化粪池施工合同

_化 粪 池 施 工 合 同(补充协议)工程名称: 宣恩县住建局安康小区保障房建设项目 工程地点: 宣恩县珠山镇莲花坝村罗家沟 发 包 人: 宣恩县住房和城乡建设局 承 包 方: 恩施市清江建安有限公司 化粪池施工合同发包人(全称): 宣恩县住房和城乡建设局 承包人(全称): 恩施市清江建安有限公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就宣恩县住建局安康小区保障房建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：第一条 工程概况(一)工程名称: 宣恩县住建局安康小区保障房建设项目 (二)工程地点: 宣恩县珠山镇莲花坝村罗家沟 (三)工程范围:武汉市润绿环保科技有限公司按照（GB89781996）的三级排放标准进行容量300/d的化粪池设计图纸内的工程全部内容。 (四)工程总造价:1、经双方确定本工程综合单价参照2013版定额计算：湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表1湖北省建设工程公共专业消耗量定额及基价表（土石方地基处理桩基础预拌砂浆）湖北省施工机械台班费用定额湖北省建筑安装工程费用定额2、经双方确定：本合同包含武汉市润绿环保科技有限公司的设计费10000元整 大写：壹万元整 （另行支付）；本合同全部工程量包工包料据实结算。由承发包双方及时做好施工过程中的工程量计量签证及工程变更签证管理，并经发包人现场负责人、监理工程师签字确认后方可作为工程结算依据。 第二条 工程期限 根据双方协商工程期限自2015年6月30日至2015年7月30日止，总工期内若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。如因承包人原因造成发包人工期延误，发包人因此而造成的损失由承包人承担。第三条 工程质量 承包人根据发包人提供的设计图纸进行施工，确保工程质量合格标准。工程验收时，应按施工图纸、设计变更、施工规范及技术要求的标准执行。若工程质量达不到合格，承包人2除无偿返修整改至合格，并承担由此给发包人造成的一切损失。第四条 工程价款结算 (一)承包人应按施工图纸进行施工；依据现场实际施工情况由承包人提出的工程变更，经发包人认可后按实结算。施工过程中出现异常情况，应及时通知发包人协商解决，及时办理各种现场签证，并注明时间、部位和工程量，否则一切后果由承包人承担。 (二)工程价款结算与拨付办法: 付款按工程施工进度完成 100% 时，工程竣工验收合格后承包人根据合同、签证作出结算上报发包人，发包人支付已完工程量 95% 的工程款；剩余工程款结算经审计结束后，一次性结清余款。 第五条 双方责任 (一)发包人责任:1、提供承包工程的设计图纸; 2、发包人派代表进驻工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，解决应由发包人解决的问题。 3、由于发包人原因造成承包人施工机械、运输车辆误工或停工，顺延工期。 34、若由于地下土质情况变化，不能满足化粪池的稳定性、安全性等设计及规范要求，由发包人联系设计单位进行方案调整或变更，由此承包人产生的费用，据实计量、做好现场签证，纳入审计决算。5、工程变更，发包人应于三天前以书面形式通知承包人，并签定补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由发包人承担并相应顺延工期。 6、工程竣工后，发包人应组织专门人员在 5 日内进行验收。 (二)承包人责任 1、发包人与承包人签订合同后的三天内，应向发包人提供完整的施工组织设计，供发包人审批。 2、开工前必须提供详细的施工组织设计及施工计划表一份。 3、及时组织人力、物力、机械等，按照施工进度计划主要进度控制点进行施工，确保工期按期完成。承担由于劳力不足和机械不配套造成的损失和罚款。 4、严格按照设计图纸、设计变更及施工规范、技术要求进行施工，确保质量目标的实现。承担由于质量事故造成的返工损失和罚款。5、做好防护及安全文明施工，杜绝重大伤亡事故，接受4政府部门和发包人的安全监督检查。为施工人员购买相应的工伤保险，承担在施工过程中出现的一切安全事故造成的经济损失和行政罚款。 6、在施工过程中按规范和检验评定标准的要求，及时地进行自检，交接检。7、严格按照施工现场布置图要求，对进入现场的机械、工具、 材料、进行堆放。对生活垃圾必须包装后定点堆放，每天清理一次，始终保持现场清洁、干净、安全文明。外运垃圾倾倒地点确保符合政府有关部门规定。8、负责派专人对现场的电源、水源进行标准化管理，因管理不善造成的损失由承包人负责。 9、承包人工程负责人要及时参加发包人组织定期召开的现场生产会、协调会。对属于承包人施工责任造成的工程质量问题进行及时到位的维修。10、承包人采购材料设备的约定:本工程全部材料由承包人采购供应，所采购材料的合格证、出厂试验报告等资料齐备后方可使用。11、责任界定:本工程因施工出现的质量、安全等一切事故， 其责任和经济损失均由承包人承担。 第六条 争议解决因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调5解解决，协商或调解不成：1、向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；2、向工程项目所在地人民法院提起诉讼。第七条 附则 (一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行失效。(二)本合同如有未尽事宜，双方可根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。(三)本合同一式二份，均具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。发包人:(公章) 承包人:(公章) 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人: 委托代理人： 电 话: 电 话: 6开户银行: 开户银行: 账号： 账号： 邮政编码: 邮政编码: 签约时间: 年 月 日共7页 以下空白 7Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！-可编辑修改-