土石方运输合同范本

上传人:最*** 文档编号:11149187 上传时间:2020-04-20 格式:DOC 页数:16 大小:37KB
返回 下载 相关 举报
土石方运输合同范本_第1页
第1页 / 共16页
土石方运输合同范本_第2页
第2页 / 共16页
土石方运输合同范本_第3页
第3页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述
精选资料 土石方运输合同范本 篇一:土石方运输合同范本 土石方运输合同 甲方: 合同编号: 乙方: 签订地点: 甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,为了明确双 方的权利和义务,经双方协商一致,签定本合同。 一、工程名称: 二、工程量:以实际运输土方量为准。 三、进场日期: 年 月 日前。 四、运输单价:人民币 元/方.公里(大写: ),以上 运输单价为含税价。 五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台,签订合同时每台车缴纳 壹万元履约保证金,合计 万元。此保证金在完成甲方运输任务后,乙方无违约行为如数返还,如有违约行为,扣除相应违约金后返还剩余履约金。 六、结算付款方式: 乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据,定期与甲方对 账,由甲方开具统一的运费结算单,甲方根据结算单及业主拨款情况,每次按结算金额的70%支付运输款,余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付,因业主拨款不及时而推迟支付时,乙方不得随意停运。 七、甲方责任: 1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路,保证运输道路平整畅通。 2、甲方应按时支付乙方运输费用(因业主拨款不及时造成的延迟支付除外)。 八、乙方责任: 1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆,并保证按承诺数量和性能组织 车辆进场。保证进场车辆状况良好,服从甲方的运输调配,保证及时完成运输任务。 2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书,与甲方签订安全生产合同。 3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。 4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负, 甲方不予承担任何责任。 5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥,遵守甲方的各项规章制度,任何情 况下,不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动,由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。 6、在运输过程中,因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及 争议由乙方自行处理。 7、在运输过程中,因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承 担,与甲方无关。 8、履行本合同期间,乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并 承担相应责任。 九、违约责任: 1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算,不能单方面付款给运输车司机或 其他人,否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。 2、施工过程中,在未经甲方允许的情况下,乙方擅自将所属车辆调离现场、无 故停工,或给其他单位使用,视为乙方违约,由此所产生的经济损失由乙方全部承担,甲方有权终止合同,剩余运费不再支付并追究乙方违约责任,扣除履约保证金。 3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输 款中扣除,运输款不足时乙方应如数补偿。 4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄 虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。 十、其它约定: 1、在合同执行过程中如发生争议,双方应本着公平、合理的原则及时协商,协 商不成,任何一方均可提诉讼,并提交甲方所在地人民法院。 2、本合同未尽事宜,双方可通过友好协商签订补充协议,补充协议与本协议具 有同等法律效力。 3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施,双方均不负任何责任。 十一、本合同书一式 伍 份,甲方执 叁 份,乙方执 贰 份具有同等法律效力。 本合同自双方签订之日起生效,至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。 甲方(章) 乙方(章) 代 表 人 代 表 人 身份证号 单位地址 单位地址 电 话 电 话 合同签订日期合同签订日期 承 诺 书 致: 本人承诺: 1、 保证按合同约定的数量提供状况良好的运输车辆; 2、 保证按投标文件承诺的垫付能力完成运输任务,不无故停运; 3、 保证服从甲方的生产调度和现场指挥,遵守甲方的各项规章 制度; 4、 保证本着诚实守信原则,如实计量,不弄虚作假; 5、 保证遵守国家和地方有关法律法规,尊重地方民俗,不寻衅 滋事。 以上承诺如有违背,我方自愿扣除相关违约车辆的履约保证金作为 违约金。 承诺人: 年月日 车队授权委托书 致: 本人(姓名)系自卸运输车车辆产权所有人,委托(姓名)为我方代理人,代理人根据此授权,以代理人名义进行车辆日常管理以及与贵公司进行合约签订、运输量计量、财务结算等事宜。 委托期限自 年月 日至 年月 日。 车辆信息: 车辆牌照号 车辆行驶证号 车辆道路运输证号 本人身份证复印件: 委托代理人身份证复印件: 车辆所有人(签字): 授权委托人(签字): 2012年月日 篇二:挖运平土方工程协议张车队 挖运平土方工程协议 甲方(发包方): 乙方(运输方): 根据中华人民共和国合同法和有关法律法规等规定,并结合工程的具体情况为明确双方在工程承包中的权利,义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿,平等互利和公平合理及诚实信用的原则下,本着互利互惠的原则,经甲、乙双方友好协商同意签订本协议,希望甲乙双方互相遵守执行。 第一条 工程概况 一、 工程地点:珠海市高栏港 二、 工程范围:挖、运、卸土石头方 三、 工程数量:约一千万方,工期暂定壹年 四、 工程运距及单价:从挖至运输卸泥尾范围内为4公里以内。乙方以每车方计算挖掘及运输价格,税后价人民币 7.8 元方计费向甲方结算运费,甲方确保乙方车队行驶畅通公路,超合同行驶4公里数后,当运输路线行驶超0.5公里即按平均车方运输价格计算加收运费,单运价随着场内价格上浮作相应上浮。 第二条 工程期限 根据双方协商乙方看场地认可情况下签订合同后由甲方开出进场作业通知书之日起乙方三至五个工作日内组织好作业运输工具及挖掘工具,以乙方进场开工日为准365个晴天可开工工作日完成工程,若发生不可预见或不可抗力时,工期则顺延。 第三条 工程款结算办法及支付方式 1、 机械进场费,乙方负责组织挖机,车辆等机械到场时,甲方负责预支付拖机费用每 台挖机拖机约为10001500元,车辆每台为500元。 2、 乙方每天上午10点前向甲方交运输结算单一次,每次凭甲方提供使用的泥头泥尾有 效签字卡或IC卡为结算依据,甲方按乙方各车装载量的实际装车数与运距单价结合进行100%的结算,甲方以10天为期每天每车扣运输款 200 元直到扣满 2000 元一台车做合同保同证金,合同期满全额退还。 3、 结算时间为每天一结进行结算,甲方按乙方提供的银行的账号以转账形式或现金方 式进行支付给乙方,如甲方没有按时付款给乙方,乙方有权单方面停工,向甲方追讨工程款,并可单方终止本协议并要求甲方付清所欠工程款,并追究甲方赔偿乙方的每台挖土机每天1000人民币,每台运输车每天误工费500元直到甲方付清工程款为止。 4、 乙方车辆在甲方规定的路线内不违规行驶被交警、路政扣车,甲方应在二十四小时 把车拿回给乙方使用,否则,应每天补偿被扣车辆500元人民币。 第四条 甲、乙双方责任 (一)、甲方责任 1、甲方委派的代表行驶甲方的权利,负责与乙方进行协调沟通并在签订合同时提供工 程相关资料给乙方备份。 2、甲方负责办理进场开工证及乙方挖、运车辆的油料供给(结算后扣回油费),派监 理公司人员直接现场监督、质量检查,配合协调乙方拖工队在工程实施期间发生的 各种情况现场与乙方人员沟通及时处理。 3、甲方负责和及时组织对乙方工程运输量,工程量进行验收确认办理结算手续,如甲 方没有按合理的工程运输量供乙方运输,甲方必须全额支会乙方所有工程工作车辆调度产生的费用。 4、甲方应按约定期限及时支付工程结算款。 5、甲方负责理顺周边关系并保证正常天气情况下乙方开工每天达21个小时,如运政, 交警,市政,环保,林业,村委,居委,国土,城管,确保道路畅通,在乙方车辆不违规的情况下发生的责任费用由甲方负责。 (二)、乙方责任 1、乙方在5天内组织有效证件的15-50辆以上泥头车自泻运输车进场,车箱容达(20方车),车况好,挖土勾机按乙方车车辆数量自行控制工程场地实际需求配合施工,并备份机械设备表及运输车辆三证复印件给甲方办理相关手续审核备案,并根据工期合理调配车辆和勾机。 2、乙方服从甲方生产安排,确保工程按时完成。 3、乙方自行生产人员安排并自行生产管理,食宿自理。 4、乙方负责对员工(包括司机)进行施工安全技术和文明施工的教育,与村民发生纠纷时第一时间报知甲方协调处理。 (1)、执行国家、广东省、珠海市现行生产文明施工,严评标准,遵守甲方制定的安全规章制度。 (2)、乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定及现行管理法规,严格按照安全规范组织施工随时接受监理安全检查,人员依法施工监督检查。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不当造成事故的责任和由此发生的费用全部由乙方负责。 (3)、乙方应对其在现场的管理人员,在生产作业人员进行安全教育及安全监督。在施工过程中注意安全,要确保人员及财产安全。乙方必须如期完成工程,如不是在甲方原因未经甲方同意中途不得擅自调离机械离场或退场,甲方有权拒付相应的未结工程款项。 (4)、乙方车队住宿地方由甲方免费提供,产生的水电费用、伙食、管理由乙方自行负责处理。 第五条 本协议书期限从 年 月 日至 年 月 日。 第六条 本协议书未尽事宜出双方着友好合作精神协商签订。补充协议与本协议具有 同等的法律效力。 第七条 本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,本协议至双方严 格遵守执行。 甲方(公章):乙方(公章): 甲方代表:乙方代表: 身份证: 身份证: 日期: 日期: 篇三:土石方车辆运输协议书 土石方车辆运输协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。 一、项目工程名称: 二、项目工程地点: 三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。 四、工期: 本项目工程期限拟自_ 年_月_日起至_:土方车队合同)年_月_日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。 开工时间为_年一月一日,总工期为_日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。 五、单价、结算 以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价) 甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的总运输款支付全款。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。 2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切 费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。 6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、特别约定 1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。 2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。 八、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。 九、争议解决办法 本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。 2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。 甲方代表: 乙方代表: 身份证号码:身份证号码: 联系电话: 联系电话: 签订时间: 年月日 签订时间:年月日 THANKS !致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考可修改编辑
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 模板表格


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!