建设工程施工合同(2012.10.9)

建设工程施工合同甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就 35KV接入系统电缆沟建设 工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况1.1 项目名称： 35KV接入系统电缆沟建设 1.2 项目地点： 2、项目施工要求：厂区外电缆沟挖掘，长度38米，宽度2米，深度1.2米；变电站内约50米，其中：20米为直埋，其余长度跟厂区外要求相同。电缆沟全部砖混砌筑，沟内水泥抹光，顶端盖水泥板，施工所需物料由乙方自主承担。3、合同工期3.1开工日期 年10月 日，完工日期 年 月 日。3.2工期延误如发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a.重大设计变更；b.不可抗力；c.由于业主原因要求停工；d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。3.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。3.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。3.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。4、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按总价方式进行承包。本合同在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。5、合同价格合同总价：（人民币）大写 元，小写： 元 6、双方权利与义务6.1 甲方权利与义务6.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。6.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。6.1.3甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。6.1.4就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。6.1.5甲方负责按照合同约定支付工程款。6.1.6甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。6.1.7甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。6.1.8甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。6.2 乙方权利与义务6.2.1在本合同签订后 日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。6.2.2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。6.2.3乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行；但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。6.2.4乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。6.2.5乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。6.2.6为确保合同履行，乙方必须于 年 月 日前按照本合同14.1条要求安排人员进场；并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。6.2.7乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身原因造成的损失和罚款。6.2.8乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的，由乙方自费修复。6.2.9乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。6.2.10乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。6.2.11乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。6.2.12乙方在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。6.2.13乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。7、质量要求7.1乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。7.2因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。7.3乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。8、安全生产与文明施工8.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订安全生产责任书，乙方在施工期间如发生意外伤亡事故一切责任与甲方无关。8.2乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。9、结算方式：施工结束，由甲方技术人员验收确认，乙方提供工程全额发票后付全款。10、变更10.1施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前 天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。10.2在紧急（防洪、抢险、救灾等）情况下，乙方应立即执行甲方的变更指令。10.3施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。否则，由此发生的费用和导致甲方的损失，由乙方承担。11、竣工验收11.1乙方施工完毕，应向甲方提出验收申请，由甲方在 日内组织验收。若由于业主、监理原因不能及时验收，乙方应予充分理解，不能以此要求增加任何费用，但甲方应该积极协调，尽快组织验收。11.2如乙方所完成工程质量，经验收不符合本合同约定，乙方应负责无偿返工或修复。乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时，由甲方组织人员返工或修复，由此发生的费用由乙方承担。在质量保修期内发生的质量问题，由乙方负责处理，直至符合合同约定标准；否则，由甲方组织人员修复，费用由乙方承担。11.3乙方应注意成品的防护工作，不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。12、质保期本合同质保期为 ，时间从完工验收之日算起。14、争议与仲裁14.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时：向甲方所在地的人民法院提起诉讼。14.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。15、合同终止自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同即告终止。16、其他本合同一式 2 份，甲乙双方各1份。甲方：（ 项目部全称） 乙方：（营业执照标注的单位名称）(公章) (公章)法人代表（委托代理人）： 法人代表（委托代理人）：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号： 年 月 日