商品房预售方案范文(2篇)

上传人:xt****7 文档编号:83870266 上传时间:2022-05-02 格式:DOC 页数:36 大小:57.50KB
返回 下载 相关 举报
商品房预售方案范文(2篇)_第1页
第1页 / 共36页
商品房预售方案范文(2篇)_第2页
第2页 / 共36页
商品房预售方案范文(2篇)_第3页
第3页 / 共36页
点击查看更多>>
资源描述
商品房预售方案范文一、项目基本情况1、项目名称:拉菲香榭项目坐落:星河湾以南,滨河东路绿化带以北土地用途:商住总投资:_亿总占地:_平方米总规划建筑面积:_平方米2、土地抵押以及在建工程抵押情况:无土地抵押、建工程抵押3、查封情况:无查封情况4、是否涉及拆迁安置,拆迁安置房屋预留情况:不涉及拆迁安置二、建设进度安排(一)项目建设周期本项目名称为坤杰拉菲香榭一期8#、9#、10#、11#、12#号楼。总建设周期从_年开始至_年约_年。形像进度情况:主体_年开始施工,_年_月主体完工,_年_月装修及_完工,_年_月各项配套完,_年_月底交付使用。(二)申请预售项目施工现状:项目现状,项目建安费总投资约_亿元,基础设施及地下部分已完成,投资_万,地面以上部分投资建设已完成,投资_万元。(三)下一步施工进度计划(1)主体。912#楼主体已封顶,8#楼主体_年_月底封顶。(2)_年_月至_月二次结构、水电暖天然气管线_、电梯、门窗_、内装抹灰、地暖、地面施工。(3)_年_月至_月外立面石材、涂料、栏杆、雨水管等装修。(4)_年_月至_月公共部分装修。(5)_年_月至_月中旬室外回填土、外管网、景观。(6)_年_月底交付使用。交房标准:(1)结构:采用钢筋混凝土剪力墙结构,8级抗震设防。(2)外墙大面积干挂石材,局部高档外墙涂料。(3)内墙:砂浆找平,挂腻子两遍。(4)顶棚:砂浆找平,挂腻子两遍。(5)地面:细石混凝土找平。(6)厨房。墙面砂浆拉毛,预留上下水接口、燃气管道接口,并设有厨房排烟道。_电源及开关,连接自来水管、直饮水管。(7)卫生间:墙面砂浆拉毛,预留上下水接口,地面做防水层,同层排水,_电源及开关,连接自来水管。主卫预留电话端。(8)门窗:入户门采用双开四防装甲门。(9)楼梯。一层入户空间采用石材铺设,公共楼梯采用高级地砖,搭配栏杆。(10)采暖。地暖,配套供热,分户供热。(11)水电。电气线路铺设完成,采用磁卡电度表,自来水到位,一户一表。(12)燃气:燃气管道到位,一户一表。(16)电梯:品牌电梯。项目的建设标准:按国家相关规范、验收标准达到合格要求。工程质量管理措施:工程质量的管理,始终是项目部的核心工作。丰富项目部的管理手段,提高项目管理人员的技术和管理水平,是项目工程好坏的关键。在整个项目实施的全过程中,我们将严格执行公司的相关制度,从图纸_开始,建立包括材料进场验收、分户检查等完整、现场工程师考核等完整的质量体系,明确质量管理要点,杜绝和减少质量通病。1.图纸_对设计图纸中容易忽略、容易出现错误的地方进行专项_:0.000绝对标高与周边场地标高的协调总图坐标封闭复核基础梁顶标高与室内外地面标高关系,底层凸窗、空调板的标示及节点索引结构梁的布置对住户室内和阳台上空的影响楼面(卫生间、阳台、露台、退台)降板标高、导墙、拦板、凸窗、空调板的标示及节点索引外圈梁底标高与外门窗顶标高的吻合性屋面排水坡度、防水节点、导墙高度计算复核统一技术条件:阳台反沿、厨房卫生间导墙、屋面_墙、降板高度、凸窗节点、老虎窗节点是否统一栏杆、扶手详图庭院围墙详图门窗规格、数量、风格设计的统一门庭、电梯厅、楼梯间地面铺贴图雨水管、空调孔洞、厨房、卫生间预留孔、预埋件定位标注开关、插座、灯具、配电箱、弱电箱定位室外景观、管线综合平衡设计2.施工单位质量保证体系总承包商根据项目工程特点和合同规定的质量目标,编制项目质量计划,并上报项目部和监理公司。项目部协助监理公司_其质量保证体系、质量保证措施、主要工程施工方案选择的合理性和有效性,并将意见以书面形式反馈给总承包商进行修改。3.设备材料进场验收对于工程中甲供材料,甲指材料,施工前,项目公司必须进行实地考察,考察其规格、型号、施工工艺、节点处理、成品保护方式,并由相关部门进行封样。不论是甲供材料设备、还是承包商供应的材料设备,进场时,都由总包和监理按照国家规范、合同要求和样板进行检验,影响结构和使用功能的,还要按照要求进行见证取样试验。未经检验合格,任何材料不得使用在工程上。对检验不合格者,应将该设备材料做上标志,进行隔离,并尽快作退场处理。4.样板带路样板带路是工程质量管理的重要手段,在本工程中,任何一分项工程,尤其是防水层、保温层、转换层施工、门窗,都要由承包商先做样板(样板间、样板工艺等),然后报监理公司和项目部进行验收,验收通过后,方可进行大面积施工。5.杜绝多层转包(1)选择承包方时,要考察承包方的成本构成、管理_架构是否适应我们的成本控制目标是有必要的。(2)杜绝层层转包是我们选择承包商的重要指标。(3)优选选择高效、重信誉、管理_扁平化、管理成本低的工程公司。(4)提高自身管理能力。在一个项目按专业分工、适当拆分分包,增加甲供比例,广泛进行社会资源的整合。(5)每次投标的投标方应有足够合格的数量,保证每次投标的竞争性是很有必要的,中标率应控制在_以内。(6)我们也要面对目前建筑市场转包、_现象普遍的这一现象,一旦工程中出现这种单位的时候,我们也做好思想准备,项目管理人员会用加倍的努力和超强的责任心,使之能纳入我们的正规管理体系中。6.强化过程监督承建商的质量保证体系、管理模式、管理水平、上级公司的支持等对工程质量影响很大。(1)强调过程监管,加强对监理公司的管理,通过监理公司实施对承建商严格质量控制。(2)重点监管工程承包商的管理体系是否足够并有效运作,协调各方的关系,_承建商的成本控制,评价供方的表现。(3)、运用现代技术工具(如数码摄像机、测距仪、板厚及保护层探测仪等工具)对每一道施工工序过程及成果进行跟踪、摄像、检测,并对不合格的部位提出整改措施,督促落实到位。7.沟通与支持(1)沟通活动:与主要承建商,特别是其领导层建立正确的关系,工程应获得其公司层面的支持(2)管理与技术支持:设计交底;施工节点与细部交底;技术标准交底;施工工艺交底;施工_与配合交底;质量控制点交底;施工样板交底;8.项目施工现场的管理在项目招标和合同签订过程中,就制定详细的工程现场管理条例,对具体目标分解,将工程管理量化,对施工单位做的好的地方给予奖励,做得不好的予以索赔,从而使项目部管理人员在项目实施过程中有据可依、奖惩分明。既能提高施工合作伙伴的积极性,也对其有威慑力。9.项目质量管理要点l根据本工程项目的设计特点,结合工程管理要求,拟将以下工程部位作为本工程的管理要点,施工中应加强管理:l定位放线;l桩基施工;l地下室施工;l外墙外保温体系施工;l门窗_;l单元门、入户门_;l栏杆扶手_;l地下室、屋面防水施工;l卫生间防水涂膜施工;l公共部位精装修;l水暖电管线预留预埋;l配电箱、配电柜_;l屋面及屋面瓦工程;10.技术方案先行制度l总承包商和各分包商在施工前,应编制各分项工程施工技术方案,并报监理公司和项目部审批,审批通过后,才能进行施工。未报施工方案的,一律不得施工。项目中拟审批的施工方案包括:施工_设计测量方案施工_设计针对经常出现、易引起业主投诉的墙面开裂、厨厕间漏水、窗台渗漏水、出顶间外墙墙面开裂,以及防水设计不合理、门窗质量问题、结构施工洞和施工缝留设不合理、以及在施工中暴露出的管理问题,由项目部_、设计院、监理公司、承包商参加,召开专门的技术讨论会,制定有效的措施,有条件的可以作样板,以提高工程质量。项目质量及后期维保(一般质量通病的防治)(1)墙体裂缝考虑到墙体的沉降和收缩变形,计划对整个墙面全面检查,对出现裂缝的墙体(特别是施工洞部位)采用多次专人修补的方法,使出现裂缝的情况逐渐减少(2)墙体渗水及铝窗渗水严格按照施工规范及施工工艺进行施工,重点把关;计划于每次大风及大雨后,派专人进行专项大检查,及时发现和标注渗水点,事后进行全面修补,待下一次大风及大雨后再进行专项检查,逐渐减少和杜绝墙体渗水及铝窗渗水现象。(3)卫生间地面渗水在设计中即注意防水层的施工工序,避免地坪_及防水效果差的现象。在施工过程中,严格按照施工规范严控施工质量,加强对防水层、管子洞、马桶洞、细石砼挡水墙的施工监控。日常质量管理项目部协助监理公司,对承包商的日常施工进行管理,严格施工工艺和工作流程,对重要的部位和工艺进行旁站。每周监理例会,总承包商负责将上周的工程质量实施情况作总结汇报,就工程中出现的进度问题、质量问题,监理公司协助总承包商分析原因,制定纠正措施和预防措施,杜绝后续工程在类似问题中重复出现。12.质量事故处理对严重的质量事故,由总承包商提出技术处理方案,并经监理公司和项目部认可后,进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。对于一般的质量事故,由总承包商按技术处理方案处理后,重新检查验收。13.成品保护措施(1)门窗:运输时应妥善捆扎,幢与幢之间用非金属软质材料隔垫开,吊装时选择牢靠固定的着力点,防止窗体互相磨损、挤压、扭曲变形、损坏附件;进入施工现场后应在室内竖直排放,产品不能接触地面,底部用枕木垫高10厘米,室内保持清洁、干燥、通风。禁止人员踩踏,不得在其上面安放脚手架,悬挂重物。在清洁时,保护胶纸要妥善剥离,注意不得划伤,刮花表面。门窗在_过程中及验收前,采取可靠的保护措施不得污损。已_的门窗框洞口不得作为运料通道。严禁在门窗框上、扇上_脚手架、悬挂重物。外脚手架不得压在门窗框上,并严禁瞪踩窗框、窗扇或窗撑。应防止利器划伤门窗表面。门窗框的上槛及两侧用胶带纸、薄膜保护好,下槛用九夹板制成马蹄形盖板保护。在玻璃_后,应在玻璃上贴上保护膜,并贴上明显提醒标志。(2)入户门:运输时应放在托架上,并妥善捆扎,起吊时不得将抬杠插入框内抬运。进入施工现场后应进专门仓库保存,竖直排放,产品不能接触地面,底部用枕木垫高10厘米,室内保持清洁、干燥、通风。进入现场后_前应测量其对角线的长度和平平整度,并采用可靠的保护措施。对选用门洞口作运输材料的出入口或进出频繁的门洞口,应在门框边加设防护板,以防碰伤撞坏框体;如果长期作上料口时应采取预留门洞开的方法,作后塞口。施工中严禁在门框上搭设脚手扳和悬挂重物。应防止利器划伤门窗表面;防止电、热和焊花烧伤或烫伤面层。(3)防水层基层砂浆必须进行养护,可用蓄水养护或用_、纸袋覆盖后浇水养护。养护期间必须保持覆盖层材料湿润并禁止闲人上层面踏踩火灾说明继续施工。合理安排施工流向,避免过早上人走动。已铺贴的防水层,应及时采取措施保护,操作人员不得穿戴钉鞋作业。穿过地面、墙面等处的管道根部、地漏等不得碰损、变形,以免铺好后更换。地漏、排水、变形缝等处应保持畅通,施工中应采取保护措施,防止基层积水或污染而影响防水层的施工质量。(4)涂料与油漆在涂刷涂料前,预先清理基层表面;涂料干燥前,应防止尘土污染和热空气的侵蚀。将门窗用风钩或用木锲固定,防止扇框粘结涂层,影响质量和美观,同时防止门窗玻璃损坏。涂料施工完毕,尚未干燥前,设置标志牌,防止触摸。(5)地坪_施工有铁爬梯或有钢管等铁制品等接触地坪时,必须事先垫好麻袋或夹板,以防划伤地面粉刷施工手推车运输材料时,不得随意碰磕地坪,同时粉刷时应在墙面附近的地坪上垫好夹板或麻袋,防止砂浆污染地坪。(6)地砖急促砂浆尚未达到强度前,其他各种不得进入同一施工区操作。不得使用铁制爬梯,以防破坏地砖其他各种施工时,应尽量避免尖利物品直接作用于瓷砖表面。施工时,人员应穿软包底鞋,并不准其他人员走入;铺设完毕以后,要做好围档,禁止人行;待砂浆达到设计强度后,上面覆盖纸板后,方可允许人员行走,但仍需防止后道工序施工时有重物压砸、拖拉。(7)电梯电梯_完毕后内部及门框用夹板包裹,防止污染及损坏调试运行后一般不作施工运输用除特别需要征得同意后方可使用电梯在使用过程中派有证书的专人开启,并定期进行。三、预售房屋情况1、申请预售房屋的幢号:8-12#楼;层数:8-11#楼五层;12#楼六层;总面积:8#楼总面积:_平米;9#楼总面积:_平米;10#楼总面积:_平米;11#楼总面积:_平米;12#楼总面积:_平米;8-12#楼总共面积:_平米;户型:8-12#楼为四室两厅三卫;套型面积见附表总套数:_套;住宅套数:_套;非住宅套数:_套。2、装修标准:毛坯房公共部分精装修;3、不对外销售的房产的位置:9#楼、11#楼、12#楼位于滨河东路星河湾项目以南-坤杰拉菲香榭项目;面积:9#楼总面积:_平米,10#楼总面积:_平米,11#楼总面积:_平米,12#楼总面积:_平米,套数:9#楼_套,11#楼_套,12#楼_套4、预售价格及变动幅度:预售均价_元平米;付款方式:一次性,分期,按揭;房屋性质:8-12#楼为普通城镇住宅;房源表见附表(后附)5、预售方式:亲售主要营销策略:现场销售结合广告推广;售楼部地址:龙城大街与滨河东路交汇处往南_米拉菲香榭接待处;计划举办的活动:意向排号和开盘认购;合法性:本项目合法;开始销售日期:办理完预售许可证后开始销售;签约销售流程:选房认购内部签约网签;6、合同签定及网备安排。包括。规范合同文本之外自行设置的其它会同约定主要内容;交付日期及双方责任约定;网备及预告登记的约定。(后附网签合同)四、面积预测及分摊情况1、8#楼总建筑面积:_,分摊系数:0.131893,公摊面积:_。2、9#楼总建筑面积:_,分摊系数:0.139707,公摊面积:_。3、10#楼总建筑面积:_,分摊系数:0.142294,公摊面积:_。4、11#楼总建筑面积:_一级公摊:_层库房、_至_层住宅参与,建筑面积:_,分摊系数:0.013846,公摊面积:_。_至_层住宅参与,建筑面积:_,分摊系数:0.134988,公摊面积:_。5、12#楼总建筑面积:_,分摊系数:0.139468,公摊面积:_。五、公共部位和公共设施的具体范围1、8#楼分摊内容包括。_至_层楼、电梯间、各专业管井、未计入套内的外墙体及_层门厅。2、9#楼分摊内容包括。_至_层楼、电梯间、各专业管井、未计入套内的外墙体及_层门厅。3、10#楼分摊内容包括。_至_层楼、电梯间、各专业管井、未计入套内的外墙体及_层门厅。4、11#楼一级公摊分摊内容包括:_层楼电梯间、各专业管井及_层门厅。二级公摊分摊内容包括:_层楼电梯间、各专业管井、未计入套内的外墙体及1级分摊至此的面积。并列二级公摊:分摊内容包括:_层楼电梯间、各专业管井;_层至未计入套内的外墙体及1级分摊至此的面积。5、12#楼分摊内容包括。商品房预售方案范文(二)合同编号:_出卖人:_通讯地址:_:_营业执照注册号:_企业资质证书号:_法定代表人:_联系电话:_委托代理人:_联系电话:_委托销售代理机构:_通讯地址:_:_营业执照注册号:_买受人:_【法定代表人】【负责人】国籍:_【_】【护照】【营业执照注册号】【_】出生日期:_年_月_日,性别:_通讯地址:_:_联系电话:_【法定代理人】【委托代理人】国籍:_【_】【护照】【_】出生日期:_年_月_日,性别:_通讯地址:_:_联系电话:_根据_合同法、_城市房地产管理法及其他有关法律、法规的规定,出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议:第一条项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_地块的国有土地使用权。2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:_,土地使用权面积为:_,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_,土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_,建设工程规划许可证号为:_,建筑工程施工许可证号为:_,建设工程施工合同约定的开工日期为:_,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_。第二条预售依据该商品房已由_批准预售,预售许可证号为:_。第三条基本情况1、该商品房所在楼栋的主体建筑结构为:_,建筑层数为:_层,其中地上_层,地下_层;位于_,距离最近的公车站的实际距离为_。2、该商品房为第一条规定项目中的第_【幢】【座】_【单元】_【层】_号,该房号为【审定编号】【暂定编号】最终以公安行政管理部门审核的房号为准,该商品房平面图及在整个楼栋中的位置图见附件一。3、该商品房的用途为【普通住宅】【经济适用住房】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【_】【层高】【净高】为:_米,【坡屋顶净高】最低为:_米,最高为:_米。该商品房朝向为:_。有_个阳台,其中_个阳台为封闭式,_个阳台为非封闭式。4、出卖人委托预测该商品房面积的房产测绘机构是_,其预测建筑面积共_平方米,其中,套内建筑面积_平方米,共用部位与共用房屋分摊建筑面积_平方米。有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。5、签订本合同时该商品房所在楼栋的建设工程进度状况为_。6、本条所称层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。净高是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。第四条抵押情况与该商品房有关的抵押情况为以下第_种。(其中2和3可以同时选择)1、该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押;2、该商品房所分摊的土地使用权已经设定抵押,抵押权人为:_,抵押登记部门为:_,抵押登记日期为:_。3、该商品房在建工程已经设定抵押,抵押权人为:_,抵押登记部门为:_,抵押登记日期为:_。抵押权人同意该商品房预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。第五条计价方式与价款(一)该商品房为住宅的,出卖人与买受人约定按照下列第_种方式计算该商品房价款。其中,该商品房为经济适用住房的,出卖人与买受人约定同时按照下列第_种方式和第_种方式分别计算该商品房价款。(二)该商品房为非住宅的,出卖人与买受人约定按照下列第_种方式计算该商品房价款。1、按照套内建筑面积计算,该商品房单价每平方米_元人民币,总金额_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整(大写)。2、按照建筑面积计算,该商品房单价为每平方米_元人民币,总金额_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整(大写)。3、按照套(单元)计算,该商品房总价款为_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元人民币整(大写)。4、其他约定。见附件四本条所称建筑面积,是指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高_米以上(含_米)的永久性建筑。所称套内建筑面积,是指成套商品房(单元房)的套内使用面积、套内墙体面积和阳台建筑面积之和。第六条付款方式及期限买受人采取下列第_种方式付款。1、一次性付款。2、分期付款。(1)第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_;_币_元。(小写:_万元)(2)第二次付款自签约日起_日内付全部价款的_;_币_元。(小写:_万元)(3)其余部分在移交房屋前一天付清_;_币_元。(小写:_万元)3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_,其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式。具体付款方式及期限的约定见附件五。第七条出卖人保证该商品房没有产权纠纷,因出卖人原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担相应责任。第八条规划变更的约定出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设商品房,不得擅自变更。出卖人确需变更建设工程规划许可证规定条件的,应当书面征得受影响的买受人同意,并取得规划行政主管部门的批准。因规划变更给买受人的权益造成损失的,出卖人应当给予相应的补偿。第九条设计变更的约定(一)经规划行政主管部门委托的设计_单位批准,建筑工程施工图设计文件的下列设计变更影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在设计_单位批准变更之日起_日内,书面通知买受人。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;2、供热、采暖方式;3、_;4、_;5、_。(二)买受人应当在通知送达之日起_日内做出是否退房的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的,视同接受变更。(三)买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人已付房款,并按照_利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议_。第十条逾期付款责任买受人未按照约定时间付款的,按照下列第_种方式处理:1、按照逾期时间,分别处理(1)和(2)不作累加)(1)逾期在_日之内,自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金,并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金,合同继续履行。(2)逾期超过_日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人应当自解除合同通知送达之日起_日内按照累计的逾期应付款的_向出卖人支付违约金,并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意后,合同继续履行,自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_(该比率应当不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金。本条所称逾期应付款是指依照约定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2、_。第十一条交付条件(一)出卖人应当在_年_月_日前向买受人交付该商品房。(二)该商品房交付时应当符合下列第1、2、_、_、_、_、_项所列条件;该商品房为住宅的,出卖人还应当提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。1、该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表;2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书;3、出卖人已取得了该商品房所在楼栋的房屋权属证明;4、满足第十二条中出卖人承诺的市政基础设施达到的条件;5、_;6、_;7、_。第十二条市政基础设施和其他设施的承诺出卖人承诺与该商品房正常使用直接相关的市政基础设施和其他设施按照约定的日期达到下列条件:1、市政基础设施:(1)上水、下水:_年_月_日达到_;(2)电:_年_月_日达到_;(3)供暖:_年_月_日达到_;(4)燃气:_年_月_日达到_;(5)_;(6)_。如果在约定期限内未达到条件,双方同意按照下列方式处理:(1)_;(2)_。2、其他设施(1)公共绿地:_年_月_日达到_;(2)公共道路:_年_月_日达到_;(3)公共停车场:_年_月_日达到_;(4)幼儿园:_年_月_日达到_;(5)学校:_年_月_日达到_;(6)_:_年_月_日达到_;(7)购物中心:_年_月_日达到_;(8)体育设施:_年_月_日达到_;(9)_;(10)_。如果在约定期限内未达到条件,双方同意按照下列方式处理:(1)_;(2)_。第十三条逾期交房责任除不可抗力外,出卖人未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的,按照下列第_种方式处理:1、按照逾期时间,分别处理(1)和(2)不作累加)(1)逾期在_日之内(该时限应当不小于第十条第(1)项中的时限),自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金(该违约金比率应当不小于第十条第(1)项中的比率),并于该商品房实际交付之日起_日内向买受人支付违约金,合同继续履行。(2)逾期超过_日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还全部已付款,并按照买受人全部已付款的_向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_(该比率应当不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于该商品房实际交付之日起_日内向买受人支付违约金。2、_。第十四条面积差异处理该商品房交付时,出卖人应当向买受人公示其委托的有资质的房产测绘机构出具的商品房面积实测技术报告书,并向买受人提供该商品房的面积实测数据(以下简称实测面积)。实测面积与第三条载明的预测面积发生误差的,双方同意按照第_种方式处理:1、根据第五条按照套内建筑面积计价的约定,双方同意按照下列原则处理:(1)套内建筑面积误差比绝对值在_以内(含_)的,据实结算房价款;(2)套内建筑面积误差比绝对值超出_时,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人已付房款,并按照_利率付给利息。买受人不退房的,实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积时,套内建筑面积误差比在_以内(含_)部分的房价款由买受人补足;超出_部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人所有。实测套内建筑面积小于预测套内建筑面积时,套内建筑面积误差比绝对值在_以内(含_)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出_部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。实测套内建筑面积预测套内建筑面积套内建筑面积误差比_预测套内建筑面积2、根据第五条按照建筑面积计价的约定,双方同意按照下列原则处理:(1)建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在_以内(含_)的,根据实测建筑面积结算房价款;(2)建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中有一项超出_时,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人已付房款,并按照_利率付给利息。买受人不退房的,实测建筑面积大于预测建筑面积时,建筑面积误差比在_以内(含_)部分的房价款由买受人补足;超出_部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人所有。实测建筑面积小于合同约定建筑面积时,建筑面积误差比绝对值在_以内(含_)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出_部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。实测建筑面积预测建筑面积建筑面积误差比_预测建筑面积3、双方自行约定。_。第十五条交接手续(一)该商品房达到约定的交付条件后,出卖人应当在交付日的_日前,书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时,出卖人应当出示第十一条约定的证明文件,并满足第十一条约定的其他条件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全,或未满足约定的其他条件的,买受人有权拒绝接收,由此产生的逾期交房责任由出卖人承担,并按照第十三条处理。(二)验收交接后,双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因未能按期办理交接手续的,双方同意按照下列约定方式处理_。(三)双方同意按照下列第_种方式缴纳税费:1、出卖人不得将买受人交纳税费作为交接该商品房的条件。2、买受人同意委托出卖人代交下列第_种税费,并在接收该商品房的同时将上述税费交给出卖人。(1)专项维修资金(公共维修基金);(2)契税;第十六条约定的物业服务费用;(4)供暖费;(5)_;(6)_。3、买受人自行向相关单位缴纳下列第_种税费,并在接收该商品房的同时向出卖人出示缴纳税费的凭据。(1)专项维修资金(公共维修基金);(2)契税;第十七条约定的物业服务费用;(4)供暖费;(5)_;(6)_。第十八条风险转移房屋的风险责任自该房屋交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。第十九条商品房质量、装饰、设备标准的约定(一)出卖人承诺该商品房使用合格的建筑材料、构配件,该商品房质量符合国家和_市颁布的工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。建筑材料、构配件的具体品牌:_,规格:_。(二)出卖人和买受人约定如下:1、该商品房地基基础和主体结构质量经检测不合格的,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还全部已付款,并按照_利率付给利息,给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。买受人要求继续履行合同的,应当与出卖人另行签订补充协议_。2、该商品房室内空气质量经检测不符合国家标准的,自该商品房交付之日起_日内(该时限应当不低于_日),买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人全部已付款,并按照_利率付给利息,给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。买受人不退房的或该商品房交付使用已超过_日的,应当与出卖人另行签订补充协议_。3、交付该商品房时,该商品房应当已由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格,且出卖人应当与买受人共同查验收房,发现有其他问题的,双方同意按照第_种方式处理:(1)出卖人应当于_日内将已修复的该商品房交付。由此产生的逾期交房责任由出卖人承担,并按照第十三条处理_。(2)由出卖人按照国家和本市有关工程质量的规范和标准在商品房交付之日起_日内负责修复,并承担修复费用,给买受人造成的损失由出卖人承担赔偿责任。(3)_。4、出卖人交付的商品房的装饰、设备标准应当符合双方约定的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下列第_种方式处理:(1)出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。(2)_;(3)_。具体装饰和设备标准的约定见附件六。(三)出卖人和买受人对工程质量问题发生争议的,任何一方均可以委托有资质的建设工程质量检测机构检测,双方均有协助并配合对方检测的义务。_。第二十条住宅保修责任(一)该商品房为住宅的,出卖人自该商品房交付之日起,按照住宅质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的,双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。(二)在该商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,双方有退房约定的,按照约定处理;没有退房约定的,出卖人应当履行保修义务,买受人应当配合保修。(三)在保修期内,因不可抗力或者其他非出卖人原因所造成的损坏,出卖人无须承担责任,但可以协助买受人维修,维修费用由买受人承担。第二十一条住宅节能措施该商品房为住宅的,应当符合国家有关建筑节能的规定和_市规划委员会、_市建设委员会发布的居民建筑节能设计标准的要求。未达到标准的,出卖人应当按照居民建筑节能设计标准的要求补做节能措施,并承担全部费用;因此给买受人造成损失的,出卖人应当承担赔偿责任。第二十二条使用承诺买受人使用该商品房期间,不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同、补充协议及其附件另有约定者外,买受人在使用该商品房期间有权与其他权利人共同使用与该商品房有关的共用部位和设施,并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。该商品房只作_使用,出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质_。第二十三条产权登记(一)初始登记出卖人应当在_年_月_日前,取得该商品房所在楼栋的权属证明。如因出卖人的责任未能在本款约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的,双方同意按照下列第_种方式处理:1、买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还全部已付款,并按照买受人全部已付款的_向买受人支付违约金。买受人不退房的,合同继续履行,自出卖人应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止,出卖人应当按日计算向买受人支付全部已付款万分之_的违约金,并于出卖人实际取得权属证明之日起_日内由买受人支付。2、_。(二)转移登记1、商品房交付使用后,双方同意按照下列第_种方式处理:(1)双方共同向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。(2)买受人同意委托_向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记,委托费用_元人民币(大写)。2、如因出卖人的责任,买受人未能在商品房交付之日起_日内取得房屋所有权证书的,双方同意按照下列第_种方式处理:(1)买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人全部已付款,并按照_利率付给利息。买受人不退房的,自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_的违约金,并于买受人实际取得房屋所有权证书之日起_日内向出卖人支付。(2)_。第二十四条共有权益的约定1、该商品房所在楼栋的屋面使用权归全体产权人共有;2、该商品房所在楼栋的外墙面使用权归全体产权人共有;3、_;4、_。第二十五条前期物业服务(一)出卖人依法选聘的物业管理企业为:_,资质证号为:_。(二)前期物业管理期间,物业服务收费价格为_月平方米(建筑面积),由物业管理企业按照【年】【半年】【季】收取。价格构成包括物业区域内保洁费、公共秩序维护费、共用部位共用设施设备日常维护费、绿化养护费、综合管理费、_、_、_。其中地上停车费_、地下停车费_。(三)出卖人负责监督物业管理企业按照前期物业服务合同的约定提供物业服务。(四)物业服务的内容和业主临时公约的内容见附件七。买受人已详细阅读附件七有关物业服务的全部内容和业主临时公约,同意由出卖人依法选聘的物业管理企业提供前期物业服务,遵守业主临时公约。第二十六条专项维修资金买受人委托出卖人代交专项维修资金(公共维修基金)的,出卖人应当自受托之日起_日内,向买受人提交专项维修资金(公共维修基金)缴纳凭证。买受人自行缴纳专项维修资金(公共维修基金)的,应当在商品房交付【时】【之日起_日内】向物业管理企业提交专项维修资金(公共维修基金)缴纳凭证。第二十七条不可抗力1、因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、_、罢工,政府行为或法律规定等。第二十八条合同的变更合同的内容若需要修改,应经双方协商一致并签订书面补充协议,如果在登记后变更合同内容的,应当到登记机关办理变更登记。第二十九条通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同_通知和要求等,必须用书面形式,可采用_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下。_。3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。第三十条争议的处理1、本合同受_法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第三十一条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。第三十二条本合同自双方签字(盖章)之日起生效,未尽事项,双方可以另行签订补充协议。对本合同的变更或解除,应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第三十三条本合同及附件共_页,一式_份,具有同等法律效力,其中出卖人_份,买受人_份,_份,_份。第三十四条自本合同生效之日起_日内,由出卖人向_申请办理该商品房预售合同登记备案手续。出卖人自本合同生效之日起_日内未申请预售登记的,买受人可以申请预售登记。预售的商品房已抵押的,预售登记应当由出卖人和买受人双方共同申请。出卖人(盖章):_买受人(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_委托代理人(签字):_委托代理人(签字):_签订地点:_签订地点:_附件附件一:房屋平面图及在整个楼栋中的位置图(略)附件二:共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明(略)附件三:该商品房取得抵押权人同意销售的证明及抵押当事人的相关约定(略)附件四:计价方式与房款的其他约定(略)附件五:付款方式及期限的约定(略)附件六:装饰和设备标准的约定1、采暖系统:(1)集中采暖:【散热器】【地板采暖】【_】_;(2)分户采暖:【燃气炉】【电采暖】【_】_;(3)采暖设备品牌。_。2、保温材料:(1)外墙保温:【挤压聚苯板】【发泡聚苯板】【发泡聚安酯】【_】_;(2)内墙保温:【石膏聚苯板】【_】_。3、外墙:【瓷砖】【涂料】【玻璃幕墙】【_】_。4、内墙:【涂料】【壁纸】【_】_。5、顶棚:【石膏板吊顶】【涂料】【_】_。6、室内地面:【大理石】【花岗岩】【水泥抹面】【实木地板】【_】_。7、门窗:(1)外窗结构尺寸为:_;(2)开启方式为:_;(3)门窗型材:【双玻中空断桥铝合金窗】【塑钢双玻璃】【_】_。8、厨房:(1)地面:【水泥抹面】【瓷砖】【_】_;(2)墙面:【耐水腻子】【瓷砖】【_】_;(3)顶棚:【水泥抹面】【石膏吊顶】【_】_;(4)厨具。_。9、卫生间:(1)地面:【水泥抹面】【瓷砖】【_】_;(2)墙面:【耐水腻子】【涂料】【瓷砖】【_】_;(3)顶棚:【水泥抹面】【石膏吊顶】【_】_;10、阳台:【塑钢封闭】【铝合金封闭】【断桥铝合金封闭】【不封闭】【_】_。11、电梯:(1)电梯品牌名称:_;(2)电梯速度:_米秒;(3)电梯载重量:_千克;(4)_。12、其他_。第36页共36页
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 方案规范


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!