靠的质量保证措施，加强工程质量管理，完善质量保证体系，使本项工程达到设计标准。乙方的项目经理及工程技术人员必须按照投标文件中所报的人员名单上岗施工，如更改一次人员，视为违约，罚款两万元（注：两次或两人，罚款肆万，依次类推），同时甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方自行承担。3、作好施工现场安全和防范工作及临时建筑物的保护工作，避免造成工程和人身损害，在施工中造成的责任事故由乙方自行承担经济损失和其它责任。4、本合同签订一周内，应编制好详细的施工组织设计和施工安全专项预案报甲方批准。5、在施工期间，应按合同规定的工期，每周定期向甲方报送工程进度计划报表、工程实际完成报表、计量支付月报表一式三份，同时报送工程质量及安全事故报告。6、乙方不得将工程项目转包，不得分包。否则，一经查实，视为违约，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任，由此造成的一切损失由乙方自行承担。7、已竣工部分工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第五条 材料、设备的供应与检验1、本工程所需的材料和设备，均由乙方负责组织采购供应。乙方必须保证材料的质量合格，并出具材料质保单，甲方及监理工程师有权随时抽查。2、所有用于本项工程的材料必须具备国家批准的有资质的单位出具的材质证明或试验报告，经检查验收合格后，方可进场。已进场的物资未经甲方许可不得运出场外。3、经检查不合格的材料或设备，除令其停止使用外，乙方应在规定时间内将其运出场外，对有关材料的试验或检验费用由乙方承担。4、具有合格证书的建筑材料、设备，或先前已经过检验的，但甲方及监理人员发现其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合规范规定时，已方应将此类工程拆除，并彻底重做，其费用由乙方承担，第六条 检查和返工乙方应认真按照标准、规范、设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的监督，承担由自身原因导致返工、修改的费用，如果乙方发现甲方指挥不正确，乙方向甲方提出优化意见，经双方协商取得一致意见方可实施。上一道工序检查合格后，方可进行下道工序施工，若发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用。如果乙方施工质量达不到验收的标准，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，直到符合验收标准为止。评定仲裁部门名称：北碚区公路工程质量监督站。第七条 隐蔽工程中间验收工程中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录、验收表格。甲方代表和乙方代表必须共同在验收记录上签字认可后方对隐蔽工程继续施工（双方同时汇签，缺一不可），同时将该签字认可的验收记录作为工程竣工决算报表依据。第八条 合同工期的延长由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键路上，乙方有权要求延长合同工期。（1）有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。（2）不可抗力原因造成的工期延误。（3）由于甲方的延误或阻碍。（4）不是由于乙方的失误或违约而发生的其它特殊情况。以上情况，乙方需与甲方协商，并经甲方批准后确定延长工期的天数。第九条 工程量的核实和确认 （1）乙方对任何分部分项工程完工后，必须提前2天书面申请复核和确认，由甲方根据设计文件和相关技术规范进行复核确认。（2）乙方提交工程进度报告的时间和要求：乙方每周定期向甲方提交已完成的工程进度报告，由甲方验证签字生效。第十条 履约保证金 合同总价的10%作为履约担保金为大写：肆万捌仟元整（￥48000）。乙方在签订该合同后三日内将履约保证金递交至甲方专项帐户。工程完工验收合格后一次性退还（无息）给乙方。第十一条 设计变更 乙方提出对原设计变更，报甲方同意审定后，由设计单位作出变更方案方能进行变更，施工中甲方对原设计变更应提前七天通知乙方并出具变更通知单。第十二条 交工验收1、交工验收条件：竣工资料不齐不予验收。2、交工验收时间：乙方在工程具备验收条件后15日内向甲方提交验收报告，甲方收到乙方提供的完整竣工资料后5日内组织交工验收。3、向甲方提供竣工图资料数量:乙方向甲方提供完整资料四份。第十三条 工程结算1、计算方式：由甲方代表核定增减工程量按清单计价结算。2、乙方提交结算报告的时间：交工验收后30日内。3、甲方批准结算工程报告的时间： 在审计定案后 。第十四条 安全施工 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和费用。第十五条 违约责任1、延误工期责任：由于乙方因施工配置、人员配备、原材料供应不及时以及因质量问题等原因，业主有权责令施工单位退场，乙方按合同总价款的5%支付给甲方违约金，但由于不可抗力（如地灾、特大洪涝等自然灾害）所造成的工期延误，合同工期可顺延。 2、工程质量责任：由于乙方违反操作程序，不按有关规范施工 ，所造成的质量责任（如材料次劣、施工粗放、计量虚假、保养期不够、隐蔽缺陷等）。由乙方无条件自行负责返修，并承担相关经济损失。3、甲乙双方不能履行本合同约定的各自的责任和义务，造成的经济损失由甲乙双方按责任比例各自承担责任。因此给对方造成损失的，应由责任方首先承担给对方造成的损失，再承担合同总价款2%的违约金。第十六条 合同争议及解决：1、双方在执行合同条款中发生未尽事宜，分歧或异议，双方本着实事求是的原则协商解决，经协商一致后签订补充协议，与本合同具有同等效力一并执行。2、甲乙双方不能经过协商一致，任何一方均可直接向主管部门提出协商解决或直接向北碚区人民法院起诉。3、不可抗力按国家有关规定执行。第十七条 保险本工程一切险和第三方责任险包含在项目包干总价之中。若乙方未按规定投保，由此引起的一切经济、法律责任，概由乙方负责。第十八条 合同生效与终止合同生效日期；合同双方签字盖章后生效，保留至结清工程款后自行失效。第十九条 合同份数1、本合同一式陆份，均具有同等法律效力。2、合同分送责任；各自分送有关部门。3、合同未尽事宜经双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。 附件： 1、廉政合同； 2、安全生产合同； 3、不拖欠民工工资承诺书。 甲方：重庆市北碚区施家梁镇人民政府 乙方： 法人代表： （签字） 法人代表： （签字） 委托代理人； （签字） 委托代理人： （签字） 年 月 日 附件1：安全生产合同为在蔡家4#弃土场临时设施工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方重庆市北碚区施家梁镇人民政府 与乙方 特此签订安全生产合同：1.甲方职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。2.乙方职责（1）严格遵守中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家有关安全生产的法律法规、公路水运工程安全生产监督管理办法、公路工程施工安全技术规程和公路筑养路机械操作规程等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按公路水运工程安全生产监督管理办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照公路水运工程安全生产监督管理办法的相关规定使用和管理。3.违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其委托的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同式陆份，合同双方各执三份，均具有同等法律效力。甲方：重庆市北碚区施家梁镇人民政府 （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 乙方： （盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日附件2：廉政合同根据关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方重庆市北碚区施家梁镇人民政府 与该项目的施工单位乙方 ，特订立如下合同。1甲方和乙方双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行蔡家4#弃土场临时设施工程施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3承包人的义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方人不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方及其工作人员支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8本合同一式陆份，均具有同等法律效力。甲方： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 乙方： （盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 附件3：不拖欠民工工资承诺书致： 为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人 以 单位法定代表人的身份，郑重承诺：我单位承建的蔡家4#弃土场临时设施工程项目工程，将保证做到：1、按照劳动法规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。 公章： 法定代表人： 联系方式： 公司电话： 日期： 年 月 日 17