二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟卷及答案[12]

二级建造师建设工程项目管理试题题库模拟卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.下列产生费用偏差的原因中，属于施工原因的是（）。A.未及时提供场地B.组织不落实C.施工方案不当D.建设手续不全【正确答案】C2.在进行施工成本控制的过程中遇到以下情况，有必要调整施工成本目标的是()。A.在施工前没有进一步做更详细的成本控制B.投标报价有漏项，实际成本超出计划成本C.成本计划中降低成本的措施不尽合理D.工程中出现了可以索赔的情况【正确答案】B3.从易于确定投标人而言，以下合同中招标人能迅速确定投标人的合同是（）。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】B4.【真题】某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现偻板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。A.操作责任B.社会责任C.自然灾害D.指导责任【正确答案】D5.下列建筑安装工程的费用中，属于可以直接计入工程对象是（）。A.施工机具使用费B.差旅交通费C.支付给管理人员的工资D.办公费【正确答案】A6.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。A.清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等B.人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整C.一个清单项目可能对应多个定额子目D.人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整【正确答案】C7.根据标准施工招标文件，招标工程以（）为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照相关规定调整合同价款。A.投标截止日前28天B.合同签订前28天C.开标截止日前28天D.合同备案前28天【正确答案】A8.【真题】施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。A.不同项目合同偏差的对比B.合同实施趋势分析C.偏差的跟踪情况分析D.业主对合同偏差的态度分析【正确答案】B9.【真题】关于施工投标的说法，正确的是()。A.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交评标委员会处理B.投标人在招标范围以外提出新的要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定C.投标书中采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定D.投标书需要盖有投标企业公章和企业法人的名章(签字)并并进行密封，密封不满足要求的按无效处理【正确答案】D10.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是()。A.投标担保B.履约担保C.支付担保D.预付款担保【正确答案】D11.以下风险因素中不属于经济与管理风险的是（）。A.工程物资B.工程资金供应条件C.现场与公用防火设施的可用性及其数量D.事故防范措施和计划【正确答案】A12.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按规定标准发放的夏季防暑降温费属于（）。A.风险费用B.规费C.人工费D.企业管理费【正确答案】D13.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127,25【正确答案】C14.【真题】关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。A.项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求B.项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标C.项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据D.项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开【正确答案】B15.【真题】凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。A.施工项目经理B.项目设计负责人C.施工项目技术负责人D.监理工程师【正确答案】D16.下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()。A.强化合同管理B.调整组织职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A17.按照管理职能的多个环节，当项目经理决定采用增加夜班的方法来争取时间后，接下来应该是（）。A.筹划B.决策C.执行D.检查【正确答案】C18.职业健康安全管理体系建立的主要工作有：制定方针、目标、指标和管理方案；初始状态评审；文件的审查、审批和发布；体系文件编写；管理体系策划与设计等。正确的工作步骤顺序是（）。A.-B.-C.-D.-【正确答案】C19.根据建筑安装工程费用和项目组成，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于（）。A.措施项目费B.施工企业须向业主索赔的费用C.企业管理费D.规费【正确答案】D20.根据中华人民共和国国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例规定，一次事故中死亡职工15人的事故A.死亡事故B.重伤事故C.重大事故D.特大事故【正确答案】C21.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按()向业主提出索赔。A.机械台班费B.机械租赁费C.机械使用费D.机械台班折旧费【正确答案】D22.【真题】关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是()A.管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价【正确答案】B23.某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。A.立即自行复工B.向监理人提交书面通知后自行复工C.取消该工作D.向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工【正确答案】D24.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。A.企业法定代表人B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【正确答案】B25.【真题】单代号网络划时间参数计算中，相邻两项工作之同的时间间隔()A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差【正确答案】C26.当发生多次索赔事件以后，适宜采用（）计算索赔金额。A.实际费用法B.总费用法C.综合费用法D.修正费用法【正确答案】B27.关于工程合同风险分配的说法，正确的是（）。A.业主、承包商谁能更有效地降低风险，损失则应由谁承担相应的风险责任B.承包商在工程合同风险分配中起主导作用C.业主、承包商谁承担管理风险的成本最高则应由谁来承担相应的风险责任D.合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费【正确答案】A28.某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为（）。A.BCWPACWPBCWSB.BCWSBCWPACWPC.ACWPBCWPBCWSD.BCWSACWPBCWP【正确答案】C29.施工总承包管理模式在进度控制方面的特点有（）。A.对施工总承包管理单位的招标不依赖于施工图设计，可以提前到初步设计阶段进行B.施工总承包管理单位的招标依赖于施工图设计，不能提前到初步设计阶段进行C.项目总进度计划的编制由施工总承包管理单位负责D.施工总承包管理模式对缩短建设周期不利【正确答案】A30.常见的影响工程进度的风险不包括（）。A.组织风险B.环境风险C.技术风险D.合同风险【正确答案】B31.某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天;在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行【正确答案】A32.【真题】某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以()万元的罚款。A.1030B.3050C.50100D.100500【正确答案】D33.按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，或用安全检查表打分对隐患危险程度分级进行管理。这体现了安全事故隐患治理的()原则。A.单项隐患综合处理B.重点处理C.动态处理D.冗余安全度处理【正确答案】B34.下列选项中，不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A.计划文件B.合同文件C.建设地区基础资料D.单位工程施工组织设计【正确答案】D35.某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于()。A.物质流程组织?B.管理工作流程组织?C.信息处理工作流程组织?D.施工工作流程组织【正确答案】B36.施工文件档案管理中规定，在开工前由施工单位现场负责人填写施工现场质量管理检查记录，报()检查，并做出检查结论。A.建设主管部门B.建设审批部门C.设计单位负责人D.项目总监理工程师【正确答案】D37.建设工程施工质量的事后控制是指()。A.质量活动的检查和监控?B.质量活动结果的评价和认定?C.质量活动的行为约束?D.质量偏差的纠正【正确答案】B38.工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。其中乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）（）元以下的工程招标代理业务。A.5000万B.3000万C.1亿D.8000万【正确答案】C39.计算工程索赔时，最常用的一种方法是（）。A.总费用法B.修正的总费用法C.实际费用法D.协商费用法【正确答案】C40.【真题】下列风险管理的工作中，属于风险评估环节的是()。A.确定风险因素B.确定风险等级C.确定风险排序D.确定风险管理范围【正确答案】B41.在工程项目开工前，监督机构接受（）有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格后签发相关质量监督文件。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.设计单位【正确答案】A42.某工程招标控制价为2000万元，签订的中标价为1800万元，如果施工过程中发生已标价工程清单中没有适用也没有类似的工程变更，承包人可以根据报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。则承包人报价浮动率应控制在()范围内。A.5%B.10%C.15%D.20%【正确答案】B43.施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算A.摊销量?B.一次使用量?C.周转使用次数?D.每周转使用一次的损耗量【正确答案】A44.施工企业的施工生产计划根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等，合理安排计划周期内的施工生产活动，它包括()。A.单体工程施工进度计划B.企业月度生产计划C.施工总进度规划D.施工总进度方案【正确答案】B45.某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的()风险。A.经济与管理?B.组织?C.技术?D.工程环境【正确答案】A46.某房屋建设工程施工中，模板支撑体系坍塌，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失2000万元，根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号），该事故等级为（）。A.一般事故?B.较大事故?C.重大事故?D.特别重大事故?【正确答案】B47.根据标准施工招标文件中通用合同条款的规定，出现合同专用条款规定的异常恶劣气候条件导致工期延误，则()。A.承包人有权要求发包人延长工期B.承包人无权要求发包人延长工期C.承包人有权要求发包人延长工期，并承担有关费用D.承包人无权要求发包人延长工期，并承担有关费用和合理利润【正确答案】A48.下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A.确定进度控制的工作流程B.优化施工方案C.选择合适的施工承发包方式D.选择合理的合同结构【正确答案】B49.【真题】某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是()。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】C50.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为120万m3，合同中规定：土方工程单价为6元m3，当实际工程量超过估计工程量15时，调整单价，单价调为4元m3。工程结束时实际完成土方工程量为160万m3，则土方工程款为()万元。A.828B.880C.916D.960【正确答案】C51.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A.7B.14C.24D.48【正确答案】C52.下列措施项目费中不属于安全文明施工费的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费【正确答案】C53.【真题】工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调()。A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制【正确答案】C54.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），工程排污费应计入建筑安装工程的()。A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费【正确答案】C55.地方各级人民政府应急管理部门应当每（）时间对应急预案的监督管理工作情况进行总结，并报上一级人民政府应急管理部门。A.三月B.半年C.一年D.两年【正确答案】C56.【真题】关于施工总承包模式的说法，正确的是()。A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目C.施工总承包合同一般采用单价合同D.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大【正确答案】D57.在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险B.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险C.全部工程量和通货膨胀的风险D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险【正确答案】C58.关于施工职业健康安全管理体系维持中，项目组合规性评价组织人的说法，正确的是（）。A.由企业的最高管理者组织进行B.由企业技术负责人组织进行C.由项目经理组织进行D.由项目技术负责人组织进行【正确答案】C59.【真题】关于工程质量现场质量检测的说法，错误的是()。A.检测和判断桩身完整性采用低应变法B.设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测C.按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组D.钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行检测【正确答案】D60.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制工作包括：定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏；收集施工进度实际值。下列选项中，正确的工作流程应为（）。A.B.C.D.【正确答案】D61.施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。A.施工预算B.施工图预算C.投标报价D.项目经理的责任成本【正确答案】A62.质量保证体系必须有明确的质量目标，确定质量目标的基本依据是（）。A.质量手册B.质量计划C.工程承包合同D.程序文件【正确答案】C63.建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意（）。A.各进度计划的相对独立B.其相互间的联系和协调C.各进度计划的结构分析D.项目结构分析【正确答案】B64.根据建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择的说法，不正确的是（）A.对使用工程量清单计价的工程，单价合同和总价合同均可采用B.采用单价合同时，合同文件必须包括工程量清单C.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D.工程量清单计价的适用性不受合同形式的影响【正确答案】C65.下列选项中，能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。A.项目结构图B.工作流程图C.工作任务分工表D.组织结构图【正确答案】B66.债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【正确答案】C67.发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应()。A.视工程具体情况而不同B.在标准施工招标文件中没有规定C.与承包人提出索赔的期限和要求相同D.与承包人协商以后确定【正确答案】C68.某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正，则应对其()。A.依照刑法有关规定追究刑事责任B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书C.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款D.有关责任人进行经济和行政处罚【正确答案】C69.根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。A.轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B.重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【正确答案】D70.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。A.任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况B.重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门C.一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门D.实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故【正确答案】B71.下列工程担保中，应由发包人出具的有（）。A.支付担保B.履约担保C.预付款担保D.保修担保【正确答案】A72.实行施工总承包的建设工程,某分包工程发生生产安全事故，应由（）负责上报事故。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.监理单位【正确答案】B73.【真题】关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是()。A.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C.既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费D.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑【正确答案】C74.为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于（）。A.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】D75.（）是项目经理的责任成本目标，它以合同标书为依据，且一般情况下只是确定责任总成本指标。A.施工组织总设计B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.实施性成本计划【正确答案】C76.【真题】下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是()。A.施工平面图设计B.机具设备需求计划C.施工方案D.施工进度计划【正确答案】C77.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A78.根据建设工程施工现场管理规定，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。A.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理【正确答案】A79.施工质量保证体系的运行，应以（）为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理展开控制。A.质量计划B.质量控制C.施工质量D.项目经理管理【正确答案】A80.【真题】某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为（）。A.2010年8月10日B.2010年7月12日C.2010年8月5日D.2010年8月20日【正确答案】B81.某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为()元。A.320B.216C.240D.264【正确答案】B82.某施工企业承揽了一项住宅楼施工项目，对项目的目标（如投资成本、进度和质量目标）进行分解。其目的是确定用于目标控制的（）。A.偏差值B.调整值C.计划值D.实际值【正确答案】C83.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A.建议性B.参考性C.推荐性D.强制性【正确答案】C84.下列关于单位工程施工组织设计的说法，正确的是（）。A.针对包含了某些特别重要的、技术复杂的分部（分项）工程的单位工程而编制B.是指导全局性施工的技术和经济纲要C.其中的主要技术经济指标包括劳动生产率、预制化程度、暂设工程等D.根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同【正确答案】D85.关于一般情况下检验批和分项工程关系的说法，正确的是（）。A.分项工程是检验批验收的基础B.两者有着截然不同的性质C.两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已D.检验批是按照工程划分的，而分项工程是按照施工部位划分的【正确答案】C86.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。A.项目经理B.公司技术负责人C.公司总工程师D.项目技术负责人【正确答案】D87.关于职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011的总体结构及内容的说法，正确的是（）。A.标准适用于任何有愿望建立职业健康安全管理体系的组织B.组织应根据最高管理者的要求建立职业健康安全管理体系C.最高管理者应按计划的时间间隔提交管理体系的评审D.方针体现了企业实现风险控制的总体职业健康安全目标【正确答案】A88.【真题】建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是（）。A.罚款B.停业整顿C.降低资质等级D.吊销安全生产许可证【正确答案】D89.某建设工程项目采用固定单价合同。工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。在此情况下，工程款的结算应以()为准。A.合同总价B.实际完成工程量乘以各项单价之和C.双方重新协商合同总价D.实际完成工程量乘以重新协商的单价之和【正确答案】B90.有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验的是（）。A.分包单位B.政府监督部门人员C.设计单位D.监理人【正确答案】D91.确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中（）阶段要解决的问题。A.检查B.分析C.预测、D.比较【正确答案】B92.某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的某些工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。A.建设单位B.设计单位C.施工总承包管理企业D.施工承包企业【正确答案】C93.责任目标成本计划降低率属于()。A.效益指标B.质量指标C.数量指标D.控制指标【正确答案】B94.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为，则旁站监理员王某（）。A.有权向乙施工企业下达局部停工令B.有权责令乙施工企业立即整改C.应当报告建设单位并采取应急措施D.应当报告政府主管部门并采取措施【正确答案】B95.在措施项目费的计算方法中，（）适用于室内空气污染测试。A.综合单价法B.分包法计价C.参数法计价D.混合单价法【正确答案】B96.不适宜按照承包人提供的凭据进行计量支付的是（）。A.建筑工程险保险费B.保养测量设备C.第三方责任险保险费D.履约保证金【正确答案】B97.下列关于施工方所编制的与施工进度有关的计划的说法正确的是（）。A.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴B.建设工程项目施工进度计划以整个施工企业为系统C.施工企业的施工生产计划是以每个建设工程项目的施工为系统D.施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划属两个不同系统的计划【正确答案】D98.施工过程的质量控制，必须以（）为基础和核心。A.工序的质量控制B.最终产品质量控制C.实体质量控制D.质量控制点【正确答案】A99.某项目采用固定价格合同，对于施工单位来说，如果估计价格上涨的风险发生可能性极小，估计如果发生造成的损失属于重大损失，则此种风险等级应评为()级。A.B.C.D.【正确答案】C100.按照文明工地标准，严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和（）。A.竣工图B.施工现场平面图C.施工预算图D.施工图【正确答案】B二.多选题(共70题)1.用比较法进行施工成本分析，通常采用的比较形式有()。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与拟完成指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【正确答案】ACDE2.根据建设工程项目管理规范，下列选项中，属于项目经理职责的有（）。A.正确处理授权范围内的利益分配B.进行资源动态管理C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制D.组织工程竣工验收E.建立专业管理体系并组织实施【正确答案】ABCE3.【真题】建筑材料采购的验收方式有()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收E.使用前验收【正确答案】ABCD4.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼【正确答案】AB5.建筑安装工程费用定额一般包括()。A.其他费用定额B.措施费定额C.单位估价表D.间接费定额E.分项工程预算单价【正确答案】BD6.合理的进度计划应体现（）。A.资源的合理使用B.工作面的合理安排C.有利于提高建设质量D.有利于文明施工E.有利于不惜代价缩短建设周期【正确答案】ABCD7.成本加酬金合同的形式包括()。A.成本加固定费用合同?B.成本加固定比例费用合同?C.成本加奖金合同?D.成本加利润合同?E.最大成本加费用合同【正确答案】ABCE8.标准施工招标文件中通用合同条款规定应由承包人自行承担责任的情况有()。A.经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工【正确答案】ACE9.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.制定内部计酬办法C.参与组建项目经理部D.选择建立单位E.选择分包人【正确答案】ABC10.【真题】与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有()。A.业主的合同管理工作量大大减小B.业主的组织和协调工作量大大减小C.业主的投资控制难度大D.建设周期可能比较长，不利于进度控制E.合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义【正确答案】ABD11.下列选项中，属于第二类危险源控制方法的有()。A.消除危险源B.限制能量C.增加安全系数D.提高设施的可靠性以消除故障E.隔离危险物质【正确答案】CD12.下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。A.政府工作人员干预B.环境调查不深入C.投标策略错误D.合作伙伴争执、责任不明E.合同条款不严密【正确答案】BCDE13.【真题】关于施工安全管理任务的说法，正确的有()。A.施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容B.施工班组应设置兼职的安全员C.施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象D.创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一E.所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施【正确答案】ABCD14.关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者?B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员?C.项目经理由承包人授权后代表承包人负责履行合同?D.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人?E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体【正确答案】AC15.【真题】建设工程安全事故调查报告的主要内容包括()。A.事故发生单位概况B.事故造成的直接经济损失C.事故发生的原因和事故性质D.事故报告单位或报告人员E.事故防范和整改措施【正确答案】ABCE16.【真题】某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有()。A.R的紧后工作有A、BB.E的紧前工作只有CC.D的紧后工作只有FD.P没有紧前工作E.A、B的紧后工作都有D【正确答案】ACDE17.【真题】建设工程施工组织总设计的编制依据有（）A.相关规范、法律B.合同文件C.施工企业资源配置情况D.建设地区基础资料E.工程施工图纸及标准图【正确答案】ABD18.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）(GF-1999-0201)，如果合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则可以由()提出适当的变更价格。A.发包人B.承包人C.工程师D.当地工程造价管理机构E.仲裁机构【正确答案】AB19.企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施（）的重要依据。A.质量体系审核B.质量体系认证C.进行质量改进D.进行质量控制E.进行竣工验收【正确答案】ABC20.下列属于承包商可索赔的材料费包括（）。A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费B.索赔事件引起的材料用量增加C.承包商使用不合格材料引起的损失费用D.停工损失费E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用【正确答案】BE21.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，可以成为比较成果的有（）。A.总进度规划B.工程总进度计划C.旬进度跟踪报告D.月进度控制报告E.年度进度控制报告【正确答案】CDE22.施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有（）。A.质量合格证书B.计量规范C.招标工程量清单D.技术规范E.设计图纸【正确答案】ABDE23.工程网络计划按工作持续时间的特点划分为（）。A.肯定型问题的网络计划B.非肯定问题的网络计划C.事件网络D.工作网络E.随机网络计划【正确答案】ABE24.【真题】关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。A.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者B.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员C.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同D.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人E.是施工承包合同中的权利、义务的责任主体【正确答案】AC25.下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。A.可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间B.可以通过分段施工缩短施工工期C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【正确答案】BDE26.总进度纲要的主要内容包括()。A.项目实施的总体部署B.可行性研究报告C.总进度规划D.各子系统进度规划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【正确答案】ACDE27.根据标准施工招标文件，下列表述正确的是（）。A.承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员B.监理人未按约定的时间对工程隐蔽部位覆盖前进行检查的，承包人均可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认C.质量保证金的计算额度应包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额D.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人E.监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助【正确答案】ADE28.施工组织总设计、单位工程施工组织设计及分部(分项)工程施工组织设计都具备的内容有()。A.施工部署?B.工程概况?C.施工进度计划?D.主要技术经济指标?E.各项资源需求量计划【正确答案】BE29.在工程项目实施阶段，合同价款的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有()。A.竣工后一次结算B.分部结算C.分段结算D.分项结算E.按月结算【正确答案】ACE30.与施工总承包模式相比较，施工平行发承包模式的优点有（）。A.平行发承包的工作程序比施工总承包模式更为简单?B.施工图设计为基础招标，投标人进行投标报价较有依据?C.可以实现边设计边施工，缩短建设周期?D.符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利?E.业主在合同管理与组织协调方面的工作量较小?【正确答案】CD31.施工职业健康安全管理体系中，一般从（）层次进行合规性评价。A.施工人员级B.作业班组级C.项目组级D.部门级E.公司级【正确答案】CE32.企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()。A.危险源识别B.风险需求分析C.风险评价D.风险控制策划E.风险评审改进【正确答案】ACD33.单位工程施工组织设计的编制依据有（）。A.工程的施工图纸及标准图B.建设地区基础资料C.资源配置情况D.合同文件E.有关的标准、规范和法律【正确答案】ACE34.信息技术作为对进度控制的管理手段，它的应用（）。A.有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作B.有利于提高进度信息的透明度C.有利于提高进度信息的处理效率D.有利于所编制进度计划的实现E.有利于设计技术和施工技术的选用【正确答案】ABC35.【真题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程竣工质量控制的特点有()。A.控制的标准化程度高B.需要控制的因素多C.“终检”的安全性强D.控制的难度大E.过程控制的要求高【正确答案】BDE36.工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A.思想保证体系B.项目施工质量目标C.工作保证体系D.项目施工质量记录E.项目施工质量计划【正确答案】ABCE37.下列关于施工方项目经理责任的表述中，正确的有()。A.应承担施工质量责任，对发生重大质量事故的项目经理必须依法严肃处理B.应承担施工成本责任，对成本严重超支的项目经理必须依法严肃处理C.应承担施工安全责任，对发生重大安全事故的项目经理必须依法严肃处理D.应承担施工工期责任，对不按期竣工的项目经理必须依法严肃处理E.对施工承担全面管理的责任，实行项目经理负责制【正确答案】ACE38.【真题】采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有()。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.工作量风险施工技术方案引发的风险E.政治风险【正确答案】BC39.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况属于组织措施的范畴B.管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式等C.风险管理属于进度控制管理措施的范畴D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析E.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴【正确答案】ABCE40.供货进度计划应包括的环节有（）。A.确定工作编码B.采购C.加工制造D.运输E.现场施工组织【正确答案】BCD41.下列有关工程项目进度网络图绘制的表述，正确的有（）。A.单代号网络图中可以有多个起点节点B.双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）C.双代号网络图中节点的编号必须连续D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示E.网络图中所有节点都必须有编号【正确答案】BDE42.根据建筑安装工程费用项目组成，应计入建筑安装工程费中人工费的有（）。A.计时工资或计件工资B.特殊地区施工津贴C.加班加点工资D.特殊情况下支付的工资E.办公费【正确答案】ABCD43.下列关于组织论的说法正确的是（）。A.组织结构模式是一种相对静态的组织关系B.工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系C.工作流程组织是一种相对静态的组织关系D.组织分工是一种相对动态的关系E.组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间的指令关系【正确答案】ABE44.下列施工质量控制的依据中，属于专门技术法规性依据的是（）。A.工程建设合同B.设计交底和图纸会审记录C.施工工艺质量方面的技术法规性文件D.工程建设项目质量检验评定标准E.有关新材料、新设备的质量规定和鉴定意见【正确答案】CDE45.在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有()。A.发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付B.新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价C.工程量偏差超过15%时应调整增加部分的综合单价D.发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付E.剩余的暂列金额余额归发包人所有【正确答案】ACDE46.环境管理体系的结构系统由（）四大要素构成。A.持续改进B.支持与运行C.绩效评价D.策划E.改进【正确答案】BCDE47.【真题】建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内人、机、料需求C.确定计划期内的资金需求D.确定控制性进度计划的关键指标E.确定里程碑计划节点【正确答案】ABC48.质量管理体系的八项原则，包括以顾客为关注点、全员参与原则、基于事实的决策方法、与供方互利的关系，以及（）。A.管理工具B.领导作用C.过程方法D.持续改进E.管理的系统方法【正确答案】BCDE49.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在【正确答案】AC50.概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，其作用主要有()。A.计算措施费用的基础B.