钢管外架承包协议书

精选资料钢管外架承包协议书发包方: (以下称甲方)承包方: (以下称乙方) 由于工程施工的需要，甲方现将项目钢管脚手外架分项工程发包给乙方施工，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程实际情况，为明确双方的权利、义务和责任，特定立如下合同条款，作为双方共同遵守的依据。第一条:工程概况工程地点:工程名称:工程结构：工程面积：（具体根据现场图纸施工）工程工期：劳务总价：（以实际结算为准）第二条:承包形式乙方按经有关部门批准的施工方案在确保质量及安全文明施工前提下对工程范围，实行包工的形式进行承包,材料由甲方提供。第三条:承包范围、承包内容、架体形式 1、 承包范围:本工程0. 00以上的所有外脚手架及需用钢管搭设 、“四口、五临边”钢管安全围护、防护栏杆搭拆施工，外墙安全网挂设(阻燃型)、挡脚扳安装。 2、承包内容: (1)施工工作内容:包括外架及内防护栏杆、铺设竹笆片、挂拆水平及垂直安全密目网、施工期间的加固及正常维护保修、预埋件埋设及割除、U型卡预埋(材料甲供)。 (2)室内四口、五临边栏杆防护工程。 (3)安全通道、防护棚的搭拆、临建的防护工程和安全通道按甲方施=工方案进行包工施工（人工费由甲方另付）。 (4)悬挑底部采用满铺木板封闭，另设单层兜网(材料甲供)。 (5)临边防护(包含电梯井、楼梯、采光井、室内楼梯洞口等的临边防护栏，不包括基坑)。 (6) 除上述内容外的施工现场所需各种安全防护工程搭拆及合同范围内所有架子工程的围护。以上承包范围及内容甲方可以根据现场实际情况，做具体增诚、调整。第四条:合同价款、工程计量及支付方式1、 外墙脚手架的承包单价为该单价包含本工程主楼、裙楼外墙脚手架、搭设、拆除（包括钢管、扣件、安全网、脚手板等)。2、 合同价款人工包干价： 元/平方米（按实际墙面平方米计算）3、 乙方每月25日报当月的工程报表，工程量由甲方审核，月结75%（以主合同为准），次月10日前甲方将上月工程进度款支付到乙方指定帐上，在工程合同承包范围以单栋拆除材料归堆积完（一个月内付完总价款项）。 4、脚手架的搭设工期以单体工程独立计算，由开始搭设之日起计算，至甲方要求拆除完成最后一步架体之日结束( 由甲乙双方指定专人做好书面确认)。若超工期费用为 元/日.平方米，按实际搭设在外墙的架体的投影面积计算，由于乙方原因延误的工期不计延期费用。 5、甲方如需乙方搭设其它临时设施，依据工程量的人小与材料的投入进行现场签证另行计费。 6、工程计量:按中华人民共和国国家标准建筑I程建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)计算建筑面积作为双方结算的依据，地下室面积另计。第五条:工期要求工期要求:乙方必须按甲方安排具体工期要求完成任务，确保满足甲方施工工期进度要求。每层梁板砼搅捣完后砍日起一天内搭设至.上一层结构施工防护要求，乙方未能及时搭设钢管脚手架，造成工期延误，每个施工节点每延误一天处300元罚款， 直接从乙方进度款中扣除，并承担给甲方造成相应损失的赔偿责任，同时合同工期相应顺延。由于乙方原因延误的工期不计延期费用。第六条:工程质量、验收标准1、质量目标:若乙方范围内的工作达不到上述要求，结算单价按以上。上述单价的_ / 计算。2、质量标准:按照本工程施工组织设计、扣件式钢管落地脚手架施工技术标准(JGJ131-2001)和建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)，建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ8091)、悬挑式脚手架施工技术标准及现行国家、省、市的有关规范、标准和操作规程。3、每道工序施工完成，乙方自检合格后通知甲方，由甲方通知监理、业主核验。若经监理、业主核验达不到合格要求，应无条件返工整改，直到合格为止，由此产生的返工费用均由乙方承担;脚手架、安全网和竹榀如经双方验收确认后被人为破坏，甲方应补偿乙方整改所发生费用。4、乙方在施工中所使用的材料必须符合现行国家及地方部门的认定的安全产品，特别钢管、扣件、槽钢、密目网等质量符合国家标准，并经有关部门检测合格，确保工程质置。若由于乙方未按上述要求造成质量未达合同约定的标准，所产生的重新搭拆加固和其它等费用均由乙方自行承担。5、未达到施工及技术规范要求的部位，乙方在接到甲方整改通知单24小时内进行修改。如逾期不修改，甲方有权委托其他单位进行修改，所发生的费用由乙方承担。第七条:安全文明施工1、乙方必须严格按照安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查;遵守项目部安全措施和安全技术交底要求，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 2、乙方必须对参与施工的人员进行安全文明施工教育，并与工人签订安全生产责任书乙方施工人员自身安全防护用品由乙方自理。3、班组人员应佩带好个人防护用具，不戴安全帽的按30元/人进行处罚，有3人不戴安全帽的罚班组1004、 如发生事故，乙方应立即通知甲方，甲方按有关规定及时上报有关部门，采取措施处理，3000以内的安全事故由乙方承担，超出3000部分的费用，除去保险后甲方承担95%，乙方承担5%。 第八条:双方职责 1、甲方责任 (1)甲方负责设计图纸技术交底和质量、安全交底，并协调乙方与建设单位、监理单位以及各施工班组间的工作配合。(2)开工前15日，甲方向乙方提供一-份完整施工图及施工进度计划表。在工程施工期间，如因设计变更等事项，甲方应及时以书面形式通知乙方，以便于工程施工。(3)免费提供塔吊，施工电梯等垂直运输设备及施工用电。(4)甲方如需拆除或整改脚手架应提前两天以书面形式通知乙方进行配合。(5)甲方应妥善保护架体，不得超载使用，并要求其他班组不得随意拆除脚手架的连墙件、扣件及其他构件等。 (6)为搭设外架，所用的预埋杆件都由乙方负责切割清理归堆，废料回收给甲方。2、乙方责任(1)乙方必须严格按照施工图纸及现行旋.工验收规范和有关操作规程要求进行旋工，确保工程质量达到本合同约定的质量标准。(2)乙方脚手架搭设、拆除应满足甲方的施工进度。在搭设、拆除时，工地的施工机具及材料不得堆放在架子上。(3)乙方进场人员应服从甲方现场管理人员的现场管理及监督。否则，甲方有权对乙方处于50-100元/次的罚款。(4)乙方必须接受甲方项目经理部统一进度工期安排，满足和服从甲方总体进度要求和进度计划，不得延误。若乙方因人员、设备或技术力量不足造成进度或质量达不到要求，甲方有权另聘班组进行赶工，赶工费用由乙方承担。并赔偿由此给甲方造成的损失。(5)进入施工现场的工人，乙方必须提供并严格要求佩带好安全帽和劳动保护用品。(6)乙方进场后需提供人员花名册、特殊工种操作证、工作人员身份证给甲方，严禁使用在逃犯罪人员;否则，甲方有权对乙方处于50-100元/次的罚款，并提交警方处理。(7)乙方必须无条件配合甲方，有偿提供零星点工人员。第九条:履约保证金本合同签订后3天内，乙方必须支付履约保证金拾万元整(小写 元)。否则，甲方有权解除本合同，另行选择其他班组进场施工。该履约保证金待主体封顶后 天内无息退还。第十条:争议的解诀本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或调调解不成的，向合同签定地人民法院提起诉讼解决。第十一条、不可抗力1、不可抗力:不可抗力包括战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙双方责侄造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害:六级以上的地震;八级以上持续-天的大风;持续降暴雨24小时且降雨量达200ml以上。2、 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施， 尽力避免事念扩大，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后一天内，乙方应向甲方汇报受害情况和损失情况，以及预汁清理和修复的费用。3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、补充协议：未尽事宜双方可签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。5、合同履行过程中若发生争执时，双方协商解决，双方不能协商解决时，提交人民法院裁决。甲方:（公章） 乙方:（公章）法定代表人： 法定代表人：帐户： 帐户：身份证： 身份证：联系电话： 联系电话：签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑