二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及答案[67]

二级建造师建设工程项目管理试题题库模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.由于承包人责任导致的暂停施工，如果承包人在收到监理人暂停施工指示后（）天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。A.28B.35C.42D.56【正确答案】D2.【真题】下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是()。A.确定风险因素B.分析风险发生的概率C.分析风险损失量D.提出风险预警【正确答案】A3.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D4.关于“两类危险源”的说法，下列选项不正确的是（）。A.第二类危险源是事故发生的物理本质B.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件C.第一类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度D.第二类危险源出现的难易，决定事故发生的可能性大小【正确答案】A5.成本加酬金合同常见的形式不包括（）。A.最小成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加固定费用合同D.成本加奖金合同【正确答案】A6.除专用合同条款另有约定外，承包人原则上采用（）的方式提供质量保证金。A.质量保证金保函B.相应比例的工程款C.相应比例的进度款D.双方约定的其他方式【正确答案】A7.监理人出具竣工付款证书后的（）日内，发包人需将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【正确答案】B8.某工程发生一起安全事故，造成35人死亡，87人重伤，直接经济损失达到8.6亿元，此事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】A9.施工质量检验的方法分为目测法和量测法两种，下列选项中全都属于后者的是()。A.摸、量、吊、套B.敲、靠、吊、套C.摸、敲、吊、靠D.量、靠、吊、套【正确答案】D10.下列有关建设工程施工风险因素，属于组织风险的是（）。A.工程所在地的水文地质条件B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案【正确答案】B11.【真题】某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【正确答案】C12.【真题】关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。A.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同B.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值C.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是互不相同的数值D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同形象进度计算所依据的工作量【正确答案】B13.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。A.应采用造价信息差额调整法B.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.如果没有超过15%，则不做调整D.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者【正确答案】D14.安全隐患的处理程序正确的是（）。A.登记整改复查销案B.整改登记复查销案C.登记整改销案复查D.整改登记销案复查【正确答案】A15.在人口密集区进行较强噪声施工作业时，须严格控制作业时间，一般避开（）的作业。A.晚10时到次日早6时B.晚11时到次日早6时C.晚10时到次日早5时D.晚11时到次日早5时【正确答案】A16.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是()。A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单，风险小D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款【正确答案】D17.施工现场文明施工的第一责任人是()。A.企业经理B.项目经理C.专业工程师D.职业管理人员【正确答案】B18.调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A19.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。A.应由承包人承担B.应由发包人承担C.应视重新检验结果，确定由哪方承担D.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担【正确答案】C20.合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按()的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。A.实际施工的项目特征B.设计图纸的项目特征C.招标工程量清单D.暂估价【正确答案】A21.为预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，安装防护装置、保险装置、信号装置属于安全措施计划制度的()。A.安全技术措施B.职业卫生措施C.辅助用房间及设施D.安全宣传教育措施【正确答案】A22.关于施工成本控制的步骤，即比较、分析、预测、纠偏和检查的说法，正确的是()。A.预测是在项目施工前估计所需的总费用B.分析是对比较结果的分析，以确定偏差的原因C.采取适当措施纠偏是控制工作的核心D.检查是对项目进展的跟踪，以确定偏差的严重性【正确答案】B23.【真题】建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（）A.每周一次B.每旬一次C.每月一次D.每季度一次【正确答案】C24.某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离开很远，则表示该工程项目在()。A.费用与进度上均是按预定计划目标进行的B.费用与进度上均没有按预定计划目标进行C.费用上是按预定计划目标进行的D.进度上是按预定计划目标进行的【正确答案】C25.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，业主将其中的基础施工分包给某专业分包商，则该分包商应接受（）的施工管理。A.业主B.监理方C.施工企业D.施工总承包管理方【正确答案】D26.【真题】根据标准施工招标文件，下列不属于工程变更范围的是（）。A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.为完成工程需要追加的额外工作【正确答案】A27.“变更技术方案、采用新的高效率的施工方案”属于合同实施偏差处理措施中的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【正确答案】B28.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），全费用综合单价的组成是（）。A.人工费+材料费+机械费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+规费+税金D.人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+规费+税金【正确答案】D29.在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（）。A.保护和改善人力资源并避免浪费B.保护和改善物质资源并避免浪费C.保护和改善施工人员的环境D.保护和改善施工现场的环境【正确答案】D30.某施工项目按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费对施工成本计划进行了编制，这种编制方法属于()。A.按施工成本组成编制施工成本计划B.按子项目组成编制施工成本计划C.按工程进度编制施工成本计划D.以上三种方法的综合运用【正确答案】A31.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定,除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B32.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单是表现()。A.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应价格的明细清单B.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的计价清单C.拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的明细清单D.已建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目名称和相应数量的明细清单【正确答案】C33.某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损失应由()承担。A.承包人B.业主C.设计单位D.监理单位【正确答案】B34.【真题】根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。A.业主B.设计人C.项目经理D.监理人【正确答案】D35.江南工业工程公司任命李某为华都芯片生产基地建设项目经理。李经理为此组建了项目团体，运用工作任务分工表进行了任务分工。这种分工表可以明确表示()。A.工作任务及其责任者B.决策职能及其责任者C.筹划职能及其责任者D.监督职能及其责任者【正确答案】A36.【真题】根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于()的内容。A.程序文件?B.质量计划?C.质量手册?D.质量记录?【正确答案】C37.某施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金属于（）。A.企业管理费B.社会保险费C.规费D.税金【正确答案】C38.某工程在建楼房倒塌，致使5名工人死亡，直接经济损失900万元人民币。根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，该生产安全事故类型属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C39.【真题】关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是()。A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系【正确答案】C40.某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离15cm，这时应该（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】C41.质量手册是规定建筑业企业建立质量体系的文件，其内容不包括（）A.企业的质量方针和目标?B.质量手册的发行数量?C.组织机构和质量职责?D.质量手册的评审、修改和控制的管理办法【正确答案】B42.【真题】施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。A.工序B.分部工程C.分项工程D.整个建筑物【正确答案】A43.某土方工程项目，按施工进度计划安排，工程进展到3个月底时计划完成土方工程量1000立方米，挖土方的合同单价50元立方米；当工程实际进展到3月底时，完成土方工程量1200立方米，挖土方的实际单价60元立方米，则该土方工程到3月底的成本偏差与进度偏差分别为（）万元。A.-1.2,-1.2B.-1.2,1.0C.1.2，-1.0D.1.2，1.2【正确答案】B44.对建设工程来说，三级安全教育是指()。A.公司、施工队、班组?B.企业、工区、进班组?C.企业、进车间、进班组?D.公司、工区、进班组【正确答案】A45.自招标文件出售之日起至()之日止，最短不得少于5个工作日。A.提交资格审查文件B.提交投标文件C.举行标前会议D.停止出售【正确答案】D46.下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是()。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更文件【正确答案】C47.下列定额中，属于企业定额性质的是（）A.施工定额?B.预算定额?C.概算定额?D.概算指标【正确答案】A48.不属于政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查内容的是（）。A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备【正确答案】C49.以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过（）缩短工期。A.分段施工B.加快进度C.增加人工D.增加设备【正确答案】A50.下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择工程承发包方式D.优化项目的设计方案或施工方案【正确答案】D51.根据相关规定，新员工上岗前要进行三级安全教育，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级，其中项目级安全教育的组织实施者为（）。A.项目级负责人B.企业主管领导负责C.专职安全员D.班组长【正确答案】A52.建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。A.成本B.质量C.信息D.合同【正确答案】C53.职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环的顺序为（）。A.策划一职业健康安全方针一实施与运行一检查和纠正措施一管理评审B.领导作用一策划一支持和运行一绩效评价一改进C.策划一职业健康安全方针一管理评审一实施与运行一检查和纠正措施D.职业健康安全方针一策划一实施与运行一管理评审一检查和纠正措施【正确答案】B54.在建设工程进度控制中应用信息技术属于()。A.技术措施B.管理措施C.组织措施D.监控措施【正确答案】B55.【真题】下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。A.单位工程成本计划额B.设计预算成本计划降低率C.设计预算成本计划降低额D.材料计划成本额【正确答案】B56.【真题】对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前()h，书面通知监理单位派驻工地的管理机构。A.24B.36C.48D.60【正确答案】A57.下列施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的是（）。A.严格实行自检、互检和专检B.明确施工质量目标C.树立“质量第一”的观点D.建立质量信息系统【正确答案】D58.【真题】某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现偻板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。A.操作责任B.社会责任C.自然灾害D.指导责任【正确答案】D59.单价合同的特点是（）。A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险B.可以缩短投标时间C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.对业主投资控制有利【正确答案】B60.建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从()开始直到()的全过程。A.招标阶段，竣工验收B.投标阶段，竣工验收C.招标阶段，保修期结束D.投标阶段，保修期结束【正确答案】B61.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A.规避风险B.转移风险C.减轻风险D.自留风险【正确答案】B62.【真题】采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。A.工程量优先B.总价优先C.单价优先D.风险均摊【正确答案】C63.按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013文件的规定，工程量清单综合单价可表示为（）。A.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费B.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费C.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费D.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费十税金【正确答案】A64.分部（子分部）工程质量验收合格的规定是（）。A.分部（子分部）工程所含工程的质量均应达到优良B.质量控制资料应完整C.地基与基础等工程有关质量的检验结果应符合企业标准D.观感质量验收由建设单位做最终确认【正确答案】B65.在综合成本分析方法中，可作为施工项目成本分析基础的是()。A.月（季）度成本分析B.分部分项工程成本分析C.年度成本分析D.单位工程竣工成本分析【正确答案】B66.按照管理职能的多个环节，当项目经理决定采用增加夜班的方法来争取时间后，接下来应该是（）。A.筹划B.决策C.执行D.检查【正确答案】C67.根据标准施工招标文件，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。A.设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书D.索赔意向通知书发出后42天内，承包人应向监理人提交一份详细的索赔文件和有关资料【正确答案】C68.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C69.下列关于施工质量控制的特点，说法错误的是（）。A.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录B.工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D.要保证工程项目的施工质量，必须对地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素进行有效控制【正确答案】C70.国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（）。A.信息管理手册B.技术标准C.信息编码体系D.工程档案管理制度【正确答案】A71.债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C72.关于施工职业健康安全管理体系合规性评价次数的说法，正确的是（）。A.项目组级合规性评价每年进行两次B.项目组级合规性评价每年进行一次C.公司级合规性评价每年进行两次D.公司级合规性评价每年进行一次【正确答案】D73.关于安全管理，以下说法错误的为（）A.安全危险源分为：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素?B.劳务公司聘用的临时工人可以立即上岗工作?C.安全控制的目标包括：减少或消除人的不安全行为的目标?D.深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查【正确答案】B74.在施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测的二次搬运费和冬雨期施工费用的计价适宜采用（）。A.实物量法B.综合单价法C.参数法D.分包法【正确答案】C75.某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商()。A.有权要求将增加的费用加到合同总价中B.无权要求将增加的费用加到合同总价中C.增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中D.可以与业主协商解决费用增加的补偿问题【正确答案】B76.【真题】施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。A.监理单位委托B.投标竞争C.施工总承包人委托D.自行分配【正确答案】B77.下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。A.工作任务分工表反映组织系统的动态关系B.一个工程项目只能编制一张工作任务分工表C.工作任务分工表中的具体任务不能改变D.工作任务分工表是项目的组织设计文件之一【正确答案】D78.【真题】项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括(?)。?A.组织项目管理班子?B.指挥项目建设的生产经营活动?C.签署项目参与人员聘用合同?D.选择施工作业队伍?【正确答案】C79.按建筑安装工程费用项目组成（44号文）规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程费用的()。A.社会保险费B.人工费C.企业管理费D.现场管理费【正确答案】A80.下列选项中，属于反索赔内容的是()。A.防止对方提出索赔，反击或者反驳对方的索赔要求B.反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求C.向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求D.反驳对方提出的索赔，指出索赔项目在合同中无约定【正确答案】A81.根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），不可以作为安全文明施工费计算基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费+定额机械费D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费+企业管理费【正确答案】D82.施工职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。A.程序文件B.管理手册C.管理方案D.作业文件【正确答案】B83.在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过其自由时差时，将会影响（）。A.该工作平行工作的最早开始时间B.该工作紧后工作的最早开始时间C.本工作的最迟完成时间D.该工作紧后工作的最迟完成时间【正确答案】B84.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A.建议性B.参考性C.推荐性D.强制性【正确答案】C85.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，施工单位主要负责人在事故发生后不立即组织施救或迟报事故，或在事故调查处理期间擅离职守的，处罚标准为（）。A.处上一年年收入40%80%的罚款B.处上一年年收入60%100%的罚款C.撤职D.依法追究刑事责任【正确答案】A86.在军事组织系统中，采用的组织结构模式是（）。A.职能组织结构B.矩阵组织结构C.线性组织结构D.混合型组织结构【正确答案】C87.【真题】建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。A.职业健康安全管理体系B.环境评价体系C.技术管理体系D.人力资源管理体系【正确答案】A88.招标人采用邀请招标方式，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.一个B.三个C.两个D.四个【正确答案】B89.根据生产安全事故报告和调查处理条例的相关规定，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门迟报事故或阻碍、干涉事故调查工作的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚标准为（）。A.处上一年年收入40%80%的罚款B.处上一年年收入60%100%的罚款C.依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任D.依法追究刑事责任【正确答案】C90.运用动态控制原理进行施工进度控制，首先进行的工作是（）。A.调整施工进度目标B.对施工进度目标进行动态跟踪C.对施工进度目标进行控制D.进行进度目标分解【正确答案】D91.审查施工组织设计属于（）建设监理工作的主要任务。A.设计阶段B.施工招标阶段C.施工准备阶段D.工程施工阶段【正确答案】C92.【真题】对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应当在施工前()小时书面通知驻地监理机构。A.24B.36C.48D.56【正确答案】A93.【真题】某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用功能要求，则该检验批的质量()。A.应返工重做后重新验收B.需与建设单位协商一致方可验收C.可予以验收D.由监督机构决定是否予以验收【正确答案】C94.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90，推土机在夜间施工时的施工噪声限值是()dB。A.55B.65C.75D.85【正确答案】A95.国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对()全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人【正确答案】A96.根据质量事故处理的一般程序，制订事故处理的方案及事故处理，下一步应进行的工作是（）。A.事故调查B.事故的原因分析C.提交处理报告D.事故处理的鉴定验收【正确答案】D97.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，（）可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。A.业主B.规划主管部门C.监理人D.设计人【正确答案】C98.施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。A.一般不参与具体工程的施工B.承担所有工程施工C.承担主体工程施工D.承担半数以上单位工程的施工【正确答案】A99.某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内，发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，（）。A.应由承包人承担修复和查验的费用B.应由发包人承担修复和查验的费用C.监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理D.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年【正确答案】C100.根据竣工结算的计价原则，措施项目中的总价项目除()外，其他应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。A.安全文明施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.冬雨期施工费【正确答案】A二.多选题(共70题)1.根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，应当组织专家施工方案论证的有（）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.脚手架工程D.高大模板工程E.爆破工程【正确答案】ABD2.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.统计核算只可以用货币计量B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料C.业务核算的范围比会计、统计核算要广D.会计核算主要是价值核算E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整【正确答案】BCDE3.项目结构分解要考虑项目的特点、项目进展的总体部署和结合合同结构等方面的因素，有利于（）。A.制定工作流程B.项目目标控制C.项目实施任务的发包D.绘制组织结构图E.项目实施任务的进行【正确答案】BCE4.【真题】下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有()。A.预应力结构张拉工程B.悬挑脚手架工程C.开挖深度超过5m的基坑支护工程D.大体积混凝土工程E.高达模板工程【正确答案】CE5.【真题】施工质量成本中，运行质量成本包括()。A.预防成本B.鉴定成本C.内部损失成本D.外部损失成本E.外部质量保证成本【正确答案】ABCD6.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有()。A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法【正确答案】BCD7.在施工准备的质量控制工作中，属于技术准备质量控制工作内容的有（）。A.做好设计交底和图纸会审B.细化施工技术方案和施工人员C.编制施工作业技术指导书D.做好工程定位和标高基准的控制工作E.绘制各种施工详图【正确答案】ABCE8.下列有关物资采购合同的表述，正确的有（）。A.进行建筑材料采购时，其包装物的回收办法可以采用押金回收或折价回收B.进行建筑材料采购时，其包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应C.设备采购合同价款的支付一般分三次，其中，设备制造前，采购方支付设备价格的20%作为预付款D.建筑材料采购方逾期付款，应按同期银行同期贷款利息支付逾期付款利息E.进行建筑材料采购时，供货方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致【正确答案】ABE9.根据建设工程项目管理规范，下列选项中，属于项目经理职责的有（）。A.正确处理授权范围内的利益分配B.进行资源动态管理C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制D.组织工程竣工验收E.建立专业管理体系并组织实施【正确答案】ABCE10.【真题】关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。A.应当具备初中及以上文化程度B.取得操作证后准许独立作业C.技能熟练后操作证可以不复审D.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格【正确答案】BDE11.【真题】根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，施工项目经理应履行的职责有（）。A.主持编制项目目标责任书B.对资源进行动态管理C.建立各种专业管理体系D.参与工程竣工验收E.进行授权范围内的利益分配【正确答案】BCDE12.【真题】下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有()。A.建筑构配件B.新型模板C.计量器具D.工程设备E.安全防护设施【正确答案】AB13.在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本计划，包括()。A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.按子项目组成编制的施工成本计划E.按工程进度编制的施工成本计划【正确答案】ABC14.建设工程设计单位项目管理的目标应包括（）。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.设计的出图方式E.项目的投资目标【正确答案】ABCE15.在价格调整公式中，Po代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有()。A.价格调整B.质量保证金扣留和支付C.调整的合同价款D.约定的变更及其他金额E.预付款的支付和扣回【正确答案】ABDE16.用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有（）。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE17.施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（）。A.施工人员B.施工技术C.施工方法D.施工机械E.信息处理技术【正确答案】BCD18.下列费用中包含在材料费里的有（）。A.工程设备的出厂价格B.材料自来源地运至工地仓库的费用C.组织采购工程设备发生的费用D.对新材料进行一般检查的费用E.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗【正确答案】ABCE19.施工职业健康安全管理体系文件包括三个层次，它们是（）。A.操作规程B.管理手册C.监测活动准则D.作业文件E.程序文件【正确答案】BDE20.包装物的回收办法可以采用押金回收和折价回收，以下各项属于折价回收的是（）。A.油漆桶B.电缆卷筒C.麻袋D.玻璃瓶E.集装箱【正确答案】ACD21.建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。A.供方负责送货的，以货发出日期为准B.供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准C.采购方提货的，以采购方提货日期为准D.采购方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准【正确答案】BD22.施工合同索赔的依据包括()。A.法律、法规?B.工程建设惯例?C.施工日志?D.工程核算资料?E.合同文件【正确答案】ABE23.【真题】编制人工定额时，应计入工人定额时间的有()。A.材料供应不及时造成的停工时间B.施工组织混乱造成的停工时间C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间E.工人违背劳动纪律损失的时间【正确答案】CD24.关于施工图预算和施工预算的说法，正确的有（）。A.施工预算的编制以施工定额为主要依据B.施工图预算的编制以预算定额为主要依据C.施工预算适用于建设单位，而不适用于施工企业D.施工图预算既适用于建设单位，又适用于施工单位E.施工图预算则是投标报价的主要依据【正确答案】ABDE25.采用工程量清单计价，工料单价法、综合单价法及全费用综合单价法，均包含的内容有（）。A.材料费B.施工机具使用费C.利润D.规费E.人工费【正确答案】ABE26.常见的影响工程进度的风险有（）。A.组织风险B.合同风险C.管理风险D.信息风险E.技术风险【正确答案】ABCE27.下列引发工程质量事故的原因，属于社会、经济原因的有（）。A.中标后随意修改方案而引发的质量事故B.结构设计计算错误C.地质情况估计错误D.材料检验不严而引起的质量事故E.某工程单位在投标报价中恶意压低标价【正确答案】AE28.根据中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国环境影响评价法等有关法律法规的有关规定，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。A.采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏B.经有关部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定技术C.尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响D.建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用E.建筑材料和装修材料必须符合国家标准【正确答案】ACDE29.关于总价合同计量的说法，正确的有（）。A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量参照单价合同的计量规定C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核E.总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据【正确答案】ABE30.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，属于发包人违约的情形有()。A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误C.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同E.发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件【正确答案】BCDE31.下列选硬中属于总进度纲要主要内容的是（）。A.施工合同B.总进度规划C.总进度计划D.项目实施的总体部署E.确定里程碑事件的计划进度目标【正确答案】BDE32.下列选项中，属于施工现场文明施工管理措施的有（）。A.主要场地硬化B.现场围挡设计C.垃圾集中堆放并及时清运D.临时设施布置与管理E.建立文明施工管理组织和责任制【正确答案】ABCD33.【真题】关于赢得值及其曲线的说法，正确的是（）A.最理想状态是已完成工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升B.如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题C.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点D.同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的E.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重【正确答案】ABC34.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。A.确保资源充足B.设计工作进度C.控制设计准备阶段的工作进度D.项目动用前准备阶段的工作进度E.确定项目的工作编码【正确答案】BCD35.现场质量检查的方法包括（）A.“三检”法?B.目测法?C.实测法?D.试验法?E.无损检测法【正确答案】BCD36.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（）。A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划【正确答案】AB37.工程量清单计价中，措施项目费的计算方法一般有（）。A.工料单价法B.综合单价法C.参数计价法D.分包法计价E.费用分析法【正确答案】BCD38.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC39.设计方应视项目的特点和设计进度控制的需要，编制（）等进度计划。A.项目总进度计划B.不同深度的设计进度计划C.不同功能的设计进度计划D.不同计划周期的设计进度计划E.采购和供货进度计划【正确答案】BCD40.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），分部分项工程综合单价应包含（）。A.企业管理费B.利润C.税金D.规费E.措施费【正确答案】AB41.横道图进度计划的缺点包括（）。A.工序（工作）之间的逻辑关系不易表达清楚B.不能确定计划的关键工作C.计划调整的工作量较大D.计划调整只能用自动方式进行E.不能确定计划的关键线路【正确答案】ABCE42.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在【正确答案】AC43.【真题】根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86，按安全事故类别分类，伤亡事故分为()。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、火灾B.灼烫、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸E.中毒、窒息、触电、淹溺【正确答案】ABDE44.职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011的总体结构组成部分包括()。A.总说明B.范围C.规范性引用条件D.术语和定义E.职业健康安全管理体系要求【正确答案】BCDE45.以下情形中，需要及时修订并归档应急预案的包括（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的E.施工单位项目负责人发生变化【正确答案】ABCD46.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况属于组织措施的范畴B.管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式等C.风险管理属于进度控制管理措施的范畴D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析E.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴【正确答案】ABCE47.在合同工程履行期间，下列（）事项可以归入现场签证的范围。A.施工现场所有的零星工程B.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量C.非施工单位原因导致的人员窝工D.确认修改施工方案引起的工程量增减E.工程变更导致的工程施工措施费增减【正确答案】BCDE48.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整【正确答案】ACDE49.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单计价主要有三种形式，其中的工程量清单综合单价不包括()。A.利润B.规费和税金C.措施项目费D.企业管理费E.一定范围内的风险费用【正确答案】BC50.项目经理在项目管理方面的主要任务是（）。