钢构件镀锌加工合同书

发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称): (以下简称乙方) 根据工程需要,甲方委托乙方进行罐区梯子.平台钢构件镀锌加工工作.依照(中华人民共和国合法)等有关法律.法规. 遵循平等. 自愿 .公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就加工承包事项协商一致,订立本合同.一、 工程概况1.1名称:*钢构件镀锌加工1.2工程地点:*1.3承包方式: 镀锌加工包工包料. 包质量. 包安全. 包售后服务.1.4承包范围:*钢构件镀锌加工1.5承包期限:开始日期:2004年 月. 日 ,结束日期:2004 月 日.1.6交货期约定: 需加工钢构件送达乙方二日内交货(特殊情况双方协商解决)二、 质量标准要求2.1质量标准: (英国标准BS792?国家标准GB/T13912-2002?国标标准BSENISO1461?)和相关行业标准?;2.2技术要求: 所有钢构件镀锌加工须严格按照上述质量标准进行热浸锌作业,并对镀锌后表面的余锌瘤. 锌灰等清除干净.三、 合同价款与支付3.、合同价款: 本工程乙方以下列价格进行承包3.1构件镀锌加工综合单价:1660元/吨,结算工程量按需镀锌钢构件实际重量计算3.2上述综合单价在合同执行期间是固定不变价格(价格包含管理费. 税费等);3.3下列费用也应被认为包含在乙方的承包价格中:(1)所有与工程有关的风险. 责任等.(2)预防一般性自然灾害所采取的措施费用.(3)因设计变更. 质量检验. 机械维修. 天气影响. 图纸. 设备和材料迟供. 施工协调不及时等其它任何因素可能造成的窝工. 停工. 待工费用(4)加工件材料及成品的保管看管发生的费用.(5)与工程有关的零星用工费用.(6)安全防护. 文明施工的费用.(7)其他不可预见费4、 合同价款支付4.1工程计量:加工件成品经检查合格,按月统计工程量,并经甲方确认.4.2价款支付方式:按月度计付,当月支付上月完成价款的 90% ;完工后计日历天内结算付清额. 四 双方责任与义务 5. 发包人义务5.1 甲方将所需加工钢构件送达乙方工厂必须提供构件清单,由乙方对构件进行 验收,并由乙方出具(来料检验单)一联给甲方作为收货单,甲方须凭此检验单提货;5.2 甲方镀锌之构件必须除焊渣. 油漆须在构件上确安排流锌孔.排气孔.如构件表面含有焊渣. 油漆. 和其它有机物或焊气孔. 咬边等,均影响镀锌质量,乙方不负任何责任.如发生以上情况之一,乙方应立即以书面.电话或传真形式通知甲方蹉商处理;5.3 实施对工程质量. 工期. 生产等的控制监督. 检查和验收；5.4 按本合同约定，向乙方支付合同价款； 5.5 负责与业主. 监理.设计及有关部门联系。 6. 承办人义务6.1乙方负责加工件的来回运输.装卸， 不另收取费用。6 .2严格按照质量标准. 规范和技术要求精心组织加工作业， 确保质量和安全；对本合同范围内的施工质量向甲方负责；6.3 组织充足的具有相质资熟练工人工作，合理安排作业，保证交期；6.4除非本合同另有定，乙方应对其作业内容的实施.完工负责，并承担由于自身责任造成的质量返修. 返工.工期拖延等造成的损失及索赔；6.5自觉接受甲方及有关部门的质量监督和检查。7.产品质量验收7.1甲方到乙方厂内按合同约定质量标准.要求进行验收； 7.2若产品质量验收不合格，由乙方负责返工直至产品合格为止。五. 违约和争议7. 违约8.1当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：（1） 包人不按时向承包人支付工程价款；（2） 发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。8. 2当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：（1） 承包人施工质量能够大到国家规定的最低标准，但不符合约定的质量标准时；（2） 承办人不履行或不按约定履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。9. 争议 9.1发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和调解或和解.调解不成的，双方约定采用下列方式解（1） 双方达成仲裁协议；向 市仲裁委员会申请仲裁；（2） 向有管辖权的人民法院起诉。 9.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完成工作成果：（1） 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2） 调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3） 仲裁机构要求停止合同工作；（4） 法院要求停止合同工作。10 合同解除10.1如果发包人不按照本合同的约定支付工程价款，承包人可以停止工作 。停止工作超28天，发包人仍不支付工程价款，承办人可以发出通知解除合同；10.2如在承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，发包人应通知承办人终止本合同。承办人接到通知后应立即停止加工作业，发包人应支付承包人已完工作的工程价款，并赔偿因此而遭受的损失；10.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因法包人原因造成停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承办人可以解除合同；10.4合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除 给对方造成的损失；10. 5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。六 合同生效与终止11.方签字盖章即生效。11. 双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。七 其它12. 1本合同正本两份具有同等效力，有发包人各执一方；13. 2本合同副本4份，发包人执2份，承包人执2份。 合同订立时间：年月日合同订立地点：*经济开发区发包人（公章） 承办人：（公章）地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号邮政编码： 邮政编码：