资源描述
一级建造师法规知识考试试题(模拟测试)及答案答题时间:120分钟 试卷总分:100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程保险是为了()。A.分散危险,消化损失B.防止危险,确保人身财产安全C.消除危险,避免损失D.预防危险,增加收入【正确答案】A2.【真题】关于我们仲裁基本制度,正确的是()。A.当事人对仲裁不服的,可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议,乙方向法院起诉的,人民法院不予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【正确答案】B3.【真题】根据行政复议法,下列事项中,属于不可申请行政复议的情形是()A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【正确答案】D4.【真题】下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()。A.保险合同纠纷B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷D.票据纠纷【正确答案】C5.项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【正确答案】C6.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方法的是()A.没收B.扣押C.查封D.勘验【正确答案】A7.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时,发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍,于是对其进行了罚款处理,该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【正确答案】D8.【真题】施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的,将由()负责强制执行。A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【正确答案】B9.下列具体行为中,不能构成合法留置关系的是()。A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆【正确答案】C10.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期,延期以两次为限,每次不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C11.【真题】甲企业向乙银行借款100万元,由丙企业做保证人。合同签订3个月后,甲与乙协商,将贷款金额增加到150万元,甲和乙通知了丙,丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法,正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任,因为丙对甲和乙的通知未予答复,视为默认B.丙不再承担担保责任,因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任,保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任,增加的50万元不承担保证责任【正确答案】D12.甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程,施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任,则建设单位()A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙赔偿,乙有权拒绝【正确答案】A13.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当()A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】B14.某施工单位拖欠王某工资,经劳动仲裁后,王某不服,将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中,王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用,下列说法中,正确的是()A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕,当事人不能申请先予执行D.若王某败诉,不须赔偿由此给施工单位造成的损失【正确答案】B15.某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉【正确答案】A16.【真题】施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为()。A.要约撤回B.要约撤消C.承诺撤回D.承诺撤消【正确答案】A17.当债务人期满不能清偿债务,债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后,如价款不足或超过债权数额,则()。A.超过部分归债务人,不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人,不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人,不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人,不足部分由债务人清偿【正确答案】D18.乙建筑公司为甲建筑公司的分包商,施工过程中,由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题,则()。A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿,而不能直接要求乙公司予以赔偿C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿D.如果乙公司无力赔偿,则建设单位将无法通过其他获得赔偿【正确答案】A19.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B20.某贸易公司与某建材供应商签订合同,约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地,向施工单位履行交货义务。合同签署后,供应商未按合同约定交货,则()A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【正确答案】C21.知识产权的法律特征具有()。A.新颖性B.地域性C.创造性D.实用性【正确答案】B22.某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材,钢厂发出的承诺由于快递公司的失误,该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限,则下列说法正确的是()。A.此种情形属于承诺延误B.此种情形属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定【正确答案】A23.【真题】关于人民调解的说法,正确的是()A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的,不得起诉【正确答案】C24.【真题】某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【正确答案】B25.【真题】下列安全生产条件中,属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【正确答案】A26.以市场为主导,以守法、守信(主要指经济信用,包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价的是()。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.行业协会的综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价【正确答案】B27.【真题】根据建设工程质量保证金管理暂行办法,全部或部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.10%D.15%【正确答案】B28.下列与工程建设有关的规范性文件中,由国务院制定的是()A.安全生产许可证条例B.建筑企业资质管理规定C.安全生产法D.工程建设项目施工招标投标办法【正确答案】A29.属于企业资质证书撤销的是()A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的?B.资质证书有效期届满,未依法申请延续的?C.建筑业企业依法终止的?D.建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的【正确答案】A30.由人民法院指定举证期限的,指定的期限不得少于()日。A.5B.7C.15D.30【正确答案】D31.【真题】甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元,乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后,乙并未履行协议的约定。下列说法中,正确的是()。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【正确答案】A32.【真题】2011年2月,下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,所在单位不同意,其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职丁企业后,该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作,2008年3月,该企业改制,王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同时,该企业将李女士提升为市场部部长【正确答案】A33.下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中,错误的是()。A.建设工程实行总分包的,总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责【正确答案】B34.某建设工程勘察单位业务实力较强,欲在全国范围内承接勘察业务,按照我国建设工程勘察设计管理相关规定,该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()A.丁级B.丙级C.乙级D.甲级【正确答案】D35.下列关于建设工程发包的说法中,错误的是()A.建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的,应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商【正确答案】D36.某建筑企业员工在工程施工中受伤,员工近亲属认为应属于工伤,建筑企业不认为是工伤,则应由()对是否属于工伤承担举证责任。A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业D.社会保险行政部门【正确答案】C37.施工企业对重大危险源应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定(),告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【正确答案】A38.某工程招标时,甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格,所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【正确答案】B39.【真题】纠纷发生后,下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁【正确答案】D40.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务,经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司,工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失,对此,正确的处理方式应当是()A.业主方只能要求乙赔偿?B.如果业主方要求甲赔偿,甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝?C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求,但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔?D.乙可以拒绝甲的追赔要求【正确答案】C41.按照建设工程安全生产管理条例的规定,分部分项工程的专项施工方案实施时,由()进行现场监督。A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师【正确答案】A42.注册商标没有正当理由连续三年不使用的,()可以向商标局申请撤销该注册商标。A.商标局B.商标使用人C.商标异议人D.任何单位或个人【正确答案】D43.【真题】关于建设工程分包的说法,正确的是()。A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人【正确答案】A44.在下列担保方式中,只能由第三方担保的方式是()。A.质押B.抵押C.留置D.保证【正确答案】D45.关于工程建设的标准,说法错误的是()A.行业标准在相应的国家标准实施后,自行废止B.工程建设行业标准实施后也需要复审C.工程建设地方标准中没有强制性条文D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案【正确答案】C46.住房和城乡建设部发布的危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定,施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括()A.工程概况B.编制依据C.施工图预算D.施工工艺技术【正确答案】C47.某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除,建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,则其应提交的资料中不包括()A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件【正确答案】C48.某工程由甲公司承包,施工现场检查发现,工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【正确答案】B49.下列法律责任的承担方式中,不属于民事责任承担方式的是()。A.没收违法所得B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险【正确答案】A50.下列属于应当承担缔约过失责任的情形的是()A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质,在资格预审时没有通过审查D.建设单位在发出中标通知书后,改变了中标人【正确答案】D51.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中,严重违反民用建筑节能强制性标准的规定,造成严重后果,按照民用建筑节能条例的规定,可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,()内不予注册。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D52.【真题】根据特种设备安全监察条例,经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验【正确答案】B53.在建设工程施工合同中,解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【正确答案】B54.?发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,下列正确的是()。A.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定,应予以没收【正确答案】B55.【真题】建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【正确答案】D56.建筑工程一切险的保险责任范围不包括()A.因自然磨损产生的损失B.因地震产生的损失C.因地面下陷下沉产生的损失D.因火灾、爆炸产生的损失【正确答案】A57.按照生产安全事故报告和调查处理条例规定,事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或受处分之日起,()之内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1年B.2年C.3年D.5年【正确答案】D58.监理人收到承包人隐蔽工程检查申请后,未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人可()A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.自行完成覆盖施工【正确答案】D59.?当事人双方在合同中的约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后,若一方坚决不同意调解,此时争议解决方式为()。A.和解?B.调解?C.诉讼?D.仲裁【正确答案】C60.以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中,错误的是()A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一C.仲裁以不公开审理为原则D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力,不能上诉【正确答案】A61.行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定;但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月【正确答案】C62.根据招标投标法及相关实施条例,下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是()A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目C.民营企业投资的商品住宅建设项目D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目【正确答案】B63.【真题】关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益【正确答案】D64.根据消防法,对于除大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程,其消防验收方式是()A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收?B.建设单位应当先行备案后进行消防验收?C.可以不经消防验收,由公安机关消防机构进行抽查?D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【正确答案】D65.应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时,经批准可以进行邀请招标的是()。A.项目技术比较复杂B.拟进行公开招标的费用比较多C.采用不可替代的专利的项目D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择【正确答案】D66.【真题】下列已经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是()。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国籍法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【正确答案】C67.下列关于有限责任公司责任承担的说法正确的是()A.股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其注册资本对其债务承担责任【正确答案】A68.【真题】关于法人的说法,正确的是()A.法人以其登记注册地为住所B.企业法人自取得营业执照时获得法人资格C.非企业法人是指行政法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【正确答案】D69.以正在建造的建筑物抵押的,抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示【正确答案】B70.劳动合同法规定,用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【正确答案】D71.【真题】关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准C.因特殊,情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准【正确答案】C72.下列可以分两段进行招标的项目是()。A.技术复杂的项目B.潜在投标人较多的项目C.潜在投标人较少的项目D.精确拟定技术规格的项目【正确答案】A73.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同,合同履行期间甲公司兼并乙公司,关于甲、乙公司签订的采购合同的效力,下列说法正确的是()A.在更换当事人名称后,继续有效B.自始至终都为无效合同C.合同的权利义务终止D.变为可撤销合同【正确答案】C74.?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?【正确答案】B75.我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定,建设单位要求采用国际标准,则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。A.审查B.审批C.登记D.备案【正确答案】D76.根据民法通则,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】B77.【真题】关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除【正确答案】C78.【真题】根据劳动合同法,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是()A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位C.患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【正确答案】C79.?根据我国有关法律规定,下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?()A.原始证据的证明力大于传来证据B.直接证据的证明力大于间接证据C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证D.书证的证明力一般大于鉴定结论?【正确答案】C80.招标人的下列行为中,除()以外均属于与投标人串通投标。A.在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息B.向投标人泄露标底C.接受投标人贿赂D.授意投标人修改投标文件【正确答案】C81.职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,工伤认定的举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【正确答案】B82.根据招标投标法,招标代理机构应当具备的条件不包括()A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合法律规定条件,可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D.有一定数量的具有工程招标资格证书的人员【正确答案】D83.履约保证金不得超过中标合同金额的()。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B84.公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的,可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为【正确答案】A85.根据我国行政许可法,尚未制定法律、行政法规和地方性法规的,因行政管理的需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的,应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】C86.甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产,双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置,致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此,甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意【正确答案】A87.下列关于企业信用档案的表述中,正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C88.下列犯罪的主体属于一般主体的是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.受贿罪【正确答案】A89.某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【正确答案】A90.我国知识产权的主体包括著作权、专利权和()。A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权【正确答案】B91.按照建筑业企业资质管理规定,企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的且逾期不改的,其资质证书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】A92.建设单位于2013年2月15日申请领取了施工许可证,但因项目拆迁受阻,工程于2014年2月22日才决定开工。则建设单位()A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【正确答案】C93.根据法的效力等级,建设工程质量管理条例属于()A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例【正确答案】C94.【真题】关于建设单位质量责任和义务的说法,错误的是()。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后,按照国家有关规定的办理工程质量监督手续【正确答案】D95.施工中,施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖,后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求,则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同【正确答案】B96.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法,正确的是()A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的,有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利【正确答案】B97.对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()。A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【正确答案】C98.下列关于招标代理机构的说法中,正确的是()A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系B.建设行政主管机构可以为招标人指定招标代理机构C.招标人自行办理招标事宜的,应当经有关行政监督部门批准D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标【正确答案】A99.?下列关于招标代理的叙述错误的是()A.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜D.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜?【正确答案】A100.【真题】下列合同中,属于实践合同的是()。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列案件适用于专属管辖的是()。A.建设工程设计合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.房地产合作开发合同纠纷D.建设工程土地使用权转让纠纷E.建设工程租赁合同纠纷【正确答案】BD2.建设工程勘察企业资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察专业资质C.工程勘察总承包资质D.工程勘察行业资质E.工程勘察劳务资质【正确答案】ABE3.某工程项目由于存在质量争议未予办理竣工结算,建设方提前使用了该工程,则产生的后果是()。A.其质量争议按该工程保修合同执行B.就有争议部分的竣工结算暂缓办理C.视为建设方对争议部分的质量认可D.有关部门不予办理权属登记E.参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款【正确答案】ACD4.发包人具有下列()情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。A.发包人长期拖欠工程价款B.发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准且不予调换D.发包人不履行合同约定的协助义务,致使承包人无法施工E.发包人未能按时提供图纸导致工期延误【正确答案】ACD5.施工作业人员的主要安全生产义务有()。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.施工安全事故隐患报告D.紧急避险E.拒绝违章指挥【正确答案】ABC6.出卖人的主要义务包括()。A.交付标的物B.将标的物的使用权转移给买受人C.标的物质量应符合约定D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付有关单证和资料【正确答案】ACDE7.关于劳动合同中试用期的约定,错误的是()。A.劳动合同期限3个月以下,试用期不得超过1个月B.劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过3个月C.无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期,但累计不得超过6个月E.完成一定工作任务为期限的合同,不得约定试用期【正确答案】ABD8.【真题】施工企业乙经建设单位甲同意,将部分非主体工程分包给施工企业丙,丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格,甲欲索赔。关于责任承担的说法,正确的有()。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后,有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后,有权向丁追偿【正确答案】ABDE9.根据招标投标法,以下关于招标代理的表述正确的有()。A.招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B.招标代理机构是社会中介组织C.招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D.建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E.所有的招标都必须委托招标代理机构进行【正确答案】BC10.下列关于招标基本程序的说法中,正确的有()A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构C.招标项目应当设定标底,标底必须保密D.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行【正确答案】AE11.下列选项中,当事人可以行使法定解除权的有()。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C.当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未能履行D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务【正确答案】ACDE12.建设工程项目采用招标投标方式进行的,中标人的投标应符合下列()要求。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低D.投标价格低于成本E.经评审的投标价格最高【正确答案】ABC13.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国民用建筑节能管理规定,各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述,正确的是()A.监理单位对节能工程实施监理时,不得违反有关法律、法规和标准B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C.民用建筑工程在改建、扩建时,设计单位不得对原建筑进行节能改造D.施工单位进行施工时,不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.在竣工验收中,建设单位有违反强制性标准的,应当重新组织验收【正确答案】ABDE14.【真题】建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时()。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用【正确答案】CDE15.【真题】根据建筑市场诚信行为信息管理办法,建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。A.行政处罚决定在被行政复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的【正确答案】BCDE16.注册证书和执业印章失效的情形有()。A.聘用单位被吊销营业执照的?B.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的?C.已与聘用单位解除聘用合同关系的?D.依法被撤销注册的?E.受到刑事处罚的【正确答案】ABC17.根据建设工程安全生产管理条例,施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备符合国家规定的()A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【正确答案】ABC18.下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是()。A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷B.设计原因导致的质量缺陷C.自然灾害导致的屋面板损坏D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷E.使用者装修改造致使墙体损坏【正确答案】BCE19.借款合同中,借款人的义务主要有()。A.提供担保B.提供借款C.提供真实情况D.不得预扣利息E.按照约定用途使用借款【正确答案】ACE20.【真题】在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准,施工技术人员应()。A.继续按照工程图纸施工B.按照技术标准修改图纸C.按照标准图集施工D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以修改【正确答案】DE21.某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂,并由其负责安装保养工作,按照建设工程安全生产管理条例规定,该塔吊使用前,必须由()共同进行验收,验收合格方可进行施工使用。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.分包单位E.建筑设备厂【正确答案】ADE22.【真题】施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。A.在施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【正确答案】ABCD23.根据合同法,下列会导致合同的权利义务终止的情形有()。A.合同变更B.债务相互抵消C.债务已按约定履行完毕D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人【正确答案】BCDE24.下列合同中,属于依法应当采用书面形式的有()A.买卖合同B.货物运输合同C.银行贷款合同D.租赁合同E.施工合同【正确答案】CE25.【真题】根据建设工程质量管理条例,关于施工单位质量责任和义务的说法,正确的有()。A.对施工质量负责B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案【正确答案】ABCD26.?水污染防治法规定,不得新建排污口的地域包括()。A.生活饮用水源地?B.风景名胜区水体C.渔业水体?D.城市敏感建筑集中区水体E.有特殊经济文化价值的水体?【正确答案】ABE27.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同,约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机,并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。A.向乙公司交付彩印机B.向甲公司交付彩印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD28.【真题】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,企业取得安全生产许可证,应当具备的安全生产条件有()A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【正确答案】ABCD29.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同,合同约定甲施工企业分期付款,最后一笔尾款于2016年8月31日之前付清,丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款,乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中,不正确的是()。A.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2016年8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2016年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2016年8月31曰起6个月D.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2016年9月20日起6个月E.丙企业承担违约责任,保证期间为自2016年9月20日起6个月【正确答案】ABDE30.以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是()。A.人民法院对判决的上诉案件,应在第二审立案之日起六个月内审结B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状C.人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉E.当事人申请再审,应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出【正确答案】BCD31.某工程实行总承包,则关于其工程文件的移交,下列做法中符合国家有关规定的有()A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理、立卷后移交总承包单位C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理、立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位【正确答案】BD32.根据合同法,要约失效的情形有()A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容作了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满,要约人未收到承诺通知D.受要约人承诺到达要约人后,要约人发出撤销要约的通知E.发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人【正确答案】ABCE33.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【正确答案】ABDE34.某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目,则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.有建设行政主管部门颁发的资质证书【正确答案】BDE35.下列关于仓储合同的表述中,正确的有()A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【正确答案】ABDE36.下列合同中,债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。A.当事人因信任订立的委托代理合同B.建筑材料供应合同C.合同中约定禁止债权人转让权利D.供用电、水、气、热力合同E.最高额抵押的主合同【正确答案】ACE37.某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工,那么,依据劳动法的规定,在下列人员中,该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。A.女职工李某,距产假结束还有5天B.会计刘某,因工负伤,正在住院还未痊愈C.职工谢某,因失职造成公司损失10多万元,现停职在家D.材料员吕某,因患职业病丧失劳动能力,一直卧床在家E.材料员于某,因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年,缓期执行【正确答案】ABD38.甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此,甲公司应履行的主要义务有()。A.提供真实情况B.提供担保人为公司担保C.按期归还本金和利息D.按照需要使用借款E.按约定收取借款【正确答案】ABCE39.生产安全事故调查组的职责有()。A.查明事故发生的经过、原因B.认定事故的性质和事故责任C.提交事
展开阅读全文