二级建造师《建设工程项目管理》试题题库强化卷（答案）[5]

二级建造师建设工程项目管理试题题库强化卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.政府对施工质量实施监督管理的主要方式是()。A.质量监督机构的强制监督B.行政监管与强制监督C.建设主管部门的行政监管D.行政监管与行政执法【正确答案】A2.工程施工质量事故的处理包括：（1）事故调查；（2）事故原因分析；（3）提交处理报告；（4）事故处理；（5）事故处理的鉴定验收；（6）制订事故处理方案。其正确的程序为（）。A.（1）（2）（6）（3）（4）（5）?B.（2）（1）（3）（4）（5）（6）?C.（2）（1）（5）（3）（6）（4）?D.（1）（2）（6）（4）（5）（3）?【正确答案】D3.关于现场签证下列说法正确的是（）。A.承包人收到指令7天内提交现场签证报告B.发包人应在收到承包人的签证报告24小时内给予确认或提出修改意见C.完成合同以内的零星工作时，按计日工单价计算D.若发包人未签证同意，承包人可自行施工【正确答案】A4.东盛建设公司准备实施一个大型地铁建设项目的施工管理任务。为提高项目组织系统的运行效率，决定设置纵向和横向工作部门以减少项目组织结构的层次。该项目所选用的组织结构模式是()。A.线性组织结构B.矩阵组织结构C.职能组织结构D.项目组织结构【正确答案】B5.施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从（）的整体利益。A.设计单位B.总承包单位C.本施工企业D.本项目各参与方【正确答案】C6.A.特殊情况下支付的工资B.医疗保险费C.职工福利费D.津贴补贴【正确答案】A7.建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制A.项目管理实施规划?B.施工质量计划?C.监理规划与实施细则?D.施工组织设计【正确答案】C8.当发生多次索赔事件以后，适宜采用（）计算索赔金额。A.实际费用法B.总费用法C.综合费用法D.修正费用法【正确答案】B9.【真题】根据施工项目竣工验收的程序，建筑工程经过初步验收后，应由()签署工程竣工报验单。A.施工项目经理B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.建设单位法定代表人【正确答案】B10.甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是()。A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】D11.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，业主将其中的基础施工分包给某专业分包商，则该分包商应接受（）的施工管理。A.业主B.监理方C.施工企业D.施工总承包管理方【正确答案】D12.技术交底应在施工作业前由（）进行交底。A.项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人B.项目经理向承担施工的负责人C.企业总工程师向项目技术负责人D.监理工程师向项目技术人员【正确答案】A13.【真题】某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是()。A.确定目标控制的计划值B.定期比较目标计划值与实际值C.分析比较结果，采取纠偏措施D.收集目标的实际完成值【正确答案】D14.施工平行承发包模式与施工总承包模式的相同点是（）。A.有利于业主对造价的早期控制B.招标人在通过招标选择承包人时通常以施工图设计为依据C.业主的合同管理工作量较大D.业主的组织协调工作量较大【正确答案】B15.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式属于（）。A.按施工成本组成编制B.按项目组成编制C.按工程进度编制D.按合同结构编制【正确答案】B16.为了避免或减少污染物向工地外扩散，施工现场外围围挡不得低于（）m。A.1.5B.1.8C.2.0D.2.5【正确答案】B17.下列不属于施工合同执行者进行合同跟踪的依据的是（）。A.管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况B.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件C.合同以及依据合同而编制的各种计划文件D.合同订立前签署的意向书【正确答案】D18.根据标准施工招标文件的规定，合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用条款约定，需要投入施工期运行的，经（）约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。A.监理人B.发包人C.监理人与承包人D.发包人与承包人【正确答案】B19.【真题】某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现偻板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。A.操作责任B.社会责任C.自然灾害D.指导责任【正确答案】D20.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C21.对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()。A.经验估价法?B.技术测定法?C.统计分析法?D.比较类推法【正确答案】D22.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。A.清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等B.人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整C.一个清单项目可能对应多个定额子目D.人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整【正确答案】C23.项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是（）。A.无条件维护业主的权益B.无条件维护承包方的权益C.在不损害业主合法权益的前提下，维护承包方的权益D.在维护业主的权益时，不损害承包方的合法权益【正确答案】D24.监督机构对施工中的质量问题进行查处，对问题严重的单位可根据情况发出（）的处理意见。A.质量问题整改通知单B.局部暂停施工指令单C.全面停工通知书D.临时收缴资质证书通知书【正确答案】D25.发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后（）内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。A.7天B.7个工作日C.14天D.14个工作日【正确答案】A26.在施工质量管理中，（）起着决定性的作用。A.材料的因素B.人的因素C.机械的因素D.施工方法【正确答案】B27.根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，其价格是指（）。A.由材料供应厂商运到工地仓库的价格B.材料的出厂价格C.由材料供应厂商运到工地仓库经过检验试验和保管后的出库价格D.由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费的构成【正确答案】D28.【真题】下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。A.单价合同B.变动总价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同【正确答案】D29.单价合同的特点是（）。A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险B.可以缩短投标时间C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性D.对业主投资控制有利【正确答案】B30.施工企业质量管理体系文件一般不包括（）。A.质量规划B.质量手册C.质量计划D.程序文件【正确答案】A31.合同工程实施期间，如果出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按()的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。A.实际施工的项目特征B.设计图纸的项目特征C.招标工程量清单D.暂估价【正确答案】A32.某施工企业为施工生产提供预付款担保、履约担保发生的各种费用属于（）。A.办公费B.投标费C.财务费D.其他项目费【正确答案】C33.下列关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（）。A.能够清楚地反映工序之间的逻辑关系B.适用于手工编制进度计划C.适用于大的进度计划系统D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差【正确答案】B34.【真题】下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺【正确答案】A35.施工测量控制方案应经过()批准后实施。A.项目经理B.项目技术负责人C.施工企业负责人D.监理工程师【正确答案】B36.施工预算的作用是（）。A.投标报价的主要依据B.建设单位投资控制的主要依据C.建设单位与施工单位结算的依据D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据【正确答案】D37.合同实施的偏差分析的内容不包括（）A.合同实施偏差的责任分析?B.合同实施趋势分析?C.合同实施成本控制分析?D.产生偏差的原因分析【正确答案】C38.建筑施工场界噪声夜间限制是（）dB(A)。A.50B.55C.60D.70【正确答案】B39.下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是（）。A.现场水磨石作业产生的污水随地排放B.临时厕所的化粪池应采取防渗漏措施C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网D.油漆与其他材料混放在一起【正确答案】B40.在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应（）。A.以设计图纸为准B.进行设计变更C.按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价D.以分部分项工程量清单的项目特征描述为准【正确答案】D41.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A.建议性B.参考性C.推荐性D.强制性【正确答案】C42.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【正确答案】C43.某建筑企业作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋，则该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计【正确答案】C44.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（），以扩大的分部分项工程定额编制的是（）。A.概算定额，预算定额B.预算定额，概算定额C.概算指标，概算定额D.预算定额，投资估算指标【正确答案】B45.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的3天变为-2天，说明工作M的实际进度()。A.拖后5天，影响工期2天B.拖后2天，影响工期2天C.拖后3天，影响工期2天D.拖后2天，影响工期1天【正确答案】A46.特种作业操作证每（）年复审1次。A.1B.2C.3D.6【正确答案】C47.根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，风险发生的可能性为中等，但一旦发生将造成的重大损失，则此种风险属于（）。A.2等风险B.3等风险C.4等风险D.5等风险【正确答案】C48.施工阶段质量控制的重点是（）。A.工序的质量控制B.施工方法C.材料工序的质量控制D.机械设备工序的质量控制【正确答案】A49.建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。A.环境能够服务于人类经济社会的发展B.工程项目施工场界内的污染得到有效防治C.环境污染不致于造成人类生存基本条件的破坏D.社会经济的发展与人类生存环境相协调【正确答案】D50.某新校区抗震模拟实验室工程，模拟振动台设备基础采用钢筋混凝土大块基础，混凝土施工要求使用商品混凝土。但在模拟振动器台设备基础施工中，由于业主要求从使用商品混凝土变为现场搅拌，致使工期延期3天。则承包商可索赔材料费的是（）。A.人工价格上涨B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化【正确答案】B51.项目组织结构图应反映（）和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理，信息管理和组织与协调等主管部门或主管人员之间的组织关系。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业总经理D.企业法人代表【正确答案】A52.【真题】某房屋建设工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知(建质2010111号)，该事故等级为(?)。?A.一般事故?B.较大事故?C.重大事故?D.特别重大事故?【正确答案】A53.通过对危险源造成风险进行评估，可以把风险分为工、五个风险等级。其中代表重大风险的是（）。A.B.C.D.【正确答案】C54.【真题】项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括(?)。?A.组织项目管理班子?B.指挥项目建设的生产经营活动?C.签署项目参与人员聘用合同?D.选择施工作业队伍?【正确答案】C55.为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（）。A.加强施工定额管理，控制活劳动和物化劳动的消耗B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案C.对各种变更及时落实业主签证D.研究合同条款，寻找索赔机会【正确答案】A56.施工文件档案管理中规定，在开工前由施工单位现场负责人填写施工现场质量管理检查记录，报()检查，并做出检查结论。A.建设主管部门B.建设审批部门C.设计单位负责人D.项目总监理工程师【正确答案】D57.建设工程实施施工质量政府监督的主要目的是（）。A.加强对建筑市场的管理B.保证建设工程的使用安全和环境质量C.保证建设工程的使用安全D.保护业主投资利益的实现【正确答案】B58.【真题】施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划;3编制资源需求量计划;4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是()A.1234B.1423C.1324D.4123【正确答案】B59.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，主要任务是（）。A.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一B.统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离C.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一【正确答案】D60.【真题】关于施工管理组织结构的说法，正确的是()。A.项目组织结构反映组织之间的经济关系B.项目组织结构图描述工作对象之间的关系C.大型项目的组织结构应该进行编码D.线性组织结构只能在项目管理中应用【正确答案】C61.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定,除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B62.【真题】施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A.施工企业决策者B.施工企业法定代表人C.施工企业法定代表人的代表D.建设单位项目管理者【正确答案】C63.在施工质量要达到的基本要求中，属于“践约施工”要求的是（）。A.符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013的要求B.符合相关专业验收规范的规定C.勘察设计对施工提出的要求D.符合施工承包合同约定的要求【正确答案】D64.竣工清场费用由（）承担A.业主?B.承包人?C.专业分包人?D.劳务分包人【正确答案】B65.【真题】46.建设工程项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【正确答案】A66.在计算工程量清单项目的综合单价时，应将该清单项目合价除以()。A.清单工程量B.复核工程量C.清单工程量与复核工程量的均值D.实体工程量【正确答案】A67.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前发出。A.5B.10C.15D.28【正确答案】C68.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的工作包括：收集施工进度实际值；定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的工作流程是()。A.B.C.D.【正确答案】A69.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A.就没有权利选择仲裁员B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉【正确答案】C70.【真题】下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。A.一般材料进场抽检B.拆模前对混凝土试块进行强度检测C.聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测D.拆除不合格砖墙重新砌筑【正确答案】C71.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。A.制定总进度目标B.分析和论证目标实现的可能性C.论证总进度纲要D.确定里程碑事件及进度计划子目标【正确答案】B72.“变更技术方案、采用新的高效率的施工方案”属于合同实施偏差处理措施中的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【正确答案】B73.根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险就由()。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用【正确答案】A74.施工企业与项目经理签订项目管理目标责任书的主要依据是（）。A.项目合同文件B.建设工程项目管理规范C.施工企业投标文件D.工程项目招标文件【正确答案】A75.某施工企业承揽了一项住宅楼施工项目，确定了项目计划开工日期和竣工日期，并进一步确定了主要分部分项工程的区段工期目标和每月的计划工期。其目的是确定用于目标控制的()。A.偏差值B.调整值C.计划值D.实际值【正确答案】C76.在措施项目费的计算方法中，（）适用于室内空气污染测试。A.综合单价法B.分包法计价C.参数法计价D.混合单价法【正确答案】B77.【真题】施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（）复验确认。A.项目技术负责人B.项目经理C.建设单位项目负责人D.监控工程师【正确答案】D78.为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在确定了项目目标计划值后的施工过程中，首先应做的是（）。A.调整项目目标B.采取纠偏措施进行纠偏C.收集项目目标的实际值D.比较项目目标的实际值与计划值【正确答案】C79.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致的情况（未进行设计变更），则该项目的综合单价应()。A.按照原工程量清单项目价格确定B.按照新的项目特征重新确定价格C.根据对发包人有利原则，采用原单价或新单价D.根据对承包人有利原则，采用原单价或新单价【正确答案】B80.运用动态控制原理控制施工质量，要在施工活动开展前，对质量目标进行分解。质量目标不仅包括各分部分项工程的施工，还包括（）。A.设计文件的质量B.项目回访保修的质量C.建设单位的决策质量D.建筑材料和有关设备的质量【正确答案】D81.调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施【正确答案】A82.下列指标，属于成本计划的质量指标是（）。A.责任目标成本计划降低额B.单位工程计划成本指标C.设计预算成本计划降低额D.设计预算成本计划降低率【正确答案】D83.【真题】编制施工组织总设计涉及下列工作：施工总平面图设计；拟定施工方案；编制施工总进度计划；编制资源需求计划；计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。A.-B.-C.-D.-【正确答案】D84.下面关于企业定额的说法，错误的是()。A.企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的B.企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准C.企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一D.没有企业定额时，施工企业可参照消耗量定额进行调整【正确答案】B85.某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（）。A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值B.找出偏差，采取纠偏措施C.施工成本目标的逐层分解D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较【正确答案】C86.建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源，应认识到()资源也是项目实施的重要资源之一。A.成本B.质量C.信息D.合同【正确答案】C87.工企业在选派项目经理阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划A.指导性?B.实施性?C.作业性?D.竞争性【正确答案】A88.下列工作中，应以预算定额作为编制依据的是()。A.编制施工作业计划B.编制单位估价表C.建设单位编制年度投资计划D.结算计件工资【正确答案】B89.为了对项目目标进行动态跟踪和控制，在收集到项目目标的实际值之后，首先应做的是（）。A.调整项目目标B.定期比较项目目标的实际值与计划值C.确定项目目标计划值D.采取纠偏措施进行纠偏【正确答案】B90.建设工程质量监督档案按（）建立。A.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程【正确答案】A91.根据文明施工的标准，施工现场需要设置“五牌一图”，其中五牌包括()。A.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明生产牌?B.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全施工牌、文明施工牌?C.工程概况牌、劳务人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌?D.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌【正确答案】D92.根据我国的相关规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限和工作内容包括()。A.对差劣工程开具临时收缴资质证书通知单B.对参加各方的违法行为进行刑事处罚C.主持竣工验收会议D.对工程质量检查情况进行通报【正确答案】D93.某施工企业结合自身情况确定砌筑“1砖混水砖墙”。已知砌筑小组由3名工人组成，在正常施工条件下，经测算完成10立方米砖墙砌筑耗时40小时。则在正常施工条件下，砌筑10立方米“1砖混水砖墙”的劳动定额为（）工日。A.5B.15C.40D.120【正确答案】B94.进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.施工组织设计D.进度报告【正确答案】D95.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。A.全数检测B.见证取样检测C.进场检测D.随机抽样检测【正确答案】B96.建筑施工企业项目经理是指受（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。A.企业法定代表人的代表B.业主C.企业法人D.企业法定代表人【正确答案】D97.某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在工程款支付期间，承包商发现因自身失误导致某项工作投标报价大大低于其合理价格。对此，承包商（）。A.有权以合理价格为依据要求业主补差B.有权要求对此项工作进行重新定价C.合同总价格不予调整D.可以与业主协商降低此项工作的质量标准【正确答案】C98.（）包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。A.计划(Plan)B.实施(Do)C.检查(Check)D.处理(Action)【正确答案】B99.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/m3；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）A.0.6万元；0.80?B.-0.6万元；0.83?C.-0.48万元；0.83?D.0.48万元；0.80【正确答案】C100.某房地产开发商计划建设一幢高档写字楼项目，拟采用施工总承包模式，则这种方式对开发商在费用控制方面的影响是()。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.费用控制的好坏在很大程度上取决于对施工分包单位的选择D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小【正确答案】A二.多选题(共70题)1.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括()。A.确保资源充足B.设计工作进度C.控制设计准备阶段的工作进度D.项目动用前准备阶段的工作进度E.确定项目的工作编码【正确答案】BCD2.【真题】施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和()的基础上编制的。A.辅助工作时间B.准备与结束时间C.不可避免的中断时间D.偶然时间E.休息时间【正确答案】ABCE3.某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3,实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用360万元?B.费用偏差为90万元，费用节省?C.进度偏差为40万元，进度拖延?D.已完工作实际费用为450万元?E.计划工作预算费用为320万元【正确答案】ADE4.在组织结构模式中，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的（）。A.工作任务分工B.项目管理分工C.工作流程分工D.管理项目分工E.管理职能分工【正确答案】AE5.费用索赔的计算方法主要有（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正总费用法D.修正实际费用法E.统计法【正确答案】ABC6.根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有()。A.发包人增加合同工作内容B.发包人提供图纸延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工E.发包人原因的试运行失败后，承包人采取措施保证试运行合格【正确答案】AB7.当计算工期不能满足要求工期时，需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑()。A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作E.缩短持续时间对安全影响不大的工作【正确答案】ABCE8.发生质量事故应对质量事故进行分析，按规定程序报告并做好事故处理鉴定记录，建立质量事故档案，则工程质量事故处理记录的主要内容有()。A.质量事故报告B.实施记录C.处理方案D.工程质量保修书E.验收记录【正确答案】ABCE9.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，主要优点有()。A.合同总价不是一次确定，某部分施工图设计完成后进行该部分施工招标B.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少C.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利D.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价【正确答案】ACE10.下列关于企业质量管理体系的认证与监督，说法正确的是（）。A.质量管理体系由公正的第三方认证机构进行认证B.企业获准认证的有效期为两年C.企业获准认证的有效期为三年D.企业获准认证后，每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理E.企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性【正确答案】ACDE11.根据安全隐患的内容而采用的安全隐患防范的一般方法包括（）。A.跟踪验证B.对施工人员进行安全意识的培训C.建立施工现场的安全监督检查机制D.对施工机具进行有序监管，投入必要的资源进行保养维护E.当场指正，限期纠正，预防隐患发生【正确答案】BCD12.根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，在质量控制方面下述说法正确的有（）。A.监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任B.监理人未按约定的时间进行检查的，承包人可自行完成覆盖工作，监理人应签字确认，并不得约定重新检查C.由于发包人原因造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润D.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔或揭开检查，由此增加的费用和工期延误视检查结果而定E.按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录【正确答案】ACE13.根据住房与城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号），下列属于重大事故的有（）。A.工程质量事故造成经济损失5500万元B.工程质量事故造成6000万元的直接经济损失C.工程质量事故造成107人重伤D.工程质量事故造成9人死亡和4500万元直接经济损失E.工程质量事故造成17人死亡【正确答案】BE14.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(BG50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含()。A.企业管理费B.税金C.规费D.利润E.措施费【正确答案】AD15.【真题】关于建设工程项目管理的说法，正确的有()。A.项目开始至项目完成包括了项目的决策、实施阶段B.同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的C.项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义D.项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标E.项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作【正确答案】CDE16.设计方应视项目的特点和设计进度控制的需要，编制（）等进度计划。A.项目总进度计划B.不同深度的设计进度计划C.不同功能的设计进度计划D.不同计划周期的设计进度计划E.采购和供货进度计划【正确答案】BCD17.【真题】关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路B.总持续时间最长的线路C.时标网络计划中没有波形线的线路D.双代号网络计划中无虚箭线的线路E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路【正确答案】BC18.对由于()等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分应按窝工费计算。A.工作效率降低的损失费B.增加工作内容的人工费C.工程延期致使人员窝工D.法定人工费增长E.停工损失费【正确答案】AE19.【真题】建筑材料采购的验收方式有()。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收E.使用前验收【正确答案】ABCD20.下列建设项目中，需要编制施工组织总设计的项目有（）。A.地产公司开发的别墅小区B.新建机场工程C.大量土石方工程D.定向爆破工程E.标志性特大构件的吊装【正确答案】AB21.在合同工程履行期间，因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整，下列说法正确的有（）。A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.合同工程本身损害由发包人承担D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期【正确答案】CDE22.在施工准备的质量控制工作中，属于技术准备质量控制工作内容的有（）。A.做好设计交底和图纸会审B.细化施工技术方案和施工人员C.编制施工作业技术指导书D.做好工程定位和标高基准的控制工作E.绘制各种施工详图【正确答案】ABCE23.预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额，其作用主要有（）。A.编制概算定额的基础B.编制单位估价表的依据C.计算措施费用的基础D.编制施工组织设计的依据E.编制施工图预算的主要依据【正确答案】ABE24.【真题】下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有()。A.安全生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应急救援设备和物资管理制度C.安全隐患处理和安全整改工作的备案制度D.专、兼职安全管理人员管理制度E.安全生产交接班制度【正确答案】ACE25.下列建设工程项目施工方进度控制的措施中，属于经济措施的有（）。A.编制施工进度控制的工作流程B.编制资金需求计划C.落实经济激励措施D.使用进度控制软件E.改变施工方法【正确答案】BC26.在合同工程履行期间，由于承包人原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有()。A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔偿费，工期不顺延C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务【正确答案】BD27.编制控制性施工进度计划的主要目的有()。A.对进度目标进行分解B.确定施工的总体部署C.确定承包合同目标工期D.安排施工图出图计划E.确定里程碑事件的进度目标【正确答案】ABE28.【真题】某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有()。A.R的紧后工作有A、BB.E的紧前工作只有CC.D的紧后工作只有FD.P没有紧前工作E.A、B的紧后工作都有D【正确答案】ACDE29.建筑安装工程费用定额一般包括()。A.其他费用定额B.措施费定额C.单位估价表D.间接费定额E.分项工程预算单价【正确答案】BD30.下面关于投标价的说法，正确的有()。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度C.投标价计算不必与采用的合同形式一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠E.投标价高于招标控制价的应予废标【正确答案】ABE31.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度计划控制的组织措施的有（）。A.由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工资源需求计划C.明确和落实进度控制的任务分工和管理职能分工D.编制施工进度控制的工作流程E.进行有关进度控制的会议组织设计【正确答案】ACDE32.采用工程量清单计价，工料单价法、综合单价法及全费用综合单价法，均包含的内容有（）。A.材料费B.施工机具使用费C.利润D.规费E.人工费【正确答案】ABE33.生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向施工单位负责人报告。施工单位负责人接到报告后，必须向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。其事故报告的内容有（）。A.事故发生的时间、地点、工程项目和有关单位名称及事故发生的简要经过B.类似事故伤亡情况C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失D.事故的初步原因、事故发生后采取的措施及事故控制情况E.事故报告单位或报告人员【正确答案】ACDE34.下列费用属于劳动保险和职工福利费的有（）。A.产假期间支付的工资B.冬期取暖补贴C.特殊地区施工津贴D.职工退职金E.停工学习期间支付的工资【正确答案】BD35.对于承包人向发包人的索赔请求，工程师要根据发包人的委托或授权，对承包人的索赔要求进行审核和质疑，其审核和质疑要围绕（）进行。A.索赔事件是属于业主、监理工程师的责任还是第三方的责任B.事实和合同的依据是否充分C.承包商是否采取了措施保护现场和证据D.是否需要补充证据E.索赔计算是否正确、合理【正确答案】ABDE36.施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有（）。A.质量合格证书B.计量规范C.招标工程量清单D.技术规范E.设计图纸【正确答案】ABDE37.【真题】根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），承包人的义务有()。A.为劳务分包人提供生产、生活临时设施B.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险C.编制物资需用量计划表D.为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审【正确答案】ACDE38.单代号网络图和双代号网络图相比，具有的特点有（）。A.工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线B.网络图便于检查和修改C.工作持续时间没有长度，不够形象直观D.表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉E.只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点【正确答案】ABCD39.【真题】政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()。A.进入被检查单位的施工现场进行检查B.要求被检查单位提供相关工程财务台账C.发现有影响工程质量问题时，责令改正D.降低企业资质等级E.吊销企业营业执照【正确答案】AC40.施工组织设计的基本内容一般包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以及主要技术经济指标，其中属于施工部署及施工方案的有（）。A.合理安排施工顺序B.编制资源需求计划C.确定主要工程的施工方案D.施工环境E.施工条件【正确答案】AC41.下列关于环境保护的原则，说法正确的有（）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合、综合治理的原则C.环境经济责任原则，即消费者付费的原则D.依靠群众保护环境的原则E.环境经济责任原则，即污染者付费的原则【正确答案】ABDE42.下面关于投标价的说法，正确的有（）。A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度C.投标价计算不必与采用的合同形式一致D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠E.投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致【正确答案】ABE43.利用综合单价法计算分部分项工程费需要解决的两个核心问题是()。A.确定利润率B.确定风险费用C.确定材料暂估价D.确定综合单价E.确定各分部分项工程的工程量【正确答案】DE44.工作流程组织包括（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.管理职能分工E.知识管理组织【正确答案】ABC45.按照编制程序和用途分类，建设工程定额包括有()。A.施工定额B.工具、器具定额C.预算定额D.概算指标E.补充定额【正确答案】ACD46.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价B.施工成本规划C.工程款支付D.实际施工成本E.类似工程实际成本【正确答案】CD47.在合同工程履行期间，下列()事项可以归入现场签证的范围。A.施工现场所有的零星工程B.工程变更后需要现场确认的工程量C.非承包人原因导致的人员窝工D.确认修改施工方案引起的工程量增减E.工程变更导致的工程施工措施费增减【正确答案】BCDE48.承包人根据已办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请中包括的主要内容有()。A.竣工结算合同价款总额B.累计已实际支付的合同价款C.累计已扣除的各种款项金额D.实际应支付的竣工结算款金额E.应扣留的质量保证金【正确答案】ABDE49.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A.行政调解B.仲裁调解C.行政复议D.诉讼E.和解【正确答案】ABDE50.根据中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国环境影响评价法等有关法律法规的有关规定，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。A.采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏B.经有关部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定技术C.尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响D.建设