二级建造师《建设工程法规相关知识》试题题库强化卷（答案）（第34次）

二级建造师建设工程法规相关知识试题题库强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.2012年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2012年5月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元。李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，承担该责任的主体应是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某与甲建设单位D.李某与乙施工单位【正确答案】B2.中外合作经营单位建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。A.50%B.35%C.30%D.25%【正确答案】D3.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。A.未经检验的，不得用于工程上B.检验不合格的，应当重新检验，直至合格C.检验要按规定的格式形成书面记录D.检验要有相关的专业人员签字【正确答案】B4.某工厂新建的一幢生产车间项目竣工后，该工厂对项目竣工环保验收拟采取如下行为，其中正确的是()。A.在主体工程竣工验收后进行与配套建设的环境保护设施竣工验收B.向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门申请项目配套环保设施的竣工验收C.主体工程投入生产后进行配套建设的环保设施验收D.投入试生产6个月内申请配套建设的环保设施的竣工验收【正确答案】B5.【真题】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑企业执业【正确答案】B6.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决()日内向人民法院提起诉讼。A.7B.15C.30D.60【正确答案】B7.在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括()。A.未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用【正确答案】D8.2013年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2013年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()。A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同【正确答案】D9.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】B10.在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是()。A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B.在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施C.在历史文化街区，历史建筑以外的建筑物可以自行拆除D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【正确答案】C11.（）是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。A.开工报告制度B.施工许可证C.规划许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】A12.【真题】关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【正确答案】D13.关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】A14.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C.监理工程师可依法发布有关指令D.施工监理必须采用旁站监理方法【正确答案】A15.某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件【正确答案】A16.根据最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【正确答案】D17.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.直接向有关主管部门报告【正确答案】A18.施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约6000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.60D.45【正确答案】C19.土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，使作业区扬尘不扩散到场区外，目测扬尘高度小于()米。A.0.5B.1.0C.1.2D.1.5【正确答案】D20.工程质量检测报告的归档单位是()。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【正确答案】C21.【真题】诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵害并产生损害后果时D.事人提起赔偿主张之日【正确答案】B22.在建设工程法律体系中，建筑法的法律部门是()。A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法【正确答案】B23.危险性较大的分部分项工程安全管理规定中规定规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.第三方单位【正确答案】C24.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报【正确答案】A25.王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照担保法规定，下列主体可以作为保证人的是（）。A.某大学教授B.某企业财务科C.某公立小学D.某街道办事处【正确答案】A26.根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定的有关规定，人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、()交换证据。A.开庭审理前B.法庭辩论前C.终审判决前D.举证期限届满前【正确答案】A27.依法必须招标的项目，自招标文件开始发售之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。A.15B.20C.25D.30【正确答案】B28.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照()计息。A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率【正确答案】D29.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁【正确答案】B30.必须经总监理工程师签字确认后方可实施的工作是（）A.工程控制网测量复核?B.分项工程质量验收?C.下一道工序施工?D.建设工程竣工验收【正确答案】D31.【真题】在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。A.建设工程规划许可证B.质量安全报建手续C.施工许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】D32.下列关于安全生产事故调查的管辖说法中错误的是（）。A.特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查B.重大事故由事故发生地省级人民政府负责调查C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【正确答案】C33.按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换B.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料C.共同承揽人对定作人不负连带责任D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同【正确答案】B34.甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务，由于工期紧，将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共3000万元。对此，按照招标投标法的规定，甲公司将会面临下列选项中除()以外的法律后果。A.被处以15万元以上30万元以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D.直接责任人被刑事处罚【正确答案】D35.承担文物保护单位的()工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。A.修缮、迁移、重建B.零星修补C.清洗D.保护范围内的挖掘作业【正确答案】A36.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，（）必须在工程开工前（）日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。A.建设单位，15B.施工单位，15C.规划部门，15D.建设单位，30【正确答案】B37.【真题】甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月()日。A.4B.8C.18D.24【正确答案】B38.【真题】当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）。A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效【正确答案】A39.下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是（）。A.爆炸B.地面下陷下沉C.冻灾D.大气变化【正确答案】D40.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是（）。A.监理单位总工程师签字B.施工单位总工程师签字C.监理工程师签字D.该工程项目经理签字【正确答案】C41.下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。A.在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D.建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报【正确答案】D42.下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是（）。A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤【正确答案】C43.在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可以按照合同约定增加保险费或解除合同【正确答案】D44.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过（）方式解决。A.和解B.行政裁决C.仲裁D.诉讼【正确答案】B45.建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.监理工程师D.设计单位节能设计人【正确答案】C46.当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。A.1B.3C.4D.20【正确答案】B47.建筑企业对一审判决不服，则()。A.不可以再上诉B.应当在判决书送达之日起10日内上诉C.应当在判决书送达之日起15日内上诉D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行【正确答案】C48.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()前书面通知管道所属单位。A.1日B.3日C.5日D.7日【正确答案】D49.下列关于工程合理使用年限的说法，错误的是()。A.工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.与建筑法中的“建筑物合理寿命年限”概念一致C.与民法典中的“工程合理使用期限”概念一致D.等同于工程的保修年限【正确答案】D50.施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【正确答案】B51.某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取了下列做法，其中正确的做法是()。A.按照建设单位的要求，放宽了质量标准B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商C.简要描述了建筑材料、设备的性能D.注明了建筑材料、设备的规格、型号【正确答案】D52.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A.2万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上【正确答案】C53.下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()。A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程【正确答案】A54.张某在甲施工单位公司连续工作满8年，李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限合同的是()。A.张某B.李某C.王某D.赵某【正确答案】B55.大气污染防治法规定，施工单位应当在施工工地公示施工现场大气污染防治的信息，这些信息不包括()。A.扬尘污染防治措施B.扬尘监督管理主管部门C.扬尘污染防治负责人D.扬尘污染防治制度【正确答案】D56.以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决【正确答案】C57.【真题】关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【正确答案】A58.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D59.项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照注册建造师管理规定：王某可以建造师名义从事()。A.建设工程项目总承包管理B.建设监理C.建设工程项目管理服务有关工作D.建设工程施工的项目管理【正确答案】C60.根据劳动法和劳动合同法的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月【正确答案】B61.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会公共利益【正确答案】B62.对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。A.当事人要求继续履行B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同【正确答案】B63.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。A.1万元以上2万元以下B.2万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上20万元以下【正确答案】C64.下列有关设计文件技术交底的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.在报审施工图文件前，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件B.在报审施工图文件同时，设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件C.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件D.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向建设单位详细说明该施工图设计文件【正确答案】C65.按照建筑施工场界噪声排放标准(GB12523-2011)的规定，建筑施工场界噪声排放限制是昼间（），夜间（）。A.85分贝，禁止B.75分贝，55分贝C.70分贝，55分贝D.65分贝，55分贝【正确答案】C66.【真题】根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定【正确答案】B67.不属于建设单位向施工单位提供的资料的是（）A.相邻地下工程的有关资料?B.地下管线资料?C.建设单位主要负责人情况表?D.气象资料【正确答案】C68.女大学生孙某毕业后被企业录用，孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A.高处、高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【正确答案】D69.根据劳动合同法，下列关于试用期规定的说法中，错误的是()。A.无固定期限的劳动合同，约定的试用期不得超过6个月B.在试用期内，劳动者可随时解除劳动合同C.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期D.3年以上固定期限的劳动合同，约定的试用期不得超过6个月【正确答案】B70.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【正确答案】B71.标准、规范、规程习惯上统称为标准，但内涵有所区别。下列说法正确的是()。A.当针对工程规划、设计等通用的技术事项作出规定时，一般采用标准B.当针对工程勘察、施工等通用的技术事项作出规定时，一般采用规程C.当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用规范D.当针对产品、方法、符号、概念等基础标准时，一般采用标准【正确答案】D72.下列情形中，投标文件不按否决投标处理的有（）。A.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件B.投标报价低于成本C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未按招标文件要求密封【正确答案】D73.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.承包人的民事责任可以免除【正确答案】B74.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【正确答案】A75.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费的支付者是()。A.建设单位B.施工单位和从事危险作业人员C.施工单位D.从事危险作业人员【正确答案】C76.根据行政诉讼法，人民法院审理行政案件，不适用()。A.开庭审理B.公开审理C.调解D.两审终审制【正确答案】C77.下列有关代理的描述，错误的是（）。A.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，与代理人无关B.代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任C.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由第三人和行为人负连带责任D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】A78.下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是()。A.承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果B.承揽人和定作人的权利义务没有对应关系C.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程D.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成【正确答案】A79.下列选项中有关民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【正确答案】B80.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告【正确答案】C81.【真题】关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书【正确答案】C82.【真题】投标有效期的起始时间是（）时。A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书【正确答案】B83.以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任的是（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.在施工前向作业班组做技术交底D.监督危险性较大工程专项施工方案的落实【正确答案】D84.工伤保险条例的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬()。A.按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付B.按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付C.按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付D.根据实际情况，由工伤保险基金支付【正确答案】B85.招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委员的说法，不正确的是（）A.某投标人是主要负责人的弟弟B.不接受投标人主动提出的澄清、说明C.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密【正确答案】A86.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）A.应予支持B.不予支持C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【正确答案】A87.工程项目验收存在（）的，应重新组织建筑节能工程验收A.未完成建筑节能工程设计内容B.参加验收人员不具备相应资袼的C.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整D.对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕【正确答案】B88.【真题】表见代理的法律后果应该由()承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人【正确答案】B89.工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。A.2年B.3年C.4年D.5年【正确答案】D90.根据建设工程安全生产管理条例规定，意外伤害保险期限是（）。A.自受保危险作业开始之日起至此作业完成止B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.自工程中标之日起至竣工验收合格止D.自工程开工之日起至工程交付投入使用止【正确答案】B91.【真题】建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C92.两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体中()的业务许可范围。A.资质等级高的单位B.资质等级低的单位C.实际达到的资质等级D.核定的资质等级【正确答案】B93.建设工程纠纷案件审理中，建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。A.提交答辩状B.举证期限届满C.开庭D.判决【正确答案】B94.符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过()天。A.7B.15C.20D.30【正确答案】B95.工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007中，GB/T代号表示该规范是()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【正确答案】B96.下列行为中，构成无因管理的有()。A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治C.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示D.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【正确答案】B97.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是()。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【正确答案】C98.下列选项中，违反施工许可证制度的是()。A.农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【正确答案】B99.行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【正确答案】C100.关于建筑工程承发包制度的说法，正确的是（）。A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式?B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包?C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包?D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式?【正确答案】D二.多选题(共70题)1.法人应当具备的条件包括()。A.必须经过法定的程序B.有必要的财产或者经费C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任E.有法定代表人【正确答案】ABDE2.下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的B.受自然地域环境限制的C.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的D.公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.施工主要技术需要使用某项特定专利的【正确答案】CD3.【真题】下列关于分包的说法中，正确的有（）。A.招标人可以直接指定分包人B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人【正确答案】BC4.下列属于保证担保范围的有()。A.主债权B.抵押权C.主债权的利息D.违约金E.损害赔偿金【正确答案】ACDE5.李某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间的工资，双方就伤残补偿问题达成书面协议，约定再付一万元，李某不得起诉。但是李某收款后又起诉，以下关于达成协议的方式、协议效力以及李某的诉讼权利的说法中，正确的是（）。A.双方是通过和解方式达成协议B.双方是通过调解方式达成协议C.协议书具有强制执行力D.协议书具有法律效力E.王某仍有权起诉【正确答案】ADE6.某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C.没收非法所得D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位营业执照【正确答案】AB7.生产经营单位使用未取得特种作业证书的人员上岗作业，应承担的法律责任有（）。A.给予警告B.责令限期改正C.逾期未改正的，责令停产停业整顿D.可以并处2000元以上2万元以下的罚款E.处1000元以上5000元以下罚款【正确答案】BCD8.属于文物保护法关于施工中发现文物的报告和保护的规定的是()。A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场B.应当接受审批机关的监督和指导C.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在48小时内赶赴现场D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场E.文物行政部门应在7日内提出处理意见【正确答案】ADE9.下列合同中属于可撤销合同的有()。A.建设单位为洗钱而订立的施工合同B.在订立合同时显失公平的合同C.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同D.以欺诈、胁迫手段订立的合同E.乘人之危而订立的合同【正确答案】BDE10.【真题】下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章E.投标文件未按招标文件要求进行密封【正确答案】ABCD11.下列选项中，关于劳动合同的变更的说法表述正确的有（）。A.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效B.变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D.变更劳动合同，应采用书面形式E.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容【正确答案】CDE12.根据我国民事诉讼法，需要保全证据的情况有()。A.当事人申请B.法院依职权C.证据可能灭失D.证据以后难以取得E.证据非常重要【正确答案】ABCD13.【真题】关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权因出让合同生效而设立B.建设用地使用权只可以在地上设立C.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地D.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式E.住宅建设用地使用权期满自动续期【正确答案】CDE14.【真题】某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的()一并发包给一个工程总承包单位。A.代建B.施工C.监理D.设计E.设备采购【正确答案】BDE15.发出中标通知书后，招标人和中标人双方应该按照（）订立书面合同。A.招标公告B.招标文件C.中标人的投标文件D.评标价格E.最终谈判订立的协议【正确答案】BC16.仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列（）情形时申请撤销仲裁裁决。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的B.裁决所根据的证据是伪造的C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁裁决适用法律错误E.没有仲裁协议的【正确答案】ABCE17.在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予以执行理由的情形包括()。A.双方合同中约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了工程质量B.对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据C.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款E.仲裁庭认定事实的主要证据不足【正确答案】ACE18.甲决定将与乙签订合同中的全部义务转移给丙，按照我国合同法的规定，下列说法正确的有（）。A.无需征得乙同意B.丙直接对乙承担合同义务C.丙可以对乙行使抗辩权D.丙只能对甲行使抗辩权E.甲对丙不履行合同的行为不承担责任【正确答案】BCE19.当事人可以解除合同的情形包括（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方延迟履行主要债务C.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务D.在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务E.当事人一方延迟履行债务致使不能实现合同目的【正确答案】ACDE20.【真题】根据建设工程质量管理条例，最低保修期限不低于2年的工程有()。A.外墙防渗漏B.设备安装C.给排水管道D.防水工程E.装修工程【正确答案】BCE21.对于施工企业资质证书的变更，下列表述正确的是()。A.企业合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件B.企业分立后的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照规定的审批程序核定C.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理E.企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理【正确答案】ABC22.在招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的情况下，下列可以做同一项目的工程总承包单位的有（）。A.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位B.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件评估单位C.工程总承包项目的项目管理单位D.工程总承包项目的造价咨询单位E.工程总承包项目的代建单位【正确答案】AB23.用人单位不得解除劳动合同的情形包括()。A.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作B.劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议【正确答案】BC24.建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【正确答案】ABD25.关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任描述正确的是（）A.各自向上级机关上报所承揽的工程内发生的安全生产事故?B.由分包单位编制建设工程应急救援预案，必须报总包单位批准，方可实施?C.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任?D.分包单位应当服从总包单位的安全生产管理，否则承担一切责任?E.总承包单位和分包单位对分包工程的安全承担连带责任【正确答案】CE26.房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有()。A.双方的购销合同解除B.双方的装饰材料质量争议消灭C.人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结【正确答案】BCDE27.工程建设遇到下列情况时，应当由建设单位依法申办审批手续的有()。A.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的B.施工现场要拆除的构筑物的C.需要临时停水、停电、中断道路交通的D.需要进行爆破作业的E.施工需要临时占用规划批准范围以外场地的【正确答案】ACDE28.出租单位出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有()。A.生产（制造）许可证B.检测合格证明C.完整的技术档案D.产品合格证E.产权证【正确答案】ABD29.下列关于保险索赔的说法中，正确的是()。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【正确答案】ABC30.在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的有（）。A.不得压低合同约定的价格B.不得随意压缩合同约定的工期C.在概算中确定安全设施费用D.在概算中确定安全施工措施费用E.报送安全施工措施【正确答案】BDE31.根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定，投标文件应该包括的内容有（）。A.招标管理机构B.投标函及投标函附录C.投标保证金D.施工组织设计E.已标价工程量清单【正确答案】BCDE32.【真题】关于劳动合同试用期的说法正确的有（）。A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【正确答案】CE33.下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式B.当事人应当对自己的主张提供证据C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证D.仲裁庭不能自行收集证据E.仲裁庭不能进行缺席裁决【正确答案】ABC34.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【正确答案】ABDE35.货运合同的法律特征有（）。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货