监理工程师《建设工程合同管理》考试试题押题卷含答案77

监理工程师建设工程合同管理考试试题押题卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【正确答案】A2.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【正确答案】D3.某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。A.40B.47C.37D.50【正确答案】C4.建设合同是()。A.单务合同B.实践合同C.要式合同D.无偿合同【正确答案】C5.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B6.建设监理招标的最大特点是()。A.非常注重监理单位的报价B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择D.很注重监理单位的资金状况【正确答案】C7.材料采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【正确答案】A8.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是（）。A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支村水泥货款，甲某就要承担违约责任【正确答案】C9.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】D10.2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。A.100B.99.9C.99.8D.99.6【正确答案】A11.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【正确答案】B12.某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【正确答案】A13.由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取（）的方式订立合同。A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理【正确答案】C14.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多【正确答案】A15.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位()。A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任【正确答案】A16.建筑工程一切险保险合同于2015年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2015年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2015年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为()。A.2015年3月1日B.2015年3月20日C.2010年3月10日D.2010年3月18日【正确答案】C17.某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】A18.【真题】工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【正确答案】B19.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权【正确答案】C20.【真题】建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【正确答案】A21.【真题】采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【正确答案】A22.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别【正确答案】A23.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标【正确答案】B24.评标应当由（）负责评审。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.交通主管部门【正确答案】B25.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的（）作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A.测量和估价B.时间界限C.变更和调整D.竣工检验【正确答案】B26.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【正确答案】C27.下列各项中，可以质押的是（）。A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利【正确答案】B28.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向（）通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。A.工程师B.发包人C.勘察设计单位D.有关行政监督部门【正确答案】A29.关于债权转让的表述中，正确的是（）。A.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人B.债权人只能将合同的权利部分转让给第三人C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为【正确答案】C30.【真题】标准施工招标文件的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【正确答案】A31.关于要约的表述中，不正确的是（）。A.要约必须是特定人的意思表示B.要约必须是以缔结合同为目的C.要约必须具备合同的一般条款D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人【正确答案】D32.【真题】市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【正确答案】B33.下列（）不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总承包合同价的百分比取费【正确答案】D34.在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是（）。A.提供设计依据资料B.提交勘察设计成果C.进行设计技术交底D.不可抗力事件的影响【正确答案】A35.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()。A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【正确答案】C36.【真题】下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【正确答案】D37.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员【正确答案】A38.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是（）。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.补偿勘察人的生活费【正确答案】D39.施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前（）d内以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A40.【真题】某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【正确答案】D41.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（）。A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A42.在FIDIC的施工合同条件中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【正确答案】C43.下列合同中，属于从合同的是（）。A.买卖合同B.借款合同C.担保合同D.运输合同【正确答案】C44.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）之日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续【正确答案】B45.建筑工程一切险往往还加保（）。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险【正确答案】D46.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为()。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【正确答案】A47.按照施工合同标准文本规定，承包人的义务包括()。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.编制环境保护措施计划C.办理现场外道路的通行许可D.组织设计交底【正确答案】B48.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二），两个版本分别适用于（）的委托任务。A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察【正确答案】C49.材料采购合同中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括()。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期外可以拒付【正确答案】D50.根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A.委托人增加的监理工作内容过多B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年【正确答案】D51.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D52.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的有（）。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【正确答案】B53.招标人对资格预审文件的澄清或修改可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.3B.5C.7D.9【正确答案】A54.业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专用条款D.年月最后编号【正确答案】A55.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（）支付。A.承包人B.委托人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【正确答案】B56.将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。A.控制措施作用于控制对象的时间B.控制信息的来源C.控制过程是否形成闭合回路D.制定控制措施的出发点【正确答案】C57.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.5【正确答案】A58.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列情形中，（）不属于发包人的违约责任。A.设计错误B.因发包人原因要求解除合同C.发包人延误支付D.审批工作的延误【正确答案】A59.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两部分【正确答案】B60.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格B.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【正确答案】A61.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延【正确答案】C62.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交()。A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【正确答案】A63.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责（）的工程师无权解除承包人的任何义务。A.设计B.规划C.监理D.施工【正确答案】C64.将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【正确答案】A65.设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%【正确答案】D66.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）d的准工作时间。A.14B.21C.42D.84【正确答案】C67.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B68.【真题】建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【正确答案】B69.根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A.标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据【正确答案】A70.施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【正确答案】A71.监理评标的量化比较通常采用（）对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法【正确答案】B72.根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按项目施工周期进行分解【正确答案】A73.【真题】关于定金罚则的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【正确答案】D74.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D75.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件【正确答案】A76.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议（），协议未达成之前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定【正确答案】B77.下列关于指定分包商的说法中，正确的是（）。A.由业主选定，与承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同【正确答案】C78.【真题】根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B79.项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。A.管理目标B.管理层次C.管理权限D.管理效益【正确答案】C80.定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B81.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【正确答案】C82.【真题】根据FIDIC施工合同条件，保留金返还承包商的方式是（）。A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还【正确答案】A83.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.7dD.14d【正确答案】B84.下列选项中，属于无效合同的是（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【正确答案】B85.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B86.【真题】按照招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A.3B.4C.5D.7【正确答案】A87.根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【正确答案】D88.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系【正确答案】C89.建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】D90.下列关于施工合同中支付预付款的表述中，错误的是（）。A.为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前7dB.发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7d后向发包人发出要求预付的通知C.发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后l4d停止施工D.发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任【正确答案】C91.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D92.【真题】根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【正确答案】B93.工程质量保修期限，应()的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯【正确答案】C94.【真题】承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()。A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【正确答案】A95.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。A.30B.50C.100D.80【正确答案】C96.设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【正确答案】A97.【真题】关于勘察成果的说法，错误的是()。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准备D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【正确答案】D98.下列不属于买卖合同的一般特点的是（）。A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价【正确答案】C99.承发包双方人员的伤亡损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人分别各自【正确答案】D100.【真题】工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法【正确答案】C二.多选题(共70题)1.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件【正确答案】ABDE2.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任【正确答案】CE3.代理的特征包括()。A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【正确答案】ACDE4.关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有（）。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围D.当事人可以约定不可抗力的风险分担责任E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明【正确答案】ABDE5.合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。A.保险条款B.仲裁条款C.结算条款D.担保条款E.清理条款【正确答案】CE6.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE7.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.合同责任单一B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.固定工期、固定费用D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【正确答案】ACDE8.【真题】某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【正确答案】AC9.合同鉴证的作用有（）。A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，避免合同纠纷B.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，提高判决率C.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率E.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同【正确答案】CDE10.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括()。A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出E.必须采取书面形式【正确答案】ABCD11.按照合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【正确答案】CDE12.【真题】施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（）。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任【正确答案】AD13.下列属于投标人须知中正文部分的有（）。A.总则B.附表格式C.投标文件D.投标E.开标【正确答案】ACDE14.【真题】根据标准施工招标文件，关于综合评估法评估的说法，正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【正确答案】ABE15.【真题】根据标准施工招标文件，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有（）。A.二者工作内容相同B.成员数均为5人以上单数C.技术、经济方面的专家不得少于成员总数的23D.成员均应执行招标投标法实施条例相关规定E.专家成员均应为高级技术职称【正确答案】BC16.按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为（）。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同【正确答案】CD17.在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证金C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章【正确答案】ABCE18.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是（）。A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备E.市场供应情况【正确答案】ABCE19.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形不属于进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD20.法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担【正确答案】ABCD21.【真题】建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利【正确答案】AD22.【真题】采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【正确答案】ACDE23.依据代理权产生的依据不同可将代理权分为（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理E.无权代理【正确答案】ABC24.公开招标设置资格预审程序的目的是（）。A.选取中标人B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的方案【正确答案】BC25.编制设计要求文件应兼顾的事项有（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性【正确答案】ABC26.从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为()。A.施工分包合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计施工总承包合同D.工程施工承包合同E.建设工程设计合同【正确答案】ACD27.【真题】工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【正确答案】ADE28.承包人可索赔的费用中，管理费可分为（）。A.保函手续费B.现场管理费C.材料费D.公司管理费E.贷款利息及利润【正确答案】BD29.属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行E.不适当履行【正确答案】ADE30.FIDIC施工合同条件规定，工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中，当（）时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1【正确答案】ACD31.某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（）。A.不应该包括建设行政监督部门代表B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低D.招标人代表所占比例偏低E.招标人可以直接指定专家【正确答案】AC32.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵【正确答案】CE33.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括（）。A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单【正确答案】BCDE34.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表1人，经济、技术等方面专家3人E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人【正确答案】AB35.【真题】关于合同生效的说法，正确的有（）。A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响.【正确答案】ABC36.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD37.勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。A.工程测量B.水文地质勘察C.岩土工程勘察D.材料设备的供应E.变更及工程费的调整【正确答案】ABC38.下列资质分类中属于工程设计资质的有()。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质【正确答案】ABCD39.下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。A.因发包人原因导致的暂停施工B.发包人提供的基准资料错误C.承包人原因导致的暂停施工D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点E.政府管理部门原因导致的工期延误【正确答案】ABDE40.合同鉴证应当审查的主要内容有（）。A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的【正确答案】ABDE41.根据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，可以同时给予工期和费用补偿的情况包括（）。A.延误移交施工现场B.业主提前占用部分工程C.流行传染病导致工程停工D.不可预见的外界条件E.不可抗力造成的损害【正确答案】ADE42.下列合同属于非即时买卖合同的是（）。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖E.现金买卖【正确答案】ABCD43.仲裁的原则包括()。A.自愿原则B.公平合理原则C.公开原则D.一裁终局原则E.仲裁依法独立进行原则【正确答案】ABDE44.【真题】关于仲裁庭组成的说法，正确的有（）。A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【正确答案】AB45.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（）。A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复【正确答案】ABCD46.施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任【正确答案】BD47.合同法律关系由（）要素构成。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律事实E.权利和义务【正确答案】ABC48.下列（）属于工程施工合同文本次要选项条款。A.通货膨胀引起的价格调整B.母公司担保C.按时竣工奖金D.“伙伴关系”协议E.保留金【正确答案】ABDE49.FIDIC施工合同条件规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的（）的资料应有充分的了解。A.现场的现状和性质B.水文和气候条件C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法E.资料提供的岩土条件【正确答案】ABCD50.交货质量检验中，约定质量