防护栏安装施工合同范本.doc

合同编号：_防护栏安装施工合同范本甲方：_乙方：_ 签订日期：_年_月_日第 1 页 共 4 页防护栏安装施工合同范本甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况1、工程内容：锌钢护栏安装制作2、工程地点：3、工程单价：元/平方米二、产品规格1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20 20 ，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。2、本工程采用总包干形式，一次包干。三、双方责任1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。四、付款方式工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。五、售后服务从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。六、违约责任1、乙方必须严格按合同要求，按时、按质、按量完成，超期按合同1%扣除违约金，合同外工程量工期另计;2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。八、附则1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、合同履行完后自动终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日第 3 页 共 4 页合同编号：_感谢您的浏览!下载修改即可使用第 4 页 共 4 页